녹색화 프로젝트 인수 계약
예시 보내기:
BF-2004-0204
베이징 조경 프로젝트 건설 계약
프로젝트 이름:
계약자:
계약자:
계약 번호:
베이징 공상행정관리국
베이징시 정원 관리국
p>2004년 2월
베이징 조경 프로젝트 건설 계약 조건
계약자(성명):
계약자(성명):
계약자 자격 수준:
'중화인민공화국 계약법'과 중화인민공화국 건설부 '건설 프로젝트 건설계약'(GF)에 의거 -99-0201) 및 국가 공상행정관리국이 공포한 기타 관련 규정은 동시에 평등, 자발성, 공정성 및 선의의 원칙을 준수합니다. 이 계약을 협상하고 체결합니다.
1. 프로젝트 개요
1조 프로젝트 개요
1.1 프로젝트 이름:
1.2 프로젝트 위치:
1.3 프로젝트 내용:
1.4 프로젝트 승인 번호:
1.5 자금 출처:
제2조 프로젝트 계약 범위
2.1 계약 범위:
2.2 전체 프로젝트 영역:
II. 계약 문서 및 도면
제3조 계약 문서 및 설명 순서
3.1 양 당사자가 달리 합의하지 않는 한, 본 문서를 구성하는 문서는 다음과 같습니다. 계약 및 우선순위 해석 순서는 다음과 같습니다:
(1) 양 당사자가 서명한 추가 계약
( 2) 본 계약 조건
(3 ) 낙찰 통지
(4) 입찰 및 첨부 파일
(5) 표준, 사양 및 관련 기술 문서
(6) 도면
p>
(7) 수량
(8) 프로젝트 견적 또는 예산
양 당사자의 관련 프로젝트 서면 계약이나 협상 및 변경과 같은 문서는 다음과 같은 것으로 간주됩니다. 이 계약의 필수적인 부분입니다.
제4조 적용 가능한 법률, 표준 및 규범
4.1 적용 가능한 법률 및 규정: 관련 국가 법률, 규정 및 관련 베이징 규정, 규칙 및 규범 문서는 본 계약에 구속력을 갖습니다.
4.2 적용 가능한 표준 및 사양 이름: "도시 조경 프로젝트의 건설 및 승인에 관한 규정"(DB11/T212-2003), "도시 조경을 위한 식물 재료의 나무 묘목"(DB11/T211-2003) , "도시 조경 유지 관리 표준"(DB11/T213-2003),
4.3 양 당사자는 보충 조항을 포함하기로 합의했습니다.
4.4 계약 내용에 대한 당사자들의 합의와 위에서 언급한 법률, 표준 및 규정이 상충하는 경우 법률, 표준 및 규정이 우선합니다.
제5조 도면
5.1 고용주가 제공한 도면 날짜 및 개수:
5.2 계약자는 이 프로젝트의 도면을 고용주에게 양도할 수 없습니다. 고용주 제3자의 동의 없이.
5.3 도면에 대한 계약자의 특별 기밀 요구 사항:
3. 양 당사자의 권리와 의무
제6조 감독
6.1 감독 부서 이름:
6.2 감독 엔지니어
이름: 직위:
권한:
계약자의 승인이 필요한 권한:
이 단락에서 명시적으로 합의하거나 계약자의 동의가 있는 경우를 제외하고, 감독 엔지니어는 계약에 명시된 계약자의 권리와 의무를 종료할 권리가 없습니다.
제7조 쌍방이 건설 현장에 파견한 대표자
7.1 계약자가 건설 현장에 파견한 대표자 이름:
권한:
7.1 p>
7.2 건설 현장에 파견된 계약자 대표자 이름:
당국:
7.3 일방의 건설 현장에 주둔하는 대표가 변경되는 경우 상대방은 다음과 같습니다. 7일 전에 서면으로 통보하고, 인계 시기와 권한을 명확히 명시해야 합니다.
