녹화공사 계약
녹색건설 계약서 양식(일반조항 5개)
법적 개념의 대중화로 인해 계약서를 활용하는 곳이 많아지고 있으며, 계약서 체결 역시 가장 효과적인 법률 개념입니다. 기초. 아시다시피 계약서를 작성하는 방법이 있습니다. 아래는 제가 정리한 녹색 잔디 건설 계약서 템플릿(5개 일반 조항)입니다. 읽어보시기 바랍니다.
녹화 건설 계약 1
계약자: (이하 A 당사자)
계약자: (이하 B 당사자)
"계약법"의 관련 규정에 따라 본 프로젝트의 구체적인 조건에 따라 당사자 A와 B는 협의와 합의를 통해 본 계약을 체결합니다.
1. 프로젝트 개요:
프로젝트 이름:
공사 위치:
계약 범위: 자세한 내용은 도로 녹화를 참조하세요. 플랜트 구성 테이블 및 체크리스트.
2. 공사기간은 30일이며, _____월_____일_____년부터 _____월_____일_____년까지
11월 21일 모든 식재가 같은 날 완료되었습니다. (우천시 또는 건축주 및 A측의 변경으로 인해 공사기간이 연기됩니다.)
3. 프로젝트 자금 지불 및 정산:
1. 이 프로젝트는 계약 방식을 채택합니다:
2. 계약서에 서명한 후 당사자 B는 식물을 심습니다. A측은 계약된 작업량과 가격을 B측에 지불합니다. 식재 프로젝트가 전체 프로젝트 수량의 50%에 도달한 후 A측은 B측에 계약된 작업량과 가격을 지불합니다. 프로젝트가 완전히 완료되고 승인된 후 영업일 기준 7일 이내에 결제가 완료됩니다. B측은 프로젝트 수량 가격을 정산하며 프로젝트 수량 가격의 잔액은 유지 관리 후 품질 보증금으로 사용됩니다. 기간이 만료되면 잔액은 일괄적으로 B측에 지급됩니다.
3. 계약 위반에 대한 책임: 당사자 A와 당사자 B는 계약에 따라 엄격하게 의무를 이행해야 하며, 일방이 계약을 위반한 경우 상대방에게 %에 해당하는 손해 배상금을 지불해야 합니다. 계약 가격의.
IV. 품질 기준:
1. B측은 자체적으로 식물을 설계 및 건설하고 A측의 감독하에 식재해야 합니다. 식재 후 A측을 충족합니다. 승인 기준;
2. 묘목의 품질이 보장되어야 합니다.
3. 식재 과정에서 당사자 A가 B의 디자인을 변경하는 경우 이를 확인해야 합니다. A당, B당 그리고 B당
4. A당은 식물 심기 토양에 대한 책임이 있으며, B당은 부지가 식재 기준을 충족한 후에만 식물을 심을 수 있습니다.
5. 조경석의 기본 구성에 대한 모든 비용은 A측에서 부담합니다.
5. 검사 기준, 방법 및 위치:
1. 식물을 현장으로 가져온 후 당사자 B는 검사를 받고 당사자 A의 승인을 받은 후에만 식물을 심을 수 있습니다.
2, 유지 및 관리, B측은 식재된 식물의 관리를 담당하며, 발생 비용은 B측이 부담합니다.
3 유지 기간은 12입니다. 공사가 완료되고 승인된 날부터 개월 단위로 계산됩니다.
6. 안전 책임: B측은 엔지니어링 건설 시 생산 안전에 관한 관련 관리 규정을 준수하고 안전 표준에 따라 건설을 조직하며 건설 중 모든 안전 책임을 집니다. 프로세스.
7. 분쟁 해결: A측과 B측 사이에 분쟁이 발생하면 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 양 당사자는 현지 중재위원회에 중재를 신청할 수 있습니다.
8. 본 계약서는 6부로 작성되었으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하고, 나머지 4부는 해당 부서에 전달되며, 계약서 체결 후 즉시 효력이 발생됩니다. A당과 B당에 의해 봉인되었습니다.
