5가지 간단한 프로젝트 계약 계약 템플릿
기술도급계약은 일반 민사계약과는 다른 특징을 가지고 있습니다. 그럼 프로젝트 계약서 작성 방법을 아시나요? 일반적으로 주의해야 할 점은 무엇인가요? 혹시 모르신다면 참고용으로 준비한 프로젝트 계약서 템플릿을 참고하세요! /p>
↓↓↓"설계/시공 계약" 보러가기 ↓↓↓
★ 건설 프로젝트 건설 계약★
★ 엔지니어링 프로젝트 계약 계약★
★ 엔지니어링 기술용역 계약★
★ 자가건축 주택 건설 계약?
프로젝트 계약 계약 예시 1
계약자: (이하?) 당사자 A)
계약자: (이하 당사자 B)
당사자 A와 당사자 B 간의 완전한 협의 후 프로젝트의 구체적인 조건과 결합하여 A측은 상호 이익의 원칙에 따라 전문 자격을 갖춘 시공업체인 B측에 공사를 맡깁니다. A측과 B측의 권리와 의무를 명확히 하기 위해, 본 계약은 중화인민공화국 계약법 및 관련 국내 법률과 규정에 따라 체결되며 쌍방이 준수해야 합니다.
1. 프로젝트 개요:
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 단열재 폼 및 단열층 두께: 고무 분말 폴리스티렌 입자 외부 벽 단열재 25mm, 30mm.
4. 시행기준 : 현행 단열재 관련 기준 및 지도책, 설계도면.
2. 계약 범위: 외부 벽 단열.
3. 계약 방법: 작업 및 자재 계약(B측은 자재 조달 및 건설 조직을 담당함) 패키지는 검사를 통과하고 승인되어야 하며 패키지는 에 제출되어야 합니다. 검사.
4. 계약 기간:
프로젝트의 총 공사 기간은 약 30일입니다(불가항력 요인 제외). 각 건물의 입주일은 종료일까지입니다. 구체적인 입국 날짜는 A측에서 서면으로 통보합니다. 입국 조건은 A측과 B측이 함께 실시하는 현장 점검을 따릅니다.
5. 계약가격, 정산방법 및 지급방법 :
1. 본 프로젝트의 잠정 물량은 단열 부분 약 51,000㎡, 비 단열 부분 약 24,000평방미터(현장의 실제 건축 면적이 우선합니다.) 최종 정산 수량은 양측 현장의 실제 영수증을 따릅니다.
2. 본 프로젝트의 단열재 부분의 일괄 단가는 다음과 같습니다. 두께 25mm는 39위안/평방미터, 30mm 두께는 40위안/평방미터입니다(인건비, 자재, 데이터, 테스트 포함). 안전 및 수용). 비단열 부분의 일시불 가격은 RMB/평방미터입니다. (A측은 B측에 비단열 및 거친 지반을 위해 강모래와 시멘트를 무료로 제공합니다.)
3. 정산방법 및 지급방법 : 사업진행금은 매월 사업진행금액의 80%(매월 25일 기준)를 지급하며, 사업진행금은 기일 전까지 지급한다. 다음달 10일). 대규모 프로젝트 완료 후 전체 프로젝트 비용의 80%를 지불합니다. 단열 프로젝트의 개별 검사 및 승인 후 전체 프로젝트 비용의 95%를 1개월 이내에 지불합니다. 나머지 5%는 단열 프로젝트 완료일로부터 1년 이내에 프로젝트 품질 보증 비용으로 사용됩니다.
6. A 측의 권리와 의무:
1. B 측이 작성한 건설 계획을 검토 및 승인하고 프로젝트 품질, 프로젝트 진행, 안전을 이행할 권리가 있습니다. 을의 건설 중 전 과정에 대한 감독 및 관리, 품질에 대한 정기 또는 비정기 검사, 건설현장의 안전하고 문명화된 건설상태, 품질에 부합하지 않는 행위를 중지할 권리, 안전하고 문명화된 건설 요구 사항 및 관련 회사 규정을 위반하거나 회사의 이미지와 평판을 손상시키는 행위입니다.
2. B측에는 완전한 공사 작업대를 제공해야 합니다. A측은 공사의 다른 부분의 편의로 인해 B측의 공사에 영향을 주어서는 안 됩니다. 특별한 사정이 있는 경우에는 A측에 이를 통보해야 합니다. 을은 사전에 양 당사자가 우호적으로 협의하도록 한다.