도급자의 작업 제8조
8.1 도급자는 본 계약에서 합의된 시간과 요구 사항에 따라 다음 작업을 완료하고 해당 비용을 부담해야 합니다.
(1) 건설 현장이 건설 조건 및 완료 시간에 대한 특정 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오.
(2) 물, 전기, 통신 및 기타 파이프 네트워크 라인을 연결하기 위한 시간, 위치 및 공급 요구 사항 건설 현장 건설에 필요한 사항:
(3) 건설 현장과 고속도로 사이의 접근 개방을 위한 시간 및 요구 사항에 대한 책임:
(4) 시간 엔지니어링 지질학 및 지하 파이프라인 네트워크 데이터 제공:
(5) 계약자가 처리하는 건설에 필요한 인증서 및 승인 문서의 이름 및 완료 시간:
(6) 요구 사항 기준점 인계 검사 및 제어점 조정:
(7) 도면 검토 및 설계 제출 시간 구성:
(8) 건설 주변의 지하 파이프라인 처리 조정 현장 및 인접 건물, 구조물(문물 건물 포함), 고대 및 귀중한 나무 보호 작업:
(9) 양 당사자가 합의한 대로 계약 개발자가 수행해야 하는 기타 작업:
8.2 계약자가 계약자에게 위탁한 작업:
제9조 계약자의 작업
9.1 계약자는 본 계약에 명시된 시간과 요구 사항에 따라 다음 작업을 완료해야 합니다.
(1) 계획 및 보고서의 이름과 완료 시간이 제공되어야 합니다.
(2) 건설 안전 및 야간 건설 조명에 대한 책임 및 요구 사항:
(3) 계약자에게 사무실, 주거용 건물 및 시설을 제공하기 위한 요구 사항:
, 계약자는 결과 비용을 부담해야 합니다.
(4) 계약자가 처리해야 하는 건설 현장 교통 위생 및 건설 소음 관리와 관련된 절차:
계약자는 이에 따른 비용을 부담해야 합니다.
(5) 완료된 프로젝트가 계약자에게 인도되기 전에 완료된 프로젝트의 보호 작업에 대한 비용을 부담하고 책임을 집니다.
(6) 건설 작업을 잘 수행합니다. 현장 주변의 지하 파이프라인과 인접 건물, 구조물(문물 보호 건물 포함), 고대 및 유명 나무 보호를 위한 구체적인 요구 사항 및 비용 책임:
(7) 건설 현장이 깨끗하고 환경 위생 관리를 준수하는지 확인합니다. 관련 규정 및:
(8) 양 당사자가 합의한 대로 계약자가 수행해야 하는 기타 작업:
IV. 건설 조직 설계 및 건설 기간
제10조 계약 기간
착수 날짜:
완료 날짜:
합계 달력일 단위의 계약 기간
제11조 진행 계획
11.1 계약자가 건설 조직 설계(건설 계획) 및 일정을 제공하는 시간:
11.2 발주자가 건설 계획 및 일정에 대해 서면으로 확인하거나 수정을 제안하는 시간:
도급 개발자가 기한 내에 수정을 확인하거나 제안하지 않는 경우 이에 동의한 것으로 간주됩니다.
11.3 그룹 프로젝트 일정 관련 요구 사항:
11.4 계약자는 확정된 일정에 따라 공사를 조직하고 감독 및 검사를 받아야 합니다. 시공사의 귀책사유로 인해 실제 진행상황이 일정과 일치하지 않는 경우, 시공사는 개선방안을 위해 추가 계약금액을 제안할 권리가 없습니다.
제12조 착공이 지연되는 경우:
사용자의 사유로 착공이 지연되는 경우 사용자는 도급자와 공사에 발생한 손실을 부담한다. 기간을 연기해야 하며, 공사를 제때에 시작할 수 없는 경우에는 7일 전에 서면으로 고용주에게 통지하고 고용주가 연장에 동의하지 않거나 계약자가 계약서를 발급하지 않는 경우에는 고용주의 동의를 받아야 합니다. 지정된 기간 내에 연장 통지를 한 경우 공사 기간은 연장되지 않습니다.
