근로 계약 및 자재 장식 계약서 템플릿
일반적으로 장식업체가 사람을 꾸미는 방법은 두 가지가 있는데, 하나는 작품과 자재를 계약하는 것이고, 또 하나는 작품과 자재를 계약하지 않는 것입니다. 장식용. 다음은 귀하의 참고용으로 제가 편집한 "계약 작업 및 장식 재료에 대한 템플릿 계약서"입니다. 계약 작업, 자재 및 장식에 대한 계약서 템플릿 1 A 당사자는 ____________________에 있습니다.
프로젝트 기간은 ________일, 시작일은 _________년______월______일, 완료일은 ________년______월______일입니다.
계약가격: 본 계약 프로젝트의 비용은 (자본) ______________입니다. (자세한 내용은 첨부 예산표 참조) A당과 B당은 *** 다음 조건을 상호 준수해야 합니다.
제1조: 건설 준비
1. B당 설계 및 장식 도면 및 도면 제공 파티 A와 파티 B에 대해 각각 하나씩 두 개의 복사본을 제공합니다(자세한 내용은 장식 렌더링 참조).
2. A측은 B측에 시공도면 설계를 위탁하여 도면을 A측과 B측에 각각 1부씩 작성합니다(자세한 내용은 장식시공도면 참조).
제2조: B측의 의무
1. 공사 기간 동안 B측은 보관을 위해 외부 화장실 열쇠 2개를 계약자에게 넘겨줍니다. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 당사자 B는 새 잠금 장치를 제공할 책임이 있으며, 이는 당사자 A와 당사자 B가 현장에서 사용할 수 있도록 설치 및 배송됩니다.
2. A측은 건설 기간 동안 물과 전력을 공급해야 합니다.
3. A당은 건설팀과 이웃 간의 관계를 조정하는 역할을 담당합니다.
3. B측은 실내 내하중 구조물을 해체하지 않습니다.
4. A측은 프로젝트 품질 및 건설 진행 상황 감독에 참여하고 자재 도착 및 완료 승인을 감독할 권리가 있습니다.
제3조: 개조 항목 및 가격
1. 수도 및 전기 설치:
(1) 수로: 욕실 2개, 주방, 거실, 가스 포함 당사자 B는 파이프라인의 수정 및 설치를 담당합니다. (냉수 및 온수 수정)
(2) 회로: 침실 4개, 욕실 2개, 주방, 거실, 실내 스위치, 소켓 및 램프 설치를 포함하여 당사자 A가 지정합니다.
(3) 난방: 침실 4개, 욕실 2개, 주방 및 거실 설치 포함.
가격: 물, 전기, 난방의 총 설치 비용은 ________ 위안, 인민폐: _______________ 위안(인건비 포함(모래, 시멘트, 바닥 타일, 벽 타일 위층 비용, 모래, 시멘트 재료비, 건축배관, 건축폐기물 투기비 등)
2. 바닥 및 벽 타일
(1) 지상 거실, 식당, 욕실 2개, 주방 단가 , 발코니, 복도 및 침실 4개는 ________위안/평방미터, RMB: ________위안(인건비, 시멘트 모르타르, 보조자재 포함, 주재료 벽돌 제외)
(2) 벽: 욕실 2개, 주방, 4개 방의 퇴창, 주방 및 욕실 문 및 창문 밀봉, 부착 벽의 직각 조인트 등. 단가는 ________위안/제곱미터, RMB: ______________위안((인건비, 시멘트 모르타르 포함) , 부자재, 주재료 벽돌 제외)
(3) 건판: 식당, 거실, 복도, 침실 등 단가는 ________ 위안/미터, 인민폐: ________ 위안(인건비 포함, 시멘트 모르타르, 부자재, 주재료 벽돌 제외)
(4) 기타: 타일링 시 만나는 수도관 및 전기관의 이음매 및 바닥 상자에 구멍을 뚫는 데는 비용이 들지 않습니다. 인건비, 시멘트 모르타르, 부자재, 주재료 벽돌 제외).
3. 침실 돌출창: 안방 발코니와 거실 발코니는 사우나 패널을 사용하고, 공부방과 어린이방은 인조석을 사용합니다. ***는 __________ 위안으로 계산됩니다. ; 인민폐: ________ 위안(인건비, 사우나 판, 인조석, 오스트리아 소나무 판, 발포 고무, 에어 못, 강철 못, 백색 라텍스(한강) 듀럭스 페인트, 설치비, 자재비 포함).