계약서 발행 당사자:
계약자:
서명 날짜: 녹화 건설 계약 2
건설 단위(A 당사자): _________
건설 단위(B측):
________________시 건설 위원회의 관련 규정에 따라 A측은 우한의 녹색화 프로젝트 1단계 건설을 B측에 맡깁니다. 양 당사자가 본 계약을 협상하고 서명한 후 프로젝트의 특정 조건.
1. 프로젝트 이름: _________.
2. 건설 위치 및 범위: 이 프로젝트는 ________에 위치하고 있으며 총 녹지 면적은 ________ 평방 미터입니다.
3. 프로젝트 내용
1. B측은 A측이 제공한 설계 도면에 따라 공사를 시공하고 A측은 도면을 수락합니다.
2. 녹지의 깊은 경작은 ________cm, 가공은 ________cm(토지 평준화, 지형 등 포함)
3. 프로젝트가 완료된 후 B측은 1년간 유지해야 합니다(특정 수종을 심는 것을 시작으로 이번 겨울과 내년 봄에 낙엽수를 심을 예정입니다).
4. 공사과정에서 A측의 사유로 재작업이 필요한 경우 A측의 비자 승인 후 실제 정산을 해야 하며, 유지관리 기간 중 B측의 사유로 묘목이 죽으면 B측이 계약에 따라 다시 심는다. 사양;
5. 녹화 프로젝트 관련 _________시 부서의 요구 사항에 따라 식재 품질을 검사하고 승인해야 합니다. 잔디밭은 지형에 따라 배치해야 하며 높은 평탄도, 강한 무결성 및 자연적인 침수를 요구하며 배치 간격은 한 손가락 너비를 초과하지 않아야 합니다.
4. 프로젝트 비용: 총 프로젝트 비용은 RMB___________위안으로 일회성 일시금입니다.
5. 결제방법
1. 첫 번째 지불의 경우 계약이 체결되고 발효된 후 당사자 A가 총 비용의 50%를 지불합니다.
2. 두 번째 지불의 경우 잔디의 절반이 깔린 후 당사자 A가 총 비용의 25%를 지불합니다.
3. 세 번째 지불의 경우, 프로젝트가 승인된 후 당사자 A가 총 비용의 20%를 지불합니다.
4. 남은 잔액은 1년의 유지보수 기간이 만료되고 장비가 인증을 받은 후 일시불로 지급됩니다.
6. 공사기간 : 본 사업은 _________년________월_________에서 _____________년_________월__________까지 완료될 예정입니다.
7. A측은 _________을(를) 위탁하고, B측은 _________에게 건설 현장의 관리 및 조정을 담당하도록 지정합니다.
8. 기타 계약___________.
9. 본 계약은 ________부로 작성되었습니다. A측과 B측은 각각 ________부씩 보유하고 있으며 도면과 예산은 각각 ________부입니다.
A 당사자(인): _________
B 당사자(인): _________
_________년____월____ 3 조경 공사 계약
계약서 발급 당사자(A 당사자):
계약자(A 당사자):
계약서 발급 당사자가 앞서 언급한 허가, 승인을 완료하지 못하거나 제출 후 계약자는 다음 사항을 부담해야 합니다. 비용 증가 및/또는 공사 기간 지연을 방지하고 계약자에게 합리적인 이익을 지급합니다. 공개 입찰 후 A측은 _________ 녹화 프로젝트를 B측에 할당하여 프로젝트가 일정에 맞춰 고품질로 완료되도록 하기 위해 양측은 상호 지원과 긴밀한 협력의 원칙에 따라 본 계약을 체결했습니다. , 프로젝트의 구체적인 조건과 결합하여 양 당사자의 책임을 명확히 했습니다.
1. 프로젝트 위치: _________.
2. 총 프로젝트 비용: _________백만 위안(대문자).