제13조 공사가 중단된 경우:
도급자의 사유로 공사가 중단된 경우, 도급자는 추가로 발생한 도급금액을 부담하고 이로 인한 손실을 도급자에게 배상해야 한다. 공사기간은 연기되어야 하며, 시공자의 사유로 공사가 중단된 경우에는 공사기간이 연기되지 아니한다.
제14조 공사기간 지연
14.1 다음과 같은 사유로 완공일이 지연되는 경우 발주처의 확인을 거쳐 그에 따라 공사기간이 연기된다.
(1) 계약자는 합의된 날짜에 도면 및 시공 조건을 제공하지 않습니다.
(2) 계약자는 프로젝트에 대한 선불금과 진행금을 지불하지 않습니다. 합의된 날짜로 인해 공사가 지연될 수 있습니다.
(3) 계약자가 계약서에 명시된 필수 지침, 승인 등을 제공하지 않아 공사가 제대로 진행되지 않는 경우. 정상적으로 진행됩니다.
(4) 프로젝트 규모 변경 또는 주요 설계 변경으로 인해 건설 기간에 영향을 미칩니다.
(5) 공사로 인한 것이 아닌 단수 및 정전으로 인한 중단 계약자,
(6) 불가항력 및 자연재해,
(7) 고용주가 이에 따라 건설 기간을 연기하기로 합의한 기타 상황
( 8) 공사 기간을 조정할 수 있는 기타 요소:
14.2 계약자는 위 상황이 발생한 후 3일 이내에 지연을 해결해야 하며 내용과 이에 따른 경제적 지출을 계약자와 감독자에게 보고해야 합니다. . 계약자는 신고 접수 후 7일 이내에 회신을 확인하여야 하며, 기한 내에 회신이 없는 경우에는 연장요청이 확정된 것으로 간주합니다.
제15조 건설 기간 연장
15.1 건설 기간을 연장해야 하는 경우 당사자는 다음과 같이 합의합니다.
(1) 고용주가 공사를 미리 완료하기 위해:
(2) 공사를 서두르기 위해 도급업자가 취해야 할 조치:
(3) 고용주가 제공해야 하는 조건:
(4) 경제적 비용 증가 및 비용 부담:
V. 품질 및 검사
제16조 프로젝트 품질
16.1 프로젝트 품질 표준:
16.2 프로젝트에 대한 양측의 합의 품질 분쟁이 있을 경우 품질 감독 부서에서 확인하며 비용과 그에 따른 손실은 책임 당사자가 부담합니다.
은폐된 프로젝트의 제17조 중간 수락
17.1 양 당사자가 합의한 중간 수락의 일부:
17.2 프로젝트가 은폐 또는 은폐 조건을 충족하는 경우 또는 중간 합격에 도달한 경우 계약자는 부품 검사 전 자체 검사를 실시하고 검사를 위해 48시간 전에 서면으로 계약자와 감독자에게 서면으로 통보해야 합니다. 승인이 통과되고 계약자와 감독자가 승인 기록에 서명한 후에만 은폐 및 시공을 계속할 수 있습니다. 고용주와 감독자가 48시간 이내에 인수 검사를 실시하지 않고 서면 연장 요청서를 제출하지 않는 경우 계약자는 자체적으로 인수 검사를 조직할 수 있으며 고용주와 감독자는 인수 기록을 인정해야 합니다. 승인이 실패하는 경우, 계약자는 제한된 시간 내에 이를 수정하고 다시 승인해야 하며 비용은 계약자가 부담해야 하며 공사 기간에는 영향을 미치지 않습니다. 또한, 정상적인 공사에 영향을 미치는 경제적 비용은 시공사가 부담하게 되며, 이에 따라 공사기간도 연기됩니다.