4. 거실 천장: *** ________ 위안으로 계산; 인민폐: ________ 위안(인건비, 모래, 돌, 석고 보드, 가벼운 강철 용골, 태산 브랜드 석고 보드 포함).
5. 복도에서 천장까지: *** ________ 위안으로 계산: ________ 위안(인건비, 모래, 돌, 석고판, 가벼운 강철 용골, 태산 브랜드 석고판, 이성애 생태판 포함) .
6. 발코니 천장: 사우나 보드 사용, *** ________ 위안으로 계산: _______________ 위안(인건비, 모래, 돌, 석고 보드, 가벼운 강철 용골, 태산 브랜드 석고 보드 포함) , 이성애 생태위원회).
7. 입구 홀 천장, 레스토랑 천장: *** ________ 위안으로 계산: ________ 위안(인건비, 모래, 돌, 태산 브랜드 석고판, 이성생태판 포함) .
8. 욕실 천장 2개와 주방 천장: ***은 ________위안으로 계산됩니다. 위안화: ________위안(인건비, 알루미늄 거싯, Xintaiyi 및 일체형 천장 포함).
9. 목공: 책상 + 책장, *** ________위안으로 계산: ________위안(인건비, 오스트리아산 소나무판, 생태판 포함).
10. 목공: 신발장, ________위안/제곱미터, *** ________위안으로 계산: __________위안(인건비, 오스트리아산 소나무판, 생태판 포함).
11. 목공: 캐비닛, 벽 캐비닛, 보관실 캐비닛, 캐비닛 ________ 위안/확장 미터, 벽 캐비닛 ________ 위안/확장 미터, *** ________ 위안으로 계산됩니다. 인건비, 캐비닛 포함: Penghong 생태 보드, 블리스 터 도어 패널/도색 보드, 조리대 석재, 벽 타일 및 바닥 타일 제외).
12. 목공: 강 침대, 가격은 ________ 위안/개입니다. 인민폐: ________ 위안(인건비, 생태 보드, 캐비닛, 강 표면, 1.5 오스트리아 소나무 보드, 강 서라운드, 소프트 백 포함) .
13. 목공: 옷장, *** ________ 위안으로 계산; RMB: ________ 위안(인건비, Hongyuan/Xinjinqiu 생태 보드, 베이킹/페인팅 문 패널 포함).
14. 목공: 와인 캐비닛, *** ________ 위안으로 계산: ________ 위안(인건비, 오스트리아 소나무 판, 생태 판, 벽 스프레이 페인트 포함).
15. 목공: 바 카운터, *** ________ 위안: ________ 위안(인건비 및 목재 포함).
15. 거실 이용권: *** ________ 위안으로 계산: ________ 위안(인건비, 오스트리아산 소나무 판 및 스프레이 페인트 포함).
16. 주방 이용권: *** ________ 위안으로 계산; RMB: ________ 위안(인건비, 오스트리아산 소나무 판 및 스프레이 페인트 포함).
제4조: 도구 및 시설
1. B측은 자체 전문 도구와 인력을 준비해야 합니다. 장식 과정에서 B측 직원은 지역 사회의 재산 관리를 준수해야 하며 일상 생활을 위해 A측 주택을 점유할 수 없으며 개인 안전에 주의를 기울여야 합니다. 을의 부주의나 실수로 인해 개인 또는 재산 손실이 발생한 경우 을이 이에 대한 책임을 집니다.
2. 을은 자재를 사용하기 전에 기존 장식 시설의 상태를 사전에 확인해야 하며, 자재에 품질 문제가 없는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 새로운 것에 대한 모든 책임은 을이 집니다. 인수 과정에서 발견된 결함 및 품질 문제에 대해서는 보상 책임이 있습니다.
3. B측은 장식 과정에서 표준 기술과 절차를 따라야 하며, A측 집의 모든 시설(바닥과 벽 포함) 및 주변 환경을 훼손하거나 파괴해서는 안 됩니다. 회복 불가능한 손해를 초래한 경우 당사자 B는 보상 및 수리 비용을 모두 부담해야 합니다.
제5조: 지불 방법
1. 계약이 발효된 후 A 당사자는 아래 계약에 따라 프로젝트 비용을 B 당사자에게 직접 지불합니다.
