단위 건설 계약 샘플 5 편
사람들의 법률의식이 확립됨에 따라 계약 사용 빈도가 상승세를 보이고 계약을 체결하면 양측 당사자의 평등한 지위를 균형 있게 유지할 수 있다. 다음은 내가 정리한 단위건축공사계약입니다. 더 많은 단위건축시공계약서는 시공계약을 클릭해서 봅니다.
단위 건설 계약 1
파티 a:
파티 b:
계약법 및 엔지니어링 계약 규정 및 기타 관련 법률, 행정 규정에 따라 평등, 자발적, 공정성 및 정직한 신용을 준수합니다 < P > 공사명: < P > 제 1 조, 시공범위: < P > 갑이 제공한 시공도면을 기준으로 시공공사 수량은 공사 명세서를 참조하십시오. (참고: 모든 공사량은 도면 요구에 따라 한 번에 포장하여 죽고, 추가가 있으면 갑을 쌍방이 업주에게 협의하여 해결한다.) < P > 제 2 조, 공사 기간 요구 사항 및 착공일
1, 계약기간: 달력 일수
2, 공사가 완공될 때 갑조직 관련 부서에서 검수하고 을측은 갑측에 검수 보고서를 제출할 책임이 있다. 검수 합격 후 이날은 준공일이다.
제 3 조, 품질 기준 및 시공 요구 사항
1, 자격.
2, 쌍방이 계약을 체결한 후 을측은 시공기술, 안전방안, 특수시공기술조치, 품질보증체계, 진도계획 등의 자료를 갑의 비준을 거쳐 을측이 현장에 들어가 시공한다. < P > 제 4 조, 공사비 및 지불방식 < P > 계약금액은 (대문자): 육만원 (16, 원) 을 줍는다. (참고: 청구서는 총 가격 179 으로 개설되고, 추가가 있으면 공사량 최종 결산에 따라 송장이 발행됩니다.)
1, 공사 준공 검수 합격 후 갑을 쌍방의 서명 확인 후 갑측이 계약금액의 9% 를 지급한다.
2, 유통기한이 1 년이 넘도록 갑측이 나머지 1% 를 청산한다. < P > 제 5 조, 쌍방의 책임
1, 갑측의 업무 및 책임: < P > 1, 공사 기간 및 후기의 정비를 담당하는 급수, 전원 공급 장치.
2, 을측의 각종 입장 재료의 검사 및 시공 품질에 대한 감독을 담당한다.
2, 을측 업무 및 책임:
1, 갑에 따라 도면 요구 사항을 제공하는 사양, 스타일, 품질 등 시공 < P > 2, 시공 중 안전조치 및 안전책임은 을측이 전적으로 책임진다.
3, 관련 관리 부서 및 시공 현장 관리 요구 사항을 준수합니다. 문명공사, 안전작업, 재료기구를 가지런히 쌓아야 하고, 건축쓰레기는 제때에 깨끗이 운송해야 하며, 완공할 때 공사를 끝마쳐야 한다.
4, 준공공정이 갑에게 전달되지 않은 완제품에 대한 보호 업무를 담당하고 보호 기간 동안 손상이 발생한 수리 작업 및 비용을 부담합니다.
5, 제공된 묘목은 반드시 도면 설계 요구 사항, 규격, 품종에 따라 나무가 풍만하고, 생장이 왕성하며, 병충해가 없고, 재배후 생존률을 확보해야 하며, 구체적인 조치를 제정하고 후속 기간 동안 보양관리 작업을 진행해야 하며, 잔디밭 묘목 식물이 건강하게 자라도록 보장하고, 좋은 녹화 경관을 유지해야 한다.
6, 공사가 끝나면 을측이 준공 검수 연락, (갑이 을과 협력하여 업주 연락, 조직 검수) 및 모든 상세한 자료 준공도를 완비하여 서류 검수를 한다.
7, 을측은 반드시 갑관리 및 현장 관련 규제제도를 받아들여야 한다. 그렇지 않으면 갑측이 처벌할 권리가 있다. < P > 제 6 조, 준공 검수와 유지 보수
1, 준공 검수는 관련 시공검수 규범, 품질검사기준, 시공도면을 근거로 한다.
2, 묘목녹화, 식물보양관리 1 년 (완공일로부터). < P > 제 7 조, 위약책임, 클레임 및 분쟁
1, 을측은 공사를 하청할 수 없다. 그렇지 않으면 을측 계약 위반으로 간주된다.
2, 을측은 공사가 본 계약의 요구 기준을 충족하는지 확인해야 합니다.
3, 분쟁 및 해결: 계약 당사자가 본 계약의 내용, 해석 또는 이행으로 인해 분쟁이 발생할 경우 먼저 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 현지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. < P > 제 8 조, 본 계약 * * * 2 부, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 서명 후 효력이 발생한다.
파티 a 서명:
____ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ 일
파티 b 서명:
____ 년
2, 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ X.
3, 시공 범위: 녹지 면적 __x 평방 미터 (구체적으로 __x 녹화 설계도 참조). 위 항목은 모두 쌍방이 도면을 검토하는 요구 사항 및 첨부된 예산 총표에 열거된 항목, 사양, 주석, 수량, 요구 사항 시공에 따라 검토됩니다. < P > 2, 공사 기간
1, 시작일: 본 프로젝트 공사 기간은 연월일부터 연월일까지, * * * 일입니다.
2, 시공기간 동안 단수, 정전, 큰비, 폭우 등으로 인해 상황이나 갑측이 서면으로 공사 기간을 확인할 수 있다면 순연할 수 있습니다.
3, 갑의 이유로 시공장을 제때에 인계할 수 없는 경우 공사 기간이 순연된다. < P > 3, 공사 계약 가격 < P > 협상 후 본 계약 총청부 가격은 인민폐: _ _ _ _ _ _ _ 위안 공사 과정에서 갑측이 변경 사항이 있으면 공사를 늘려야 한다면, 사실대로 결산한다. < P > 4, 건설방식
1, 을측은 녹화공사 도급공, 포장재에 대해 패키지 품질, 패키지 수용 합격, 패키지 안전, 패키지 기간, 패키지 문명 건설.
2, 시공기간 갑측이 을측 시공에 사용되는 수력발전을 책임진다. < P > 5, 공사 지불 방법
1, 본 계약은 갑, 을 양측이 서명한 후 3 일 이내에 갑 측이 계약가격의 3% 인 인민폐: __x 만원을 지불한다. 을 측이 수금한 후 다음날 인원을 배치하여 공사를 시작하다.
2, 공사가 완공될 때까지 갑은 3 일 이내에 을측에 공사 계약 가격의 6% 인 인민폐: __x 만원을 지급한다.
3, 준공 검수 합격 후 한 달 이내에 을측에 공사 계약 가격의 1% 인 인민폐: __x 만원을 지급한다.
4, 공사에 필요한 세금은 이미 공사 원가에 포함되어 을측이 납부한다. < P > 6, 공사 품질 요구 사항
1, 을측은 반드시 갑이 심사한 설계 시공 도면의 내용, 요구 사항 및 관련 조경공사 규범에 따라 시공해야 한다.
2, 시공과정에서 을측은 반드시 갑측의 감독관리에 복종해야 하며, 을측이 시공도면 요구 및 조작규범을 위반하여 시공하는 사항이 있는 것을 발견하면 갑측은 재작업, 수정을 제기하고 요구할 권리가 있으며, 그 가동 중지, 재작업으로 인한 모든 경제적 손실은 을측이 책임져야 한다. < P > 7, 공사 준공 검수 결산 < P > 을측은 준공 후 3 일 이내에 갑측에 통지했고, 갑측은 통지를받은 후 5 일 이내에 검수를 조직했고, 검수 후 5 일 이내에 설계시공도면, 계약에 따라 합격한 비준을 주거나 시정의견을 제시했다. 갑은 검수 합격 후 계약 및 증액 공사의 비자 목록에 따라 결산을 진행하고 3 일 (영업일 기준) 이내에 결산을 마쳤다. < P > 8, 위약책임 연기 < P > 을측은 공사 기간 동안 품질, 수량, 기한 내에 공사를 마쳐야 한다. 공사가 지연되면 하루 지연마다 인민폐 2 위안을 벌한다. 갑의 책임이나 불가항력 요인으로 인해 공사가 지연되고, 을측은 서면 요구를 하고, 갑은 3 일 이내에 서면 확인기간을 순조롭게 연장할 수 있다. 만약 갑이 계약규정에 따라 지불하지 못하면, 3 일 기한이 지나면 을측은 휴업하거나 완료된 공사를 차폐처리할 권리가 있어, 그로 인한 공사 기간 지연과 경제적 손실은 갑측이 책임진다. < P > 9, 보증 기간
1, 을측은 시공 도서에 따라 품질, 수량, 보증 기간, 안전 보장에 따라 시공 임무를 완수한다. 준공 검수 후 3 개월 동안 녹화 재배 유지 보수 기간 동안 품질 문제가 발생하여 을측이 책임진다.
2, 시공기간 동안 을측은 안전생산 방범 작업을 잘 하고, 각종 안전조치를 실시하고, 시공안전을 확보하고, 안전시공책임을 지고, 시공인원에게 규율과 법을 준수하도록 교육해야 한다.
3, 착공 3 일 전 갑은 을측에 시공장 제공 (3 ~ 1 평요구 사항 준수), 시공범위 내 물, 전기위치, 측량된 기준선, 수평점 위치 등을 책임지고 시공현장 범위 내륙의 덕트장치를 제공한다. 갑이 제때에 시공장을 제공하지 못하면 을측은 시공기간을 순연할 권리가 있다.
4, 갑은 현장 공사장의 관계 조정을 책임지고 을측 시공 진도를 확보한다.
5, 공사가 완공된 후 을측은 공사 범위 내 쓰레기의' 청소' 를 책임지고 공사가 마무리된다. < P > 1, 계약 효력 및 종결 < P > 본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 공식 도장을 찍어서 효력이 발생한다. 공사 품질 보증이 만료되면 갑이 돈을 청산한 후 계약이 곧 종료된다. < P > 11, 본 계약은 1 식 2 부, 갑, 을측은 각각 한 부씩 보유해 동등한 법적 효력을 지닌다.
계약 이행 중 미흡한 사항은 가능한 한 협상하여 해결해야 한다. 관련 협의를 보충할 수 있고, 관련 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
갑측 대표: _______
서명일: _ _ _______
을측 대표: _ _ _ _ _ _ _ "경제합법" 과 "건축법" 및 건축시공관리조례, 시공규범에 따라 갑을 쌍방의 충분한 협의를 거쳐 다음 조항에 이르면 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다.
1, 프로젝트 위치 및 이름
1, 프로젝트 위치:
2, 프로젝트 이름:
2, 계약 내용 가격 및 기간 < P > 1, 계약 컨텐츠 오수 스테이션 전체 토목 공사 < P > 2,;
3, 공사 기간: 착공 이후 도급 전체 도급 내용을 완성하다. < P > 3, 지불 및 품질
1, 오수 바닥 검수 합격 후 3%, 주체 검수 합격 후 7%,
2, 공사 품질: 합격 < P > 4, 갑의 책임: 을측이 수원전원을 해결하고, 을측이 시공현장에서 발생하는 문제를 해결하고, 을측에 시공도면을 제공하고, 바닥을 넘깁니다. < P > 5. 을측의 책임은 시공 도면 및 관련 규범에 엄격히 따라 시공을 진행하며 안전문명 시공 관련 규정을 준수하고 안전과 품질로 인한 책임과 비용을 부담해야 한다.
6, 보증 및 품질 보증.
1, 보증 기간: 계약자가 수락 완료 후 달력 일 * * * 6 개월 계산.
2, 품질보증금: 청부 총가격의 1% 는 보증금이며, 보증 기간이 만료된 후 전체 청부 가격을 청산합니다.
4, 계약 유효일: 계약 유효일 쌍방이 서명한 후 즉시 효력을 발휘하며, 보증 만질보증금은 스스로 효력을 상실합니다.
파티 a: 파티 b:
서명: 주민등록번호:
날짜: 날짜
단위 건설 계약 4
계약자: (이하 파티 a)
계약자: (이하 약어 < P > 1, 엔지니어링명: < P > 2, 기술기준: 현행국가시공검수 규범에 따라 집행한다.
셋째, 프로젝트 내용: 등 내용.
넷째, 계약 형태: 도급공 패키지 이중 패키지 프로젝트. < P > 5, 갑의 직책: (1) 시공에 필요한 임시 점유 토지, 마당 등의 문제를 해결할 책임이 있습니다.
(2) 주변 대중과의 분쟁 관계 해결을 돕는다.
(3) 공사에 필요한 수력 문제 해결 (유틸리티 요금은 을측이 부담함). < P > 6, 을측 직책:
(1) 갑측 임원의 지휘에 따라 감리 엔지니어의 현장 감독 검사를 받는다.
(2) 갑의 시공 요구 사항과 공사 수량 요구 사항에 따라 시공
(3) 국가의 현행 시공 검수 규범을 엄격히 집행하고, 품질보증으로 임무를 완수한다.
(4) 안전한 생산, 문명 건설, 건설 중인 모든 재산, 개인 안전 책임, 그에 따른 모든 경제적 손실을 보장한다.
(5) 공사 과정에서 어떠한 이유로도 민공 임금을 체납해서는 안 된다. < P > 7, 결산 방법: 공사가 완공된 후, 갑을 쌍방이 현장에서 공사를 착실하게 처리하고,' 쓰촨 성 건설공사 공사량표 평가쿼터' 29 쿼터에 따라 시장자재 가격 및 인공임금 기준 조정과 결합해 준공결산을 처리한다. < P > 8, 지불 방법: 4 년 (자금이자 제외) 으로 나뉜다. 그 중 2__ 년 분담금의 42.5% 가 2__ 년 12 월 3 일까지 28.5% 를 지급합니다. 2__ 년 12 월 3 일까지 21.5% 를 지급합니다. 나머지 7.5% 는 갑측의 상황에 따라 지불되지만 늦어도 2__ 년 12 월 3 일까지 공사 대금을 전액 지급한다. 기한이 지나도 갚지 않으면, 빚진 자금에 따라 은행의 같은 기간 대출 금리를 참조하여 이자를 계산하고, 갑이 매월 을측에 지급한다. < P > 9. 계약 분쟁 해결: 본 계약이 이행 과정에서 발생하는 분쟁은 쌍방 당사자가 협상하여 해결하고, 협상이나 중재가 이루어지지 않으면 법에 따라 인민법원에 기소할 수 있습니다. < P > 1, 계약 발효: 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방이 각각 2 부씩 고집하며, 쌍방이 제정한 날부터 효력이 발생한다.
파티 a: 파티 b: 법정 대리인: 법정 대리인:
또는 그 공인 대리인: 또는 그 공인 대리인:
주소: 주소:
전화: 전화:
체결 날짜: < "경제계약법" 에 따르면 본 공사의 구체적 상황과 결합해 공사 프로젝트 및 쌍방의 책임을 명확히 하기 위해 상호 협력을 통해 시공 프로젝트가 순조롭게 완료되도록 보장하는 원칙에 따라 협상을 거쳐 본 계약을 체결했다. < P > 제 1 공사 항목 < P > (1) 공사 장소: 향전 동네 < P > (2) 공사 내용: 베레틀 강철 다리 < P > (3) 청부 방법: 도급공사 패키지 < P > 제 2 조 공사 비용은 인민폐입니다
시작일: 2__ 년 6 월 2 일, 완공일: 2__ 년 7 월 2 일
2