VI. 안전 건설
제18조 안전 건설
18.1 계약자는 프로젝트 건설 시 생산 안전에 관한 관련 관리 규정을 준수하고 엄격하게 건설을 조직해야 한다. 안전 기준에 따라 언제든지 법률에 따라 업계 안전 검사관이 수행하는 감독 및 검사를 수용하고 숨겨진 사고 위험을 제거하기 위해 필요한 안전 보호 조치를 취하십시오. 시공자의 부적절한 안전조치로 인해 발생한 사고와 그에 따른 비용은 시공자가 책임을 진다.
18.2 협력업체는 건설 현장 직원에게 안전 교육을 제공하고 직원의 안전에 대한 책임을 져야 합니다. 시행자는 안전관리규정을 위반하여 시공자에게 시공을 요구하여서는 아니 된다. 계약자에 의한 안전사고에 대하여 계약자는 그에 상응하는 책임과 비용을 부담하여야 한다.
사고 처리 제19조
19.1 중대한 인명 피해나 기타 안전 사고가 발생한 경우, 도급자는 즉시 관련 부서에 보고하고 관련 규정에 따라 도급자에게 통보해야 하며, 정부 관련 부서의 요구에 따라 문제를 처리해야 하며, 사고에 책임이 있는 당사자가 발생한 비용을 부담해야 합니다.
19.2 고용주 또는 계약자가 사고 책임에 대해 분쟁이 있는 경우 관련 정부 부서의 결정에 따라 처리됩니다.
7. 계약 가격 및 지불
제20조 계약 가격
20.1 고용주는 기한에 따라 계약 가격 및 기타 지불금을 지불할 것을 보장합니다. 지불 계약에서 합의한 방법.
20.2 금액(대문자): 위안(RMB)
(소문자): 위안
제21조 계약 가격 조정
21.1 본 계약의 가격은 입찰서에 명시된 방법에 따라 결정됩니다.
21.2 설계 변경이나 협상이 있을 경우 계약 가격이 조정될 수 있습니다.
계약 가격 조정 방법:
제22조 작업 수량 확인
22.1 계약자가 완료된 작업 수량 보고서를 계약자에게 제출하는 시간:
22.2 도급업자가 공사완료 보고서를 확인하는 시간: 도급업자가 기한 내에 공사수량을 확인하지 못한 경우 도급업자의 보고서에 기재된 공사수량을 확정한 것으로 간주하여 공사대금 지급의 근거로 사용한다. 프로젝트 가격. 공사 물량 확인 시 계약자가 24시간 전에 사전 통보하지 않을 경우 확인 결과는 무효가 됩니다.
22.3 고용주는 설계도면의 범위를 초과하는 작업량이나 자체적인 사유로 재작업하는 작업량을 확정하지 않는다.
제23조 프로젝트 지불
23.1 계약이 발효된 후 며칠 이내에 고용주는 본 계약의 총 비용 중 %를 계약자에게 선불로 지불해야 합니다.
23.2 양 당사자가 합의한 프로젝트 자금(진행금) 지불 방법 및 시기:
프로젝트 진행 자금 할당 시간
(프로젝트 진행 , 위치) 계약 회계 총 비용
백분율
RMB(위안)
23.3 고용주는 계약자에게 합의된 대로 프로젝트 비용을 지불해야 합니다. 프로젝트 수량 지불(진행 지불) 결과를 확인한 후 며칠 이내에 전항.
23.4 프로젝트가 완전히 완료된 후 완료 승인이 통과되고 해당 정산 절차가 완료되면 계약자가 계약자에게 지불하는 누적 프로젝트 지불액은 프로젝트 총 정산 가격의 %에 도달해야 합니다. , 총 정산 가격의 %는 프로젝트 보증 금액으로 간주됩니다.
23.5 본 프로젝트의 보증 기간이 만료되면 계약자가 보증 책임을 이행했다는 전제하에 개발자는 계약자에게 해당 프로젝트에 대한 일회성 보증 비용을 지불합니다.