3. B당은 건설 용수, 전기 연결, 자재 보관을 위한 임시 창고 및 근로자를 위한 임시 주택을 준비하는 데 도움을 주어야 합니다.
4. B측은 완제품의 완성된 부분을 보호하는 데 도움을 주어야 합니다.
5. 단일 건물 프로젝트 건설이 완료된 후 당사자 A는 10일 이내에 승인 검사를 조직해야 합니다. 기한 내에 프로젝트를 승인하지 않으면 해당 프로젝트가 적격하다고 동의한 것으로 간주됩니다.
6. 프로젝트 대금은 계약서에 따라 지불되어야 합니다.
7. B 당사자의 권리와 의무:
1. 본 계약을 진지하게 이행하고, 계약을 준수하고, 약속을 지키고, 법률에 따라 구축하고, 법률에 따라 운영합니다. , 당사자 A의 평판과 이미지를 유지합니다.
2. 갑이 주관하는 현장설명회에 참여하여 건설계획 및 진행계획을 수립한다.
3. 품질, 안전 및 문명 측면에서 관련 국가 기능 부서 및 국가의 감독, 관리 및 검사를 적극적으로 수용하고 기술 품질 관리 시스템, 안전 및 문명에 대한 당사자 A의 규정을 의식적으로 준수합니다. 건설관리시스템 등
4. B측을 건설 현장의 대표자(연락처)로 지정하여 계약 이행을 책임지고, 요구에 따라 건설을 조직하고, 보장된 품질과 수량으로 건설 작업을 적시에 완료합니다. , 을이 담당하는 각종 사항을 해결합니다. 품질상의 이유로 재작업이 발생한 경우 B측에서 완료 책임을 집니다.
5. 건설 사양, 안전 운영 절차 및 환경 보호 규정을 엄격히 이행합니다. 각종 품질검사 기록을 작성하고 프로젝트 결산을 준비합니다.
8. 품질, 안전 및 문명화된 건설 관리:
1. 본 프로젝트의 품질 수준은 다음과 같이 결정됩니다.
2. 본 프로젝트의 안전하고 문명화된 건설은 기준을 충족합니다.
3. 본 프로젝트와 건설 과정의 품질과 안전은 감독 및 검사를 위해 A측의 관련 관리 인력과 A측의 관련 기술 관리 시스템, 안전하고 문명화된 건설 관리 시스템 및 기타 규정을 준수해야 한다. A측 관리인원의 감독과 검사를 받고 건설현장에서 안전하고 문명화된 건설작업을 성실히 수행하며 표준화된 관리를 달성해야 한다.
4. A측과 B측 사이에 분쟁이 있는 경우 정부 품질 감독 및 안전 부서가 우선합니다.
5. B측 건설 노동자가 현장에 진입한 후 A측은 이들을 위해 업무상 상해 보험과 상해 보험에 가입해야 합니다.
9. 계약 위반에 대한 책임:
1. A측은 계약에 명시된 기간에 따라 매월 지연에 대해 5%를 지불해야 합니다. 지급되지 않은 총 프로젝트 가격을 당사자 B.
2. B측이 자신의 사유로 인해 A측에 프로젝트를 기한 내에 인도하지 못한 경우, 지연된 매월 프로젝트 가격의 5‰를 지체상금으로 부담해야 합니다.
10. 기타 합의 사항:
1. 수직 운송(건설 리프트를 말하며 건설 행잉 바스켓 제외), 비계, 관련 협력 및 근로자를 위한 임시 숙소는 A측에서 제공됩니다. 무료.
2. B측은 걸이바구니, 닻 등 관련 지지 및 보조도구 제작을 담당한다.
3. 본 계약 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 먼저 협상을 통해 해결해야 하며, 협상이 실패할 경우 원고는 인민 법원에 소송을 제기할 수 있습니다. 결정을 내리십시오.
4. 해결되지 않은 문제는 양측 간의 우호적인 협상을 통해 해결됩니다.
5. 본 계약서는 4부로 작성되며, A측과 B측이 각각 2부씩 서명날인하여야 효력이 발생합니다.