비고:
(1) 프로젝트 진행이 절반 이상 진행되었습니다. 집의 매달린 천장이 모두 완료되었습니다.
(2) 기타 결제 방법: ______________.
사업 승인이 통과된 후 B측은 A측에 사업 타결을 제안하고 관련 정보를 A측에 보냅니다. A측이 정보를 받은 후 영업일 기준 1일 이내에 이의가 없으면 합의한 것으로 간주되며, 양 당사자는 프로젝트 결산 양식을 작성해야 합니다.
제6조: 계약 위반에 대한 책임
1. 계약 당사자 일방은 계약 불이행 또는 위반으로 인해 상대방에게 벌금을 부과하거나 벌금을 부과합니다. 국내 법률, 규정 및 관련 정책에 대해 책임을 지는 당사자는 발생한 손실에 대해 책임을 져야 하며, 발생한 경제적 손실에 대해 상대방에게 전액 배상해야 합니다.
2. 일방의 사유로 계약을 계속할 수 없는 경우, 당사자는 이를 상대방에게 즉시 통보하고 계약해지 절차를 밟아야 하며, 책임 있는 당사자는 상대방에게 손해를 배상해야 합니다. 완전한 경제적 손실.
3. B측의 사유로 인해 프로젝트 품질이 양측이 합의한 품질 기준을 충족할 수 없는 경우 B측에서 수리 책임을 지며 공사 기간은 연장되지 않습니다.
4. B측의 사유로 공사 기간이 지연되는 경우 상대방은 지연일당 ____________________ 위안의 위약금을 지불해야 합니다.
제7조: 계약 분쟁 해결
본 계약 이행 중에 발생하는 분쟁은 당사자 간의 협상을 통해 해결해야 합니다. 조정이 실패하는 경우, 아래 두 번째 방법에 따라 해결하십시오:
(1) 중재를 위해 내몽골 오르도스 중재위원회에 제출하십시오.
(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기합니다.
제8조: 계약의 변경 및 해지
1. 양 당사자가 계약을 체결하고 발효한 후에는 양 당사자는 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우에는 쌍방 합의 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하고, 총 계약금액의 10%에 해당하는 위약금을 지급한 후 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우 양측이 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.
제9조: 계약은 효력을 발생합니다.
1. 본 계약과 계약 첨부 파일은 양 당사자의 날인을 받고 서명 후 효력이 발생합니다.
2. 부가계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
3. 본 계약서(계약서 첨부 및 부가계약 포함)는 2부로 작성되며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유합니다.
A측(관인) : _________ B측(관인) : _________
_________년____월____일_________년____월____ 일용근로 및 자재 장식 계약서 서식 2
의뢰인 ( A당)_______________
인수당사(B당)_______________
A당과 B당은 우호적으로 협상을 진행한 후, A당은 B당에게 침실 장식을 맡기기로 결정했습니다. 본 계약은 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국가 법령을 준수하며 상호 준수를 위해 체결됩니다.
1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: ____________.
2. 침실 사양 : 객실 유형 __________, 총 건축 면적 __________ 평방 미터.
3. 건축 내용: 자세한 내용은 본 계약서의 첨부 파일을 참조하십시오.
(1) "가정 장식 건축 내용 목록" 및 건축 도면.
4. 위탁방식 : 업무 및 자재를 계약하여 턴키 방식으로 프로젝트를 진행합니다.
5. 시작 날짜는 ______년___월___일이고, 완료 날짜는 _______년___월___일이며, 프로젝트의 총 일수는 ______일입니다.
제 2조: 프로젝트 가격
프로젝트 가격(금액은 자본화_______________입니다.) 자세한 내용은 본 계약서의 첨부 파일을 참조하세요.
(2) "가정 장식 프로젝트 재료 예산표".
제3조: 품질 요구 사항
1. 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 종류, 사양 및 이름은 양 당사자의 승인을 받아야 합니다.
2. 프로젝트 승인 표준, 양 당사자는 관련 국가 규정을 참조하여 이를 구현하는 데 동의합니다.