8. 자재 및 장비 공급
계약자는 양묘 자재 및 장비를 공급해야 합니다.
24.1 공급업체가 공급하는 양묘 자재 및 장비 목록 계약자(첨부)
24.2 양 당사자가 합의한 묘목 재료 및 장비의 인도 검사 기준:
24.3 고용주가 공급한 묘목 재료 및 장비가 규정과 일치하지 않는 경우 목록에 따르면 양 당사자는 고용주가 다음 책임을 진다는 데 동의합니다.
24.4 계약자의 묘목 재료 및 장비 공급에 대한 정산 방법:
제 25조 계약자의 묘목 재료 구매 및 장비
25.1 계약자의 묘목 자재 및 장비 구매에 관한 계약:
25.2 묘목 구매 시 묘목 제품의 원산지 증명서가 발급되어야 합니다.
25.3 양 당사자가 합의한 검역 증명서 및 방법:
9. 프로젝트 변경
제26조 설계 변경
공사 중 계약자 원래 설계가 변경되는 경우, 발주자는 계약자에게 변경 통지서를 서면으로 발행해야 하며, 계약자는 통지에 따라 변경해야 합니다. 시공사가 원설계에 대한 변경을 제안하는 경우에는 시공사와 감리자의 승인을 거쳐야 시행 가능하며, 서면 변경 계약서에 서명해야 합니다.
제27조 기타 변경
건설 중에 설계 변경 이외의 다른 변경이 발생할 경우 양 당사자는 이를 합의 형식으로 확인해야 합니다.
제28조 변경 가격 결정
28.1 계약자는 변경 통지를 받거나 변경 계약에 서명한 후 5일 이내에 변경 수량 및 가격 보고서를 제출해야 합니다.
28.2 사업주는 변경사항 신고서를 접수한 날로부터 5일 이내에 확인하여야 하며, 기한 이후에도 정당한 사유 없이 확인하지 못한 경우에는 변경사항 신고가 승인된 것으로 간주됩니다.
10. 완료 승인 및 합의
제29조 완료 승인
29.1 프로젝트가 완료 승인 조건을 충족하는 경우 계약자는 고용주에게 서면으로 통지해야 합니다. 계약자는 완전한 완료 정보와 완료 승인 보고서를 제공해야 합니다. 계약자는 위 문서를 받은 후 10일 이내에 수락을 준비해야 합니다. 계약자가 정당한 사유 없이 승낙을 주선하지 않거나 승낙 후 10일 이내에 변경제안을 하지 아니하는 경우에는 준공승낙보고서가 승인된 것으로 본다.
29.2 완료일은 프로젝트가 완료되고 승인된 날짜입니다. 보증 기간이 공식적으로 시작됩니다.
29.3 특별한 사유로 인해 일부 단위 프로젝트 및 부분을 나중에 완료해야 하는 경우 양측은 추후 완료에 대한 계약을 체결하고 쌍방의 책임을 명확히 해야 합니다.
제30조 완료 합의
30.1 양 당사자가 프로젝트 승인 절차를 완료한 후 두 당사자는 프로젝트를 해결합니다.
30.2 계약자는 완료 승인 후 15일 이내에 정산 보고서, 완전한 정산 정보 및 준공 도면을 개발자에게 제출해야 합니다.
30.3 계약자는 정산 정보 보고서를 받은 날로부터 20일 이내에 검토 의견을 제공하고 승인을 위해 서명해야 합니다.
30.4 계약자는 완료 정산금을 받은 후 5일 이내에 완료된 프로젝트를 계약자에게 인도해야 합니다.
11. 품질 보증
제31조 품질 보증
계약자는 품질 보증 기간 동안 관련 법률, 규정 및 규칙의 관리 규정을 준수해야 합니다. 양 당사자는 본 프로젝트에 대한 품질 보증 책임을 지는 데 동의했습니다.