3. 실제 완료 날짜에 대한 규정
실제 완료 날짜 확인으로 인해 분쟁이 발생할 경우 관련 규정을 참고할 수 있습니다. 구체적인 상황:
프로젝트가 준공 승인을 통과한 경우 계약자가 준공 승인 신청서를 제출한 날짜가 실제 완료 날짜가 되며 프로젝트 승인 증명서에 명시됩니다. 도급자의 사유로 인해 감리자가 도급업자가 제출한 준공승인서를 받지 못한 경우, 신청보고일로부터 42일 이내에 준공승인이 완료되거나 준공승인증명서가 발급되지 아니하고 사업승인서가 발급되지 아니한 경우에는 그 일자를 말한다. 준공 승인 신청 보고서 제출 날짜는 실제 완료 날짜입니다. 계약자가 준공 승인 없이 프로젝트를 사용하는 경우 프로젝트 소유권 이전 날짜는 실제 완료 날짜입니다. 당사자 B는 공사가 ____월 ____일에 시작되어 ____월 ____일에 완료되고 프로젝트 표준이 적격 _________ 수준에 도달하도록 보장합니다.
4. 착공 준비 A측은 초기 단계에서 건설 현장의 건설 조건을 보장하고 착공 후에도 프로젝트의 남은 문제를 계속해서 해결하는 책임을 집니다. A측은 시공 전 시공도면, 기술설명 등을 준비하고, B측은 도면을 접수한 후 자재계획, 시공조직 설계, 사업진행계획 등을 작성하여 조속히 A측에 제출합니다.
5. 프로젝트 지급: 묘목을 심고 예비검사를 통과한 후 6개월 후 재검사에 합격하면 계약금액의 13%를 추가로 지급합니다. 계약 가격은 프로젝트 최초 검사 후 15개월 후에 지불됩니다. 승인 후 남은 잔액은 감사된 최종 계정에 따라 지불됩니다.
6. 프로젝트 품질 위험 알림: 표준에 부합하지 않는 프로젝트 품질에 대한 책임
계약자의 과실로 인해 프로젝트 품질이 계약에서 합의한 표준을 충족하지 못하는 경우, 계약자는 이에 따른 비용 증가 및/또는 공사 기간 지연을 부담하고 합리적인 이익을 지불해야 합니다.
계약자의 과실로 인해 프로젝트 품질이 계약에서 합의한 기준을 충족하지 못하는 경우, 고용주는 프로젝트 품질이 계약에서 합의한 기준에 도달할 때까지 계약자에게 재작업을 요구할 권리가 있습니다. 계약을 체결하고 계약자는 이로 인해 발생하는 비용 증가 및/또는 건설 기간 지연을 부담해야 합니다.
(1) 심은 묘목의 품질은 프로젝트 요구 사항을 충족해야 하며, 묘목의 종, 사양 및 품질을 승인 없이 변경해서는 안 됩니다. 모든 묘목은 사전에 당사자 A의 검사 및 승인을 받아야 합니다.
(2) 건설 과정에서 당사자 B는 품질 문제로 인해 재작업이 발생한 경우 당사자 A의 감독, 검사 및 품질 관리를 준수해야 합니다. ;
(3) B 측은 안전을 보장하기 위해 신중하게 공사를 준비해야 하며, 사고가 발생하면 그 결과에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
(4) B 측은 다음 사항을 보장해야 합니다. 건설 현장은 깨끗하고 적시에 폐기물을 제거합니다.
7. 유지 관리 및 품질 요구 사항
(1) 큰 나무는 적시에 지지해야 하며, 기둥과 줄기가 연결되는 부분에는 긁힘을 방지하기 위해 보호재를 덧대야 합니다.
(2) 심은 후 즉시 둑을 밀봉하고 철저하게 물을 줍니다.
(3) 묘목의 정상적인 성장을 보장하기 위해 적시에 재배, 잡초 제거, 비료 및 가지치기를 수행합니다.
(4) 묘목은 즉시 해충과 질병을 예방하고 통제해야 합니다.
(5) 묘목을 관리하는 동안 모든 종류의 폐기물을 자주 청소해야 합니다. >
(6) 을은 식재 완료 후 묘목을 관리해야 한다_ ________개월 이후 유지기준은 ________에 도달하며, 이 기간 동안 발생한 비용은 을이 부담한다.
8. 계약 위반 책임에 대한 위험 알림: 계약 위반에 대한 책임을 명확히 합니다.
계약을 체결할 때 양 당사자는 계약 위반 가능성을 생각하고 그에 따른 처벌을 규정해야 합니다. 계약서에는 계약 위반 시 져야 할 책임을 명확히 하여 모든 당사자가 성실히 의무를 이행할 것을 촉구하고 있으며, 계약 위반 시 의지할 수 있는 증거도 제시하고 있습니다. A측의 책임:
(1) B측의 수락 통지를 받은 후 A측은 예정대로 신속하게 수락을 준비합니다. A측이 수락을 연기하는 경우 A측은 B측에 매일 _________위안의 연체 벌금을 지불합니다. 지연.
(2) A측이 계약서에 명시된 시기와 금액에 따라 사업대금을 지급하지 않을 경우 B측은 사업대금의 1/1000 비율로 연체된 약정손해배상금을 배상한다. 지연되는 날마다. B측의 책임:
(1) 프로젝트 품질이 계약 조항을 준수하지 않는 경우 B측은 무료 수리 또는 시기적절한 재작업에 대한 책임을 집니다. 사상자 수.
(2) B측은 건설 기간 내에 건설 작업을 완료해야 하며, 불가항력 요인을 제외하고 건설 작업을 제 시간에 완료할 수 없고 A측의 승인을 받은 경우 _________위안의 벌금이 부과됩니다. 지연된 날짜마다 부과됩니다.
9. A측과 B측이 계약에 대해 분쟁이 있는 경우, 조정 또는 협상이 실패할 경우 ___________의 단위 또는 직원에게 조정을 요청해야 하며 인민 법원에 소송을 제기해야 합니다. ____________.
10. 계약의 효력 및 종료. 본 계약은 양 당사자가 서명하고 날인한 후에 효력을 발생합니다. A 당사자와 B 당사자가 프로젝트를 A 당사자에게 전달하고 정산, 지불이 완료되면 계약이 종료됩니다.
11. 계약서 사본 수: 이 계약서는 ________부로 작성되며, A측과 B측은 서명 및 날인 후 각각 ____개의 사본을 보유합니다. 그 외의 것들은 A측과 B측이 관련 부서에 배포하여 보관합니다.
12. 본 계약으로 인해 발생하는 모든 문제는 양 당사자 간의 협상을 통해 해결됩니다.
A 당사자(인): _________년____월____ 서명 장소: B 당사자(인): _________년____월____ 서명 장소:
A 당사자(인): _________
B 당사자(인): _________
_________년 ____월 ____일 녹화 건설 계약 4
계약서 발급 사람(성명):
계약자(성명):
In "중화인민공화국 계약법" 및 기타 관련 법률, 규정에 따라 평등, 자발성, 공평성을 준수하며, 쌍방은 신의성실의 원칙에 따라 본 건설 프로젝트의 실시에 대해 합의를 이루고, 이 계약을 체결합니다.
기사 1: 프로젝트 기본 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용 :
4. 사업승인번호 :
제2조 : 사업계약 범위
1. 녹화사업 건설도면 및 입찰에 기재된 사업목록의 범위 문서 모든 내용
2. 녹화 프로젝트의 계약 범위 내에서 토양 심기 및 묘목 심기의 수동 준비
3. 묘목과 땅을 보장하기 위한 묘목의 유지 관리, 덮개 식물은 유지 관리 기간 동안 자라는 것이 정상입니다. 그리고 좋은 조경 효과를 유지합니다.
4. 토목공학 품질 보증.
제3조: 공사기간은 ***영업일이다.
공사는 xx월 xx월 xx일에 시작하여 xx월 xx월 xx일에 완료되는 것으로 합의되었습니다. (비, 눈 등의 사유로 공사가 진행되지 않을 경우 공사기간이 연기될 수 있습니다.)
제4조: 프로젝트 품질 표준:
프로젝트가 진행되는 동안 계약자는 건설 세부 사항 및 건설 지침에 따라 신중하게 프로젝트를 건설해야 하며 현재의 지침을 성실하게 이행해야 합니다. 국가 건설 및 수용 사양. 숨겨진 프로젝트와 하위 프로젝트의 수용 작업은 얼마나 좋은가요? 시공상의 이유로 품질이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 계약자는 재작업 비용을 책임집니다.