3. 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 쌍방은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
4. A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질에 대한 책임이 있으며 B측은 건설 품질에 대한 책임이 있습니다.
제4조: 자재 공급
1. B측은 관련 국가 가격 규정을 엄격히 준수해야 하며 본 계약에 사용된 모든 자재의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.
2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
제5조: 지불 방법
1. 계약이 체결되면 당사자 A는 프로젝트 자재 지불금의 _____%와 건설 기간 동안 건설 비용의 __________%를 지불해야 합니다. 절반(__________년 _____월 _____일) 이상인 경우 A측은 두 번째로 공사비의 _____%를 지불합니다. 나머지 _____%는 A측이 프로젝트 완료를 수락한 후 정산됩니다. (참고: 공사비에는 인건비도 포함됩니다.)
A가 기한 내에 지불하지 않는 것은 계약 위반이며, B는 공사를 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.
제6조: 프로젝트 건설 기간
1. 을의 사유로 공사 완료가 지연되는 경우 작업비의 _____%를 매일 갑에게 지체금으로 지급한다. 프로젝트가 완료될 때까지 수수료가 공제됩니다. A측의 사유로 준공이 지연되는 경우, 지연일수당 장식공사 대금의 인건비의 _____%를 B측에 작업지연비로 지급합니다.
2. A측이 선택한 자재 및 장비의 품질이 부적격하여 프로젝트의 품질 및 공사 기간에 영향을 미치는 경우 B측으로 인해 품질 사고가 발생할 경우 A측이 부담합니다. 건설 사유로 인해 재작업 비용은 A측에서 부담합니다. B측이 책임을 지며 건설 기간은 변경되지 않습니다.
3. 공사 중 프로젝트 품질 문제나 쌍방의 의견 불일치로 공사가 중단된 경우, 공사 지연이나 공사 기간 지연으로 처리되지 않습니다. 관련 부서에 조정을 요청하거나 중재 부서에 가능한 한 빨리 분쟁을 해결하여 건설을 계속하도록 요청하는 것입니다.
제7조: 기타 사항
1. A측의 책임
1. 집의 평면도와 A측이 승인한 물, 전기 및 가스를 제공해야 합니다. 자산 관리 부서 라인 다이어그램 또는 당사자 A는 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 라인 다이어그램을 제공하고 당사자 B에게 현장 설명을 제공할 수 있습니다.
2. 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 또는 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.
2. B 당사자의 책임
1. 계약 이행을 책임질 직원을 B 당사자의 대표로 지정하고 계약 요구 사항에 따라 공사를 구성하고 완료합니다. 품질과 수량을 바탕으로 일정에 맞춰 건설 작업을 수행합니다.
2. 건설현장의 안전을 책임지며, 화재예방을 엄격히 하고, 근무증명을 착용하고, 문명화된 공사를 실시하며, 배관 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고를 예방한다. 다른 사람에게 영향을 미치지 않도록 건설합니다. 만약 그런 일이 발생한다면, 가능한 한 빨리 수리나 보상을 책임져야 합니다.
제8조: 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후, 계약 이행 중에 당사자가 승인 없이 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 _____% 해당 금액을 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
제9조: 분쟁 해결
본 계약 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우, 양 당사자는 프로젝트 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 당사자들이 협상을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상이 실패할 경우 본 계약의 규정에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
제10조: 계약 변경 및 종료
1. 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자가 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우에는 쌍방 합의 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하여야 하며, 총 계약금액의 _____%에 해당하는 위약금을 지급하고 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우 양측이 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.
제11조: 계약은 발효됩니다.
1. 본 계약은 양 당사자가 날인하고 서명 후 효력을 발생합니다.
2 본 계약서는 2부작성되어 A당사자와 B당사자가 각각 1개씩 보유하고 있습니다.
당사자 A_______________당사자 B:_______________
_________년____월_____________년____월____일 인건비 및 자재 장식 계약 템플릿 3
당사자 A(주택 소유자): ____
당사자 B(계약자): ____
1. B가 A를 위해 집을 장식합니다. 면적은 ______평방미터이고 주소는 ______ Floor, ______ East, ______ Road, ______ City입니다. 본 장식 계약에서는 모든 자재는 B측에서 제공하며 A측의 승인을 받은 후에만 사용할 수 있습니다. A측의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 즉시 작업을 중단하고 A측이 만족할 만큼 자재를 교체해야 합니다.
2. 총 장식 비용은 ____________백만 위안(대문자: ______ 위안)입니다. 나머지 금액은 프로젝트 완료 및 승인 후 지불할 총 가격의 99.5%입니다. 잔액 0.5%는 A측이 3개월 동안 제품을 사용하고 품질 문제가 발견되지 않은 후에 지불됩니다. B는 품질과 수량을 보장하기 위해 A의 요구 사항에 따라 시공을 수행해야 합니다. 품질 문제가 발견되면 당사자 B가 모든 결과에 대해 책임을 집니다.
3. 이 합의서는 3부로 작성되었으며, 당사자 A와 B가 각각 1통씩 보유하고 있으며 증인도 1통을 보유하고 있습니다. 이는 양 당사자가 서명한 후에 발효됩니다.
당사자 A: __________________
당사자 B: __________________
______년____월____일 작업 및 자재 계약 템플릿 4
고객(이하 참조) 당사자 A): ______________
계약자(이하 당사자 B): ______________
"중화인민공화국 계약법" 및 관련 법률 및 규정의 조항과 장식 프로젝트 건설의 특성을 결합하여 양 당사자는 평등, 상호 신뢰, 상호 이익, 자발성 및 협의의 원칙에 대해 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
1. 파티 A는 커뮤니티를 ____________할 것입니다_ _____ 건물의 ______ 유닛에 있는 일련의 방은 장식을 위해 파티 B와 계약되었으며 총 면적은 ____________m입니다.
2. 계약방법 : 작업물 및 자재를 계약서에 명시된 바에 따라 B측에서 구매하고, 사용 전 A측에서 검사를 받아야 한다.
3. 계약 내용: ____________________________.
IV. 건설 기간: ______월 ______일 ______년부터 ______월 _____일 ______년까지 총 건설 기간은 ______일입니다. 공사 과정 중 단수, 정전 또는 비인적 요인이 발생할 경우 공사 기간이 연기됩니다. 공사가 기한까지 완료되지 않으면 매일 ______위안이 공제됩니다. 건설 기간이 ______일을 초과하면 B측은 매일 총 비용의 ______%를 A측에 보상합니다.
5. 총 건설 비용: ____________ 위안(엔: ______ 위안).
6. 시공 요구 사항: B측은 설계도에 따라 시공해야 합니다. A측이 시공 과정에서 변경한 경우 B측은 A측의 요구 사항에 따라 시공해야 합니다.
7. B측은 자재 리스트에 따라 자재를 구매하며, A측이 구매할 자재를 명시한 경우, 가격이 예산을 초과할 경우 가격 차액을 지급합니다. 예산표에서 가격을 낮추기 위해 자재를 선택한 경우 B측은 해당 금액을 A측에서 공제합니다.
8. A측의 의무
공사 시작 하루 전, A측은 B측이 공사 현장에 들어갈 수 있는 조건을 조성합니다(다른 잔해물이 있는 경우 현장 청소 포함). , 당사자 A는 이를 청산할 책임이 있으며 당사자 B의 구성에는 영향을 미칠 수 없습니다. 당사자 A는 건설용수와 전력원을 제공합니다.
9. B측의 의무
건설 중에는 안전 건설 운영 규정을 엄격히 준수하고 화재 예방, 건설 규정 및 품질 표준에 주의를 기울이고 일정에 맞춰 높은 수준으로 프로젝트를 완료해야 합니다. 품질. 시공 중에 시공자에게 안전사고가 발생한 경우에는 을이 전적인 책임을 진다.
10. 프로젝트 지불 방법
1. 계약 체결일로부터 A측은 B측에 ____________위안을 지불합니다.
2. 2차 할부금 지급 목공 작업이 완료되고 도색이 완료되면 A측은 B측에 ____________위안을 지급합니다.
3. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 당사자 A는 불이행 없이 7일 이내에 RMB 8,000를 일회성으로 지불해야 합니다.
10. 품질 보증: B측은 인건비를 제외하고 1년간 장식의 품질을 보증합니다.
11. 계약 분쟁의 해결
본 계약 이행 중에 발생하는 분쟁은 당사자 간의 협상을 통해 해결되거나 관련 부서의 중재를 통해 해결될 수 있습니다. 협상이나 조정이 실패할 경우 법에 따라 인민법원에 소송을 제기하게 됩니다.
13. 계약 위반에 대한 책임
당사자 A와 B는 계약 조건을 준수해야 하며 상대방에게 20%의 비율로 손해 배상금을 지불해야 합니다. 총 비용 및 기타 손실은 실제 기준으로 계산됩니다.
14. 본 계약은 2부로 작성되어 A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며 서명일로부터 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A 정당: __________________ B 정당: ____
______년____월____일______년____월____일