31.1 프로젝트 품질 보증 범위 및 내용:
31.2 품질 보증 기간: "건설 프로젝트 품질 관리 규정" 및 관련 규정에 따라 양 당사자는 품질 보증 기간에 대해 합의했습니다. 본 프로젝트의 보증 기간은 다음과 같습니다.
p>
(1) 토목 공사:
(2) 녹화 및 식목 프로젝트:
(3 ) 분수 및 스프링클러 관개 프로젝트:
(4) 기타 보조 프로젝트:
품질 보증 기간은 프로젝트가 완료되고 승인된 날짜부터 계산됩니다.
제32조 품질 보증 책임
32.1 보증 범위 내의 품목에 대해 계약자는 보증 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 보증을 수행할 사람을 보내야 합니다.
32.2 긴급 수리 사고가 발생한 경우, 계약자는 사고 통보를 받은 후 24시간 이내에 사고 현장에 도착해야 합니다.
32.3 녹화 및 식재 프로젝트는 보증 기간 동안 레벨 2 유지 관리 기준을 충족해야 합니다.
32.4 보증 기간 동안 묘목 및 기타 식물 재료가 죽은 것으로 발견되면 식재 기간 동안 원래 설계 품종 및 사양에 따라 교체해야 합니다.
제33조 보증 비용
33.1 보증 비용은 품질 결함에 책임이 있는 당사자가 부담합니다.
33.2 양 당사자가 합의한 유지 관리 기간 동안 물 및 전기 비용 부담:
제34조 기타
양 당사자가 합의한 기타 보증 사항:
p>
12. 계약 위반 및 분쟁
제35조 계약 위반에 대한 책임
35.1 일방 당사자가 본 계약 조항을 위반한 경우 발생한 손실은 당사자가 부담해야 합니다. 상대방에게.
35.2 계약자의 사유로 공사 준공이 지연되는 경우, 기본지불금액 및 산정방법 :
35.3 공사가 품질을 충족하지 못하는 경우 계약자의 사유로 인한 요구 사항, 지불해야 할 불이행 금액 책임:
35.4 프로젝트 가격을 기한 내에 지불하지 않아 계약자가 계약을 위반한 경우의 책임:
35.5 기타 :
제36조 분쟁 해결 방법
본 계약을 이행하면서 발생하는 분쟁은 양 당사자 간의 협상을 통해 해결됩니다. 협상이 실패할 경우 다음과 같이 해결합니다. 방법: (한 가지만 선택할 수 있습니다.)
(1) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기합니다.
(2) 중재를 위해 중재위원회에 제출합니다.
13. 기타
제37조 프로젝트 하도급
37.1 하도급 단위 및 하도급 프로젝트 내용:
37.2점 계약 가격 및 결제 방법 :
제38조 불가항력
38.1 불가항력의 범위에 관한 당사자 간 합의:
38.2 불가항력으로 인한 비용 및 공사 기간 지연 양 당사자 은(는) 다음 방법에 따라 각각의 책임을 집니다.
(1) 프로젝트 자체의 피해, 프로젝트 손상으로 인한 제3자에 대한 피해 및 재산 손실, 건설 현장으로 운송된 자재 건설 및 설치 장비로 인해 발생한 손해는 계약자가 부담해야 합니다.
(2) 고용주와 계약자는 인명 피해에 대해 책임을 져야 하며 해당 비용을 부담해야 합니다.
(3) 계약자의 기계 장비 손상 및 정지 손실은 계약자가 부담해야 합니다.
(4) 정지 기간 동안 계약자는 필요한 관리 인력 및 상주 보안 인력에 대한 비용을 부담해야 합니다. 감독 엔지니어의 요청에 따라 건설 현장에서;
p>
(5) 프로젝트에 필요한 청소 및 수리 비용은 계약자가 부담해야 합니다.
(6) 지연된 건설 기간은 이에 따라 연기되어야 합니다.
38.3 계약 당사자 일방의 이행 지연으로 인해 불가항력이 발생한 경우 지연 당사자는 해당 책임에서 면제되지 않습니다.