A 당사자(관인): _____________ B 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _____________ 법정 대리인(서명): _________
__________년____월____일_________년____월____일
프로젝트 계약 계약 샘플 2
당사자 A:
당사자 B:
"인민계약법"에 따름 중화민국”, “중화인민공화국 건설법” 및 기타 관련 법률, 법규, 조례, 규칙 등을 쌍방이 준수해야 하며, 자발성, 공평성, 신의성실의 원칙을 바탕으로 평등을 준수해야 합니다. 본 프로젝트에 대한 합의를 도출하고 협약을 체결하여 공동으로 준수합니다.
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: 강소성 홍수 통제 및 가뭄 통제 구조 센터 홍수 통제 자재 창고 안전 유지 관리 프로젝트
2. 프로젝트 위치 : 가뭄비상센터 내부 홍수조절 및 가뭄조절
2. 공사기간 :
1. 공사착공 및 준공일 : 20. 8. 29_ ~ 20. 10. 27_ (구체적으로는 건설착공신고서가 우선한다)
2. 총 계약기간은 영업일 기준 60일이다. 이 기간 동안 폭우가 계속되거나 기타 불가항력적인 특수 날씨가 발생할 경우 당사자 A와 감독자의 서명 및 승인을 받아 공사 기간이 연기될 수 있습니다.
4. 품질 표준은 다음과 같습니다.
국가 품질 수용 표준을 준수합니다.
5. 계약 가격
가격 본 계약 프로젝트의 정산은 다음과 같은 방법을 채택합니다:
1. 고정 단가는 위안/제곱미터입니다(작업량은 실제 작업량을 기준으로 정산됩니다)
6. 지급방법
1. 프로젝트 지급금은 감사 완료 후 감사가격의 90%를 지급하며, 보증보증금 10%를 유보하여 1년 후 지급합니다.
7. 자재 및 장비 공급:
8. 품질 및 승인
1. 프로젝트의 품질은 제4조에 규정된 표준을 준수해야 합니다. 본 계약의 내용을 준수하고 현재의 국가 승인 표준을 준수해야 합니다. 품질 보증 기간은 1년입니다. 프로젝트 내용이 주요 구조와 관련된 경우 평생 보증됩니다.
2. B측에서 현장에 들어오는 모든 인력은 임의로 변경할 수 없습니다. 반드시 A측의 승인을 받아 교체가 필요한 경우 최소 3일 전에 A측에 서면으로 신청해야 하며, 그렇지 않은 경우 B측이 30시간 동안 임의로 인력을 변경할 경우 A측은 해고할 권리가 있습니다. 계약을 체결하고 B측은 무조건 철회합니다.
3. 프로젝트 품질 승인은 사양에 따라 수행되어야 합니다. 모든 프로젝트 데이터는 프로젝트 구축과 동시에 수행되어야 하며, 부적격 데이터는 언제든지 수정되어야 합니다. 적시에.
5. 하위 프로세스 및 숨겨진 프로젝트의 승인은 다음 프로세스가 구축되기 전에 당사자 A와 감독자가 서명하고 승인해야 합니다.
6. A측은 B측의 검사 보고서를 받은 후 몇 시간 이내에 검사를 완료하고 서면 승인 의견을 발행해야 합니다. A측은 일반적으로 정기 또는 비정기 현장 점검을 실시합니다. 품질 문제가 발견되면 A측은 기한 내에 서면 시정 의견을 발행합니다. B측은 A측이 요구하는 기한 내에 시정해야 합니다. 품질 문제가 여러 번 발견되거나 두 번의 수정 후에도 제품이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 당사자 A는 상황에 따라 지체된 손해 배상을 요구할 권리가 있으며 심각한 경우에는 회사를 떠나도록 명령받을 수 있습니다. 사이트이며 당사자 B는 모든 손실에 대한 책임을 집니다.
7. 완료 후 당사자 B는 승인을 서면으로 당사자 A에게 통지해야 하며 완료 후 며칠 이내에 표준 요구 사항을 충족하는 준공 도면과 모든 완성 자료를 제공해야 하며 사본이 있어야 합니다. .
8. 기타 합의 사항: 도면에 따라 시공해야 하며 A측의 요구 사항을 충족해야 합니다.
9. 건설조직 및 건설기간
1. 을은 갑의 정식공사도면을 받은 날로부터 3일 이내에 건설조직계획서를 갑에게 제출하고 을은 착공보고 등 관련 절차를 자체적으로 처리하며, A측은 B측의 건설 조직 계획을 검토 및 승인하고 도면 기술 발표를 주선합니다.
2. B측은 계약 기간과 승인된 진행 계획에 따라 건설을 조직해야 하며, 프로젝트의 실제 진행 상황에 대해서는 A측과 감리자의 프로젝트 진행에 대한 감독 및 점검을 받아야 합니다. 계획과 일치하지 않는 경우 A와 감독자는 기한 내에 개선을 명령할 권리가 있습니다. B는 A와 감독자의 요구 사항에 따라 시정 조치를 제안하고 이를 A와 감독자에게 제출해야 합니다. 이 기간 동안 당사자 B는 신속한 작업 비용을 부담합니다. 월간 진행 상황이 일정보다 명백히 뒤처지는 경우, A측은 해당 프로젝트에 대한 지불을 유예할 권리가 있습니다. B측이 합의된 기한 내에 공사를 완료할 수 없는 경우, A측은 건설팀을 변경할 권리가 있으며, B측은 A측의 철수 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 무조건 현장에서 철수하고 모든 인력과 장비를 대피시켜야 합니다. . 프로젝트 지불은 실제 완료된 작업량을 기준으로 합니다. 그렇지 않은 경우 당사자 A는 지불을 하지 않으며 지연일당 총 프로젝트 가격의 2‰ 비율로 지연 청산 손해 배상 책임을 집니다. 기타 손실이 발생한 경우 전액 보상해야 합니다.
4. 건설 중 물, 전기, 음식, 숙박, 도구 및 기타 시설에 대한 합의: 을이 스스로 해결해야 합니다.
10. 안전하고 문명화된 건설 및 관리
p>
1. B측은 관련 안전 운영 관리 규정을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 신분증이 없는 인력, 기록불량자, 신체장애인, 아동노동자는 채용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 귀하의 책임하에 결과가 발생합니다.
3. 특수 프로젝트에는 노동부에서 발행한 직업 증명서가 필요하며, 해당 증명서를 가지고 작업합니다.
4. B측은 공사 과정에서 발생하는 업무상 부상이나 기타 내부 분쟁을 처리하고 모든 재정적 책임을 집니다.
5. 모든 기계 장비는 프로젝트의 건설 요구 사항을 충족해야 하며 특수 장비에는 보안 검사 인증서가 있어야 합니다.
6. B측은 관련 지방정부 부서의 규정에 따라 건설 현장의 표준화된 관리를 수행해야 합니다. 표준화되지 않은 관리로 인해 발생하는 모든 벌금 및 손실은 B측에서 부담합니다.
7. 을은 건설근로자의 임금을 지체 없이 우선 지급하고, 노동쟁의 및 관련 문제를 처리하여 건설에 영향을 미치거나 갑에게 불리한 영향을 끼치지 않도록 해야 한다. A측은 계약해제, 퇴장명령, 손실배상 요구, 지체상금 지급 요구 등의 조치를 취할 권리가 있다.
11. 당사자 A의 책임
1. 합의된 도면 및 정보를 제공하고 도면에 대한 기술 브리핑을 수행합니다.
2. A측이 재정적 어려움으로 인해 제때에 현금을 현금화할 수 없는 경우 B측에 프로젝트 대금을 지불하고 B측에서 지불할 부분에 대한 은행 대출 이자를 부담합니다. 상황에 따라.
4. 본 계약에 규정된 기타 의무와 책임을 이행합니다.
12. B 당사자의 책임
1. 합의된 품질과 수량으로 건설 작업을 완료합니다. , 공사기간 및 품질요구사항을 준수합니다.
2. A 측의 현장 관리를 준수하고, 법률 및 행정 규정을 준수하며, 각종 규칙 및 규정을 준수하고, A 측의 명예를 고의로 훼손하거나 심각한 규율 위반을 하는 경우에는 반드시 A 측의 명예를 유지해야 합니다. , 또는 계약 위반이 발견되면 당사자 A는 계약이 종료될 때까지 금전적 처벌을 부과할 권리가 있습니다.
3. 생태환경 보호 및 공사안전에 유의하세요. 나무를 베거나 기타 시설물을 훼손하지 마세요. 산림보호 및 화재예방에 유의하세요.
4. 을은 어떤 이유로든 허가 없이 업무를 중단하거나 수동적으로 업무 속도를 늦추거나 소음, 협박 등 부적절한 수단을 사용해서는 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 갑은 퇴사를 명령할 권리가 있습니다. 사이트 및 당사자 B가 모든 결과를 부담해야 합니다.
5. 보증 기간 동안 품질 문제가 발생할 경우 B측은 A측으로부터 전화 또는 서면 통지를 받은 날로부터 며칠 이내에 수리를 위해 현장에 방문하여 며칠 이내에 수리를 완료해야 하며, 그렇지 않은 경우 유지 관리 비용을 지불해야 합니다. 보증 보증금에서 공제됩니다.
6. B측은 관련 규정에 따라 프로젝트에 대한 질 높은 후속 방문을 수행하기 위해 주도권을 가져야 합니다. 13. 계약 위반에 대한 책임
1. 양 당사자는 계약을 엄격히 준수해야 하며 위반 사항이 있는 경우 본 계약의 관련 조항에 따라 계약 위반에 대한 책임을 져야 합니다.
2. 공사기간이 지연될 경우 A측은 초과일당 총 계약금액을 기준으로 약정손해배상 책임을 지거나, 1일 1,000위안을 A측에 지체상금으로 지급한다. .
3. 품질 문제가 발생하거나 본 계약의 다른 조항을 위반하는 경우 B 당사자는 A 당사자에게 발생한 모든 경제적 손실을 배상할 뿐만 아니라 A 당사자는 B 당사자에게 근거에 따라 보상하도록 요구할 수 있습니다. 1~10은 특정 상황에 따른 총 계약 가격으로 청산된 손해를 부담합니다.
14. 보충 조항
1. 본 계약은 양 당사자가 서명하고 날인한 후에 효력을 발생합니다.
2. 본 계약이 체결되면 양 당사자는 본 계약을 엄격히 준수해야 하며, 본 계약의 이행으로 인해 분쟁이 발생할 경우 협상을 통해 해결해야 합니다. 결정은 계약체결지 인민법원이 한다.
3. 본 계약은 4부로 작성되어 각 당사자가 2부를 보유하며 동일한 법적 효력을 갖습니다.
4. 계약 이행 과정에서 미해결 사항이나 분쟁이 발생할 경우 양측은 우호적인 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않을 경우, 유지보수 프로젝트 소재지 인민법원이 문제를 해결한다.
A 당사자(관인): _____________ B 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _____________ 법정 대리인(서명): _________
__________년____월____일_________년____월____일
프로젝트 계약 계약 샘플 3
당사자 A: ____
당사자 B: _________
본 계약은 《중화인민공화국 건설계약법》, 《중화인민공화국 건설법》 및 기타 관련법률 및 행정법규를 규정하고 평등의 정신을 바탕으로 자발성, 공평성, 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 규정한다. 양측이 합의를 통해 서명했습니다.
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름 및 규모:
2. 프로젝트 위치: No. ________, _________ Road, Fuyang.
3. 프로젝트 범위: 토목, 철구조물 등(장식 및 전력 부품 제외)
4. 프로젝트 계약 성격: 인건비 및 자재 포함.
2. 프로젝트 품질 및 건설 진행
1. 프로젝트 품질: 국가 건물 건설 사양을 엄격히 준수하여 프로젝트 품질이 적격하다는 것을 보장합니다. 건설 과정 B측은 재작업, 경제적 손실, 건설 지연에 대한 책임을 집니다.
2. 공사기간 진행 : 승인된 총 공사기간 준공일은 _____년 _____월 ____일입니다.
3. B측은 안전하고 문명화된 건설을 성실하게 수행하고, 안전 운영 절차에 따라 엄격하게 운영하며, 관련 안전 조치를 마련해야 합니다. 개인의 안전사고나 기타 사고에 대한 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
4. B측은 표준화된 운영을 엄격히 준수해야 하며 모든 직원과 관리 인력은 고용 증명서를 소지해야 합니다.
3. 프로젝트 지불 원칙
1. 총 프로젝트 비용은 잠정적으로 RMB 500,000로 추정됩니다.
2. 프로젝트 지불:
1) 토목 건축 자재가 현장에 도착하고 건설 인력이 배치된 후 총 가격의 _____을(를) 지불합니다.
2) 철골 구조물을 상부로 덮은 후 총 가격의 _____을(를) 지불해야 합니다.
3) 준공승인 통과 후 공사예정기간에 따라 총대금의 _____을 지급하며, 지연일수가 ____일인 경우에는 진행지급금 _____을 한시적으로 공제하며, 지연은 _____일이며, _____은(는) 일시적으로 유추됩니다.
4) 총 가격의 _____이(가) 보증금으로 사용됩니다.
IV. 기타 사항
1. 시공 중 품질 문제나 재작업이 빈번하게 발생하는 경우, 특히 본 프로젝트의 품질이 엄격히 불량하고 경영진에 절차가 없는 경우 시공능력 부족으로 인한 계약위반 책임으로 간주될 수 있습니다. A측은 계약을 종료하고 다른 건설 단위를 선택할 권리가 있습니다.
2. 프로젝트 진행 : 공사 기간을 완료하지 못한 경우 계약 위반으로 간주되어 계약 위반에 대한 책임을 집니다.
5. 보충약관_______________
6. 계약의 효력
1. 본 계약은 프로젝트가 완료될 때까지 양 당사자의 서명날인으로 효력을 발생한다. 완료되었으며, 청산 후에는 가격이 무효화됩니다.
2. 본 계약서는 2부로 작성되어 각 당사자가 1부씩 보유합니다.
A 당사자(관인): _____________ B 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _____________ 법정 대리인(서명): _________
__________년____월____일_________년____월____일
프로젝트 계약 계약 샘플 4
계약 단위: (이하 당사자 A라고 함) )______________
계약 단위: (이하 당사자라고 함) B)______________
A측은 B측에 해당 단위의 환경 경관 녹화 프로젝트의 일부 건설을 맡도록 위임합니다. A측과 B측은 상호협력과 긴밀한 협력의 원칙에 따라 본 건설계약을 체결합니다.
1. 프로젝트 개요:
본 녹화 프로젝트의 계약 범위 내 계약 가격은 _______________백만 위안으로 잠정 설정되었으며 완료 후 실제 상황에 따라 정산됩니다. 계약방식은 노무계약과 자재계약이다.
2. 공사 기간 :
프로젝트는 _________년____월____에 시작되며 예상 완료 시간은 _________년____월_ ___일, 기상 악화의 경우 A측과 B측이 연기할 수 있습니다. 협상 후 날짜.
3. 프로젝트 품질:
B측은 관련 국가 조경 기술 엔지니어링 사양에 따라 건설을 수행해야 하며 심은 묘목은 당사국이 제안한 프로젝트 품질 요구 사항을 준수해야 합니다. A, 승인 없이 사양을 변경해서는 안 되며, 품질 문제가 있는 경우 A측은 재작업 비용에 대해 책임을 지지 않습니다.
4. 안전 문제:
B측은 건설 현장이 깨끗하고 정돈되어 있는지 확인하기 위해 건설 중 안전에 주의 깊게 조직하고 주의를 기울여야 합니다. 안전사고가 발생하면 B측이 책임을 집니다.
5. A측의 책임:
A측은 B측 프로젝트의 품질, 진행 및 건설 과정을 감독 및 검사하고, 건설 과정에서 모든 측면에서 B측과의 관계를 조정해야 합니다. 프로젝트가 완료되면 계약에 따라 프로젝트 승인이 이루어지고 완료 정산이 진행됩니다.
6. B 당사자의 책임:
B 당사자는 모든 관련 건설 절차를 처리하고 관할 부서의 감독 및 관리를 준수해야 하며 승인된 지침에 따라 건설을 수행해야 합니다. 당사자 A가 제공한 설계 도면, 디자인 및 다양성에 수정이 있는 경우 당사자 A로부터 서면 변경 통지를 받은 후 구현해야 합니다. 프로젝트가 완료된 후 승인을 위해 당사자 A에 전달되기 전에 완성된 건설 중 을은 기존 건물과 지하 및 지상 건물에 주의를 기울여야 하며, 건설 중에 손실이 발생하거나 심각한 결과가 발생하는 경우 을을 보호해야 합니다. 보상을 담당합니다.
7. 묘목 요건:
B측이 구입한 묘목은 신선하고, 줄기가 곧고, 나무 모양이 좋고, 식물이 튼튼하고, 가지와 잎이 무성하고, 증상이 없어야 합니다.
8. 유지 기간:
모든 묘목을 심은 후 당사자 B는 _______________개월 이내에 생존, 물주기, 제초, 가지치기 및 죽은 묘목 교체를 책임집니다.
9. 프로젝트 지불:
B측이 전체 프로젝트 금액의 절반을 완료한 후 A측은 B측에 전체 프로젝트 지불금 중 _________을(를) 지불할 책임이 있습니다. B측이 완료된 후 프로젝트, 당사자 A 당사자 B가 지불해야 하는 총 프로젝트 지불액은 _________이고, 잔액은 _________년 ____월 ____에 전액 지불됩니다.
10. 정산 방법:
녹색 블록 영역의 가격은 평방 미터당 _________ 위안, 되메우기 흙의 가격은 입방 미터당 _________ 위안, 도로변 가격은 1 평방 미터당 _________ 위안입니다. 돌은 미터당 _________위안이고, 각 벽돌은 평방미터당 ________위안입니다. 모든 프로젝트 수량은 실제 사실에 근거하여 계산되어야 합니다. 기타 비용이 있을 경우 A측과 B측이 별도로 협의하여 정산합니다.
11. 계약 위반:
계약 당사자 중 어느 한 쪽이라도 계약 조건을 이행하지 못하는 경우 이는 계약 위반으로 인한 경제적 손실입니다. 계약은 위반한 당사자가 부담합니다.
12. 답변되지 않은 사항:
A측과 B측은 별도로 협상하고 해결해야 합니다. 본 계약은 _________개의 사본으로 작성됩니다. 당사자 A와 B는 각각 _________개의 사본을 보유하며, 양 당사자의 법적 대리인이 서명하고 날인한 후에만 효력이 발생합니다. 잔액은 유지 관리 기간이 끝나면 지급됩니다.
A 당사자(관인): ______
법정 대리인(서명): ____________
_________년____월____일
B 당사자(관인) : ____________________
법정 대리인(서명): ____________
_________년____월____일
프로젝트 계약 계약 샘플 5
계약자:
계약자:
관련 법률 및 규정 및 관련 산업 요구 사항에 따라 양측 간의 협상 후 당사자 A는 Tengchong County의 Zhongfang International Shopping Centre 프로젝트의 방화 설치 프로젝트가 다음과 같이 합의되었습니다. B측과 건설계약을 체결했습니다. 본 프로젝트의 구체적인 조건에 따라 계약 조건은 다음과 같이 특별히 공식화됩니다.
제1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용: 실내 자동 경보 시스템 프로젝트, 자동 스프링클러 시스템 프로젝트, 소화전 시스템, 대피 표시 시스템, 연기 방지 및 배기 시스템, 가스 소화 시스템, 물 펌프실 및 물탱크실 프로젝트. 이 프로젝트에는 워터 펌프 어댑터를 위한 트렌칭 및 우물 건설 작업이 포함되지 않습니다. (자동경보장치 및 피난지시장치는 매립배관을 기본으로 하여 배관의 공학수량을 포함하지 않습니다. 연기방지실, 배기실, 물펌프실은 1차 전기배선을 포함하지 않습니다. 물탱크실은 공학수량을 포함하지 않습니다. 물탱크의 급수관 및 배수관)
제2조: 품질 요구사항
화재 허용 기준.
제3조: 계약 방법
인건비 및 자재 패키지를 검사하고 수락해야 합니다.
제4조: 프로젝트 계약 가격
이 프로젝트는 일회성이며 보장된 사가는 900만 위안(방화 프로젝트 건축 면적 제곱미터당 종합 단가는 180위안/㎡, 건축 면적은 5만㎡)이다.
제5조: 건설 기간 요건
건설 시작일: 20__년 5월 1일, 완료 기간: 20__년 12월 31일.
제6조: 지불 방법:
계약 체결 후 A측은 건설 과정에서 B측에 총 계약 가격의 30%를 미리 지불합니다. 프로젝트 완료 후, A측은 화재 예방 승인을 통과한 후 총 프로젝트 비용의 97%를 지불합니다. 단, 공사금액의 나머지 3%는 보증기간 만료 후 일시불로 지급됩니다. 프로젝트 선불금은 3회에 걸쳐 공제됩니다.
간단한 프로젝트 계약서 템플릿 관련 기사:
★ 간단한 건설 계약서 템플릿 5개
★ 간단한 프로젝트 계약서 템플릿 4개
★ 3 최신 간단한 프로젝트 계약서 템플릿
★ 간단한 프로젝트 계약서 템플릿 3개
★ 간단한 프로젝트 계약서 템플릿 4개
★ 간단한 건설 계약서의 최신 템플릿 3개
★ 간단한 건설 계약의 보편적인 템플릿 5개
★ 간단한 건설 계약 템플릿 3개
★ 간단한 프로젝트 계약 계약 샘플 3개
★ 간단한 프로젝트 계약 계약 샘플 var _hmt = _hmt || ")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();