5조: 자재 및 시설 공급: B측은 계약된 모든 노동 및 자재 프로젝트를 구매, 파견 및 현장으로 운송할 책임이 있으며 제공된 자재가 품질, 사양 및 기타 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 계약자는 무조건 적시에 교체해야 하며, 이로 인해 공사 진행에 영향을 미칠 경우 건설 기간이 연장되지 않으며 계약자에게 손실이 발생하면 계약자는 전액 보상해야 합니다.
제6조: 사업비 및 지불방법: 사업비는 다음의 방법에 따라 분할납부한다.
1. 본 프로젝트는 계약 방식을 채택합니다.
2. 프로젝트 가격은 xx위안입니다(잠정 가격은 최종 결제 가격에 따릅니다).
3. 결제 방법:
제7조: 본 계약을 구성하는 문서
1. 본 계약에 대한 동의
2. 입찰 낙찰
3. 입찰 및 첨부 파일
4. 표준, 사양 및 관련 기술 문서
5. , 수량표
7. 프로젝트 견적 및 예산
8조: 양 당사자의 권리와 의무
1. 프로젝트 건설 중 계약자는 시공자는 공사감리자로 위탁되어 시공자를 공사책임자로 지정하고 시공자는 시공자와 감리단위의 현장관리 및 유지관리에 대한 감독과 평가를 받아야 한다.
2. 계약자의 작업: 건설 현장의 "3개 연결 및 1개 레벨링", 도면 공동 검토 및 지하 파이프라인 처리 조정을 잘 수행합니다. 및 인접 건물 보호;
3. 계약자의 작업: 건설을 수행하고, 지하 파이프라인 및 인접 건물을 보호하며, 건설 조직 설계를 제공합니다. 그리고 일정 계획.
제9조: 식재 요건
1. 식재지의 평탄도는 설계 의도 및 식재 표준을 준수해야 합니다.
2. 묘목이 보장되어야 하며, 감독 엔지니어는 인수 검사를 통과한 후에만 식재를 수행할 수 있습니다.
3. 변경이 필요한 경우에는 변경해야 합니다. 계약자와 계약자의 서면 확인 후에만 작성됩니다.
제10조: 예비 승인: 계약자는 규정된 건설 기간에 따라 식목 프로젝트를 완료한 후 3개월 이내에 예비 승인 신청서를 제출해야 합니다. 서면 신청서 접수 후 14일 이내 서면 의견서를 발행합니다.
제11조: 사업변경: 시공자는 사업변경일로부터 14일 이내에 사업가격 변경신고서를 제출해야 하며, 설계사의 확인을 거쳐 계약가격을 조정해야 한다. 다음 방법에 따라 가격을 변경합니다.
1. 계약서에 변경된 프로젝트에 적용할 수 있는 가격이 이미 있고 계약서의 기존 가격에 따라 계약 가격이 변경됩니다. >
2. 계약서에 유사한 가격만 있습니다. 변경된 프로젝트의 가격은 유사한 가격을 참고하여 계약가격을 변경할 수 있습니다.
3. 계약상 변경된 프로젝트의 가격이 변경된 경우, 계약자는 적절한 변경 가격을 제시해야 하며, 이는 계약자의 확인 후 시행됩니다.
검사 기준, 방법, 위치 및 기한
1. 프로젝트 건설 승인 기준: "도시 녹화 프로젝트 건설 및 승인에 관한 규정" cjj/t82-99;
2. 유지 관리 및 관리: 계약자는 계약자의 식재 및 유지 관리(예: 품질 보증) 작업에 대해 정기적인 평가를 수행해야 합니다.
고용주(성명):
계약자(성명):
날짜: 녹화 건설 계약 5
건설 단위: ( (이하 당사자 A라고 함)
건설 단위: (이하 당사자 B라고 함)
"중화인민공화국 계약법" 및 " 중화인민공화국 건설법' 》 및 기타 관련 법률, 법규, 규칙을 상호협력과 긴밀한 협력의 정신으로, 평등, 자발, 공평, 신의의 원칙에 따라 쌍방은 본 계약을 체결하여 이를 준수한다. 이 조경 프로젝트의 건설 문제로 인해.
1. 프로젝트 내용 및 계약방식
1. 프로젝트명 :
2. 프로젝트 위치 :
3. 프로젝트 내용;
4. 계약 범위:
5. 계약 방법:
6. 조경에 필요한 재료, 식물 품종, 수량, 사양 및 모델:
>
p>
2. 계약 가격
B측은 프로젝트 건설 범위 및 건설 도면을 기반으로 프로젝트 예산을 제출하고 "허난성 시립 엔지니어링" 규정에 따라 비용을 계산하고 청구합니다. 단위종합가격' 기준. 노무, 자재, 기계적 조정은 건설 기간 동안 관련 문서에 따라 수행되어야 합니다.
프로젝트 비용은 10,000위안으로 잠정 설정됩니다.
3. 계약 기간
1. 프로젝트의 총 기간은 일수입니다(계약일로부터 계산). 공사 시작일);
2. 공사 시작일: xx월 xx월
3. 완료일: xx월 xx월
4 지불 방법
1. 계약 체결 후 A측은 프로젝트 비용의 %를 B측에 선지급합니다.
2. 프로젝트 완료 후; 최초 검사를 통과한 경우 A측은 %를 지불하고 유지 관리 기간(3개월)이 만료되면 잔액을 지불하며 A측은 인수 검사를 통과한 후 10일 이내에 전액을 지불해야 합니다.
5. 품질 표준
프로젝트 품질 표준:
6. 양 당사자의 책임
(1) 당사자 A의 책임
p>
1. 건설 현장의 건설 조건을 보장하기 위해 토지 취득, 철거 보상, 건설 현장 정리 및 기타 작업을 처리하고 프로젝트 건설에 대한 간섭 요인을 줄이고
/p>
2. 건축 신청 절차 처리, 건축 허가 및 건축 허가 취득을 담당합니다.
3. 필요한 물, 전기, 통신 및 기타 회선 연결 건설 기간 동안 요구 사항을 보장하기 위해 건설 현장 외부에서 건설 현장으로의 건설을 위해
4. 건설 단위와 설계 단위를 조직하여 도면 검토 및 설계 공개를 수행합니다. . 프로젝트 진행 중에 발생하는 시공 도면 문제를 적시에 처리하여 B측 작업의 연속성을 촉진합니다.
6. 계약에 따라 프로젝트 완료 승인을 구성하고 프로젝트 결제를 처리합니다.
(2) B측의 책임
1. 관련 국가 기술 사양, 조경 엔지니어링 기술 운영 절차 및 건설 도면에 따라 건설을 조직합니다.
2 책임 녹화가 완료된 후 유지 관리 책임은 녹화 프로젝트에서 묘목의 생존율을 보장합니다.
3. 건설 현장에서 안전하고 문명화된 건설 관리를 수행합니다.
4. 건설 과정에서 각종 문서와 자료를 적시에 제출하여 검사합니다. 5. 시공 도면에 오류나 불합리한 부분이 있는 경우 A측에 즉시 서면 피드백을 제공하고 공사를 진행하기 전에 이를 검토하고 처리합니다.
6. 사람들이 돌아다니는 데 방해가 되지 않도록 현장을 청소하십시오.
7. 양 당사자 간의 합의
1. 다음 요소가 발생할 경우 계약 가격이 조정됩니다.
1) 엔지니어링 설계 변경
2) 프로젝트 현장 비자
3) 고용주가 계약자에게 위임한 작업; > 4) 사업주의 과실로 인해 발생한 도급업자의 비용이 증가합니다.
2. 프로젝트 변경
프로젝트 중에 발생하는 모든 변경에 대해 양 당사자는 적시에 비자 절차를 완료하고 이를 보충 정착 자금으로 사용해야 합니다.
8. 완료 동의
9. 완료 합의
10. 보충 약관
11. 본 계약에 포함되지 않은 사항, A 나. 양측은 사실에 의한 진실추구와 공정성의 원칙에 입각하여 적시에 조율하고, 이를 보충합의서로 명확히 하였다.
12. 계약 분쟁
양측은 호혜와 호혜의 원칙에 입각한 우호적인 협상을 통해 분쟁을 해결하기로 합의했다.
/p>
프로젝트는 인수 검사를 통과하고 프로젝트 대금을 정산한 후 자동으로 종료됩니다.
A당(관인): _________
B당(관인): _________
_________년____월____일;