제39조 보증
39.1 본 프로젝트에서 양 당사자가 합의한 보증 사항은 다음과 같습니다.
(1) 개발자는 다음에 대해 성능 보증을 제공합니다.
(2) 계약자는 다음과 같은 형식으로 계약 개발자에게 이행 보증을 제공합니다.
(3) 양 당사자가 합의한 기타 보증 사항:
(4 ) 이 계약에 첨부된 보증 계약입니다.
계약 해지 제40조
40.1 계약은 양 당사자의 합의에 의해 종료될 수 있습니다.
40.2 발주자가 계약서에 명시된 대로 프로젝트 대금을 지불하지 않고 양측이 지불 연기에 대해 합의하지 못한 경우 계약자는 공사 중단 기간이 30일을 초과하는 경우 공사를 중단할 수 있습니다. 일 후에도 고용주는 여전히 프로젝트 비용(진행금)을 지불하지 않습니다. 계약자는 계약을 종료할 권리가 있습니다.
40.3 계약자가 계약한 프로젝트 전체를 타인에게 하도급하거나 하도급이라는 이름으로 프로젝트를 타인에게 하도급하는 경우 계약자는 계약을 해지할 권리가 있습니다.
40.4 고용주 또는 계약자는 다음과 같은 상황에서 계약을 종료할 수 있습니다.
(1) 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우; (2) 일방의 계약위반(도급자의 사유로 인한 사업의 중단 또는 연기를 포함한다)으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우.
40.5 사법 절차에 따라 계약이 종료된 후 계약자는 완성된 프로젝트와 구매한 자재 및 장비를 적절하게 보호 및 이전해야 하며, 계약의 요구에 따라 자체 기계, 장비 및 인력을 공사에서 철수해야 합니다. 계약자. 발주자는 계약서에서 정한 바에 따라 도급업자가 철회하고 위 비용을 지급하며 완성된 공사 대금을 지급할 수 있도록 필요한 조건을 마련해야 한다. 주문한 자재, 장비를 반환하거나 주문 계약을 취소할 책임은 주문자에게 있습니다. 반환 또는 주문 계약 취소로 인해 발생하는 환불되지 않는 비용과 비용은 반환하지 않음으로 인한 손실을 부담합니다. 적시에 물품은 책임 당사자가 부담해야 합니다. 또한, 과실이 있는 당사자는 계약 해지로 인해 상대방에게 발생한 손실을 배상하여야 합니다.
40.6 계약이 종료된 후에도 계약에서 양 당사자가 합의한 정산 및 청산 조항의 유효성은 영향을 받지 않습니다.
제41조 계약의 효력 및 종료
41.1 본 계약은 일자로부터 효력을 발생합니다.
41.2 본 계약은 양 당사자가 상호 합의한 작업 내용을 완료한 후에 종료됩니다.
제42조 계약서 사본 수
42.1 본 계약서 원본 2부는 동등하게 유효하며 각 당사자는 사본 1부를 보유합니다. 본 계약서의 사본은 여러 장이 있으며, 양 당사자가 각각 보관해야 합니다.
제43조 보충 조항
당사자는 관련 법률, 행정법규 및 실제 상황에 따라 협의를 거쳐 합의에 도달한 후 본 계약을 구체화, 보완 또는 수정할 수 있습니다. 프로젝트.
계약자: (관인) 계약자: (관인)
주소: 주소:
법정대리인: 법정대리인:
위임 대리인: 위임 대리인:
전화: 전화:
팩스: 팩스:
계좌 개설 은행: 계좌 개설 은행:
계좌번호: 계좌번호:
우편번호: 우편번호:
년, 월, 년, 월, 일
계약 체결 장소:
첨부
계약자가 제공한 묘목 재료 및 장비 목록
일련 번호 묘목
재료 이름 사양
모델 단가 단가 공급
납기 시간
장소 비고
총 가격: