4가지 프로젝트 협력 계약 템플릿
협력하기 전에 양측은 의견을 교환하는 계약을 체결하는 동시에 일방적인 계약 종료를 방지하고 상대방의 이익에 영향을 미칠 수 있습니다. 합의? 아래에서 참고용으로 샘플 프로젝트 협력 계약을 추천해 드립니다. 프로젝트 협력 계약서 양식 1
당사자 A: 대표자: 주소: 전화: 당사자 B: 대표자: 주소: 전화: 위험 경고:
협력 방법은 다양합니다. 회사 설립, 소프트웨어 공동 개발, 제품 공동 구매 및 판매 등. 다양한 협력 방법에는 다양한 프로젝트 내용이 포함되며 해당 계약 조건도 매우 다를 수 있습니다.
본 계약의 조건은 특정 프로젝트를 기반으로 하며 참고용으로만 사용됩니다. 실제로는 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 양 당사자의 권리 및 의무 등에 따라 약관을 수정하거나 다시 작성해야 합니다. A측과 B측은 호혜성, 공평성, 공평성, 정직성, 신뢰성의 원칙을 바탕으로 '중화인민공화국과 민법'의 규정 및 관련 법률과 법규에 따라 다음과 같은 합의에 도달했습니다. ***이 준수하기로 동의한 우호적인 협상입니다.
1. 협력 내용
1. B는 A가 획득한 프로젝트에 대한 내부 계약을 완료하도록 A로부터 위탁을 받고 _______ 회사는 완료를 담당합니다. 프로젝트 조사, 도킹, 협상 및 기타 관련 사항, 이에 따른 여비, 접대 비용, 임금 및 검사 비용은 투자 조건으로 간주되며 계약 이행은 당사자 A를 대신하여 완료됩니다.
2. A측은 사업도급계약이 최종 체결될 때까지 사업계약에 관한 모든 절차와 자금을 구성하고 제공할 책임이 있으며, A측은 독립적으로 공사를 조직하고 자신의 이익과 비용에 대한 책임을 진다. 사상자 수. 엄격한 예산 절차를 거쳐 A측은 본 계약의 규정에 따라 해당 수입을 B측의 에이전시 활동에 대한 투자 수익으로 B측에 할당하기로 결정합니다.
2. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 및 이름: ________ 프로젝트.
2. 총 프로젝트 비용: ______위안, 자본금은 ______위안입니다.
3. 프로젝트 위치: ____________________.
4. 프로젝트 내용: 토공사.
5. 프로젝트 보증금: ______ 위안.
6. 본 프로젝트의 가격 책정 방법: 주 계약에 따름
7. 본 프로젝트의 협력 방법: 당사자 A와 프로젝트 당사자가 합의한 방법에 따릅니다.
3. 협력수입
1. 본 협정에서는 을측이 수행한 프로젝트의 토석 총액을 기준으로 ______위안 입방미터를 을측의 수입으로 추출하도록 규정하고 있다. 에이.
2. B측 소득 지급 시기 및 방법: A측은 사업측과 사업 건설 계약을 체결하고 입주한 후 영업일 ______일 이내에 ______백만 위안(대문자: ______ 위안)을 지급해야 한다. ), 을의 수입 중 남은 부분은 전액 지급될 때까지 프로젝트의 월별 진행률에 따라 전액 지급됩니다.
3. B 당사자로 인한 소득과 관련하여 해당 국가의 관련 법률 및 규정에 따라 지불해야 하는 세금 및 수수료는 A 당사자가 원천징수하고 지불합니다. B 당사자는 청구서를 제공하지 않습니다. 당사자 B의 소득 합법성과 안전을 보장하기 위해 관련 감사를 완료할 책임이 있습니다.
4. 월별 프로젝트 진행금이 도착한 후 A측은 월별 진행금 수령 후 영업일 기준 ______일 이내에 B측이 지정한 은행 계좌로 B측의 수입을 지급할 것을 보증합니다.
5. B측은 A측의 재정을 감독하기 위해 전문가를 파견할 권리가 있으며, A측의 프로젝트 진행 대금 수령을 감독하고 알 권리가 있습니다.
4. 계약 이행에 대한 위험 알림 및 계약 위반에 대한 책임:
계약이 상세하더라도 파트너가 계약을 위반하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 계약 위반 조항에 대해서는 일방이 계약을 위반한 경우 상대방은 이를 회복의 근거로 삼을 수 있다는 점을 명확히 밝혀야 합니다.
1. A 당사자가 본 계약에 규정된 방식으로 B 당사자에게 합의한 수입을 지급하지 않는 경우 B 당사자는 프로젝트 계약자에게 A 당사자에 따른 프로젝트 지급 금액에서 해당 금액을 공제하도록 요청할 권리가 있습니다. 본 계약에 대해 법률에 따라 인민법원에 소송을 제기할 권리가 있습니다.
2. 본 협약에서 규정한 이익금을 신청하고, 계약서에서 규정한 총사업비의 ______%를 기준으로 지체상금을 청구한다.
5. 기밀 유지 계약에 대한 위험 경고:
특히 프로젝트와 관련된 기술 및 고객 자원에 대해 기밀 유지 및 비경쟁 의무에 동의해야 합니다. 프로젝트 외의 대외업무에 종사하는 일방, 기타 프로젝트의 권익을 훼손하는 행위를 하는 행위. A측과 B측은 본 계약서의 영업비밀을 무조건 유지해야 하며, 본 사업 계약서는 시공팀이 현장에 진입하기 전에 계약서에 규정된 어떠한 내용도 계약 범위 외의 제3자에게 공개해서는 안 됩니다.
6. 기타 약정
1. 을은 갑과 사업당사자간의 공사과정에서 발생하는 경제적 분쟁, 법적 책임, 안전사고 등에 대하여 을은 어떠한 책임도 지지 않는다.
2. 본 계약은 A측과 B측 대표가 서명날인한 후, A측과 사업시행자가 '사업계약서'를 체결함으로써 효력이 발생합니다. 프로젝트 당사자가 계약에 서명하지 않으면 본 계약은 무효가 됩니다.
3. 본 계약은 A가 B에게 지급할 고정이익을 모두 지급한 후 자동으로 종료되며, 양 당사자는 계약 관계를 종료합니다.
4. A측과 B측은 본 계약의 내용을 준수해야 하며, 변경이 필요한 경우 쌍방의 협의를 거쳐야 하며 그렇지 않은 경우에는 계약으로 간주됩니다. , 그리고 당사자 A는 여전히 본 계약에 대해 무조건적인 책임을 집니다. 그리고 이로 인해 발생하는 경제적 손실에 대해 B 당사자를 보상합니다.
5. 본 계약은 ______부로 이루어지며, A측과 B측은 각각 ______부씩 보유하며, 본 계약서에 포함되지 않은 사항에 대해서는 프로젝트 계약서에 규정된 관련 내용이 우선 적용됩니다. A측(서명 및 인감) : 대표자(서명) : _________년____월____ B측(서명 및 인감) : 대표자(서명) : _____________년____월____일 프로젝트 협력 샘플 합의서 2
A측 :
대표자:
당사자 B:
대표자:
시장 및 기업 발전의 요구를 충족하기 위해 상생, 당사자 A와 당사자 B는 협상을 통해 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
1. 협력 내용
당사자 A와 당사자 B는 _________province_______에 _______ 고속도로 아스팔트 포장 프로젝트 입찰에 동의합니다. 및 협력 계약을 체결하기 위한 관련 사항.
2. 양 당사자의 책임
당사자 A의 책임:
1. 소유자와 소유자에 따라 프로젝트의 사전 인증 문서를 구매할 책임이 있습니다. 입찰 요건.
2. 사전 자격 서류 요건에 따라 사전 자격 서류를 준비하고 사전 자격 서류 제출을 담당합니다.
3. 사전 심사 서류를 통과한 후 발주처의 요구 사항에 따라 입찰 서류를 구입하고 인력을 구성하여 건설 현장을 방문하고 입찰 준비를 담당하며 입찰 보증금을 제출합니다.
4. 프로젝트가 낙찰되면 발주처와 건설 계약을 체결할 책임이 있습니다.
5. 입찰 낙찰 후 건설 관리, 건설 팀 구성, 건설 생산 조직 및 계약 이행을 담당합니다.
6. 입찰에서 낙찰된 후 B측과 건설 계약을 체결하여 양측의 책임, 권리 및 이익을 명확히 합니다.
B 당사자의 책임:
1. 소유자에 대한 모든 당사자와의 관계를 조정할 책임이 있습니다.
2. 사전 자격 심사 과정에서 자격 검토에 합격할 수 있도록 자격 검토와 관련된 정보를 제공할 책임이 있습니다.
3. 입찰 문서를 준비하는 동안 입찰 문서 준비 및 입찰 결정에 필요한 관련 자료 및 정보(최적 견적 분석 보고서 및 주요 입찰 평가 정보 포함)를 제공할 책임이 있습니다. 제공된 데이터와 정보의 정확성과 적시성.
4. 프로젝트가 낙찰되면 B측은 A측의 건설팀으로서 전체 프로젝트 물량의 50%를 담당하고 A측의 프로젝트에 대한 통일된 관리 및 지휘를 따르며, 수행된 프로젝트의 건설 관리를 담당하고, 건설 팀을 구성하고, 건설 생산을 조직하고, 계약 약속을 이행합니다.
3. 비용
1. 입찰 준비 비용에는 사전 심사 신청서 작성 비용과 입찰 서류 준비 비용이 포함됩니다.
(1) 사전심사 신청서류 준비 비용에는 사전심사 서류 구입, 사전심사 신청서 작성, 사전심사 신청서 제출 비용이 포함됩니다.
(2) 입찰 서류 준비 비용에는 입찰 서류 구입, 건설 현장 조사, 입찰 서류 준비 및 서류 제출에 발생한 비용이 포함됩니다.
2. 본 사업의 입찰비용은 A측이 부담합니다.
IV. 계약된 프로젝트 규모 및 지불 방법
1. 프로젝트가 입찰에서 낙찰되면 A측은 B측의 자원을 사용하고 계약 협력 방식을 채택합니다. 계약된 작업 작업량의 _____________%가 할당됩니다. 건설현장의 질서와 표준화, 업무의 질과 수량을 보장하기 위해 을측은 총 공사금액에 대한 세금(사업세, 도시건설 및 유지관리 및 교육부담금)과 법정 규정을 납부해야 한다. 당사자 B의 건설(소유자 또는 당사자 A가 필요한 경우 이를 보류합니다) 지불).
2. 프로젝트에 은행 이행 보증이 필요한 경우 당사자 A는 이를 제공할 책임이 있으며 현금 이행 보증이 필요한 경우 당사자 A와 당사자 B는 프로젝트 금액에 따라 이를 부담해야 합니다. 맡은.
3. 지불 방법: A측은 건축주와 건설 계약을 체결한 후 적시에 B측과 계약 협력 계약을 체결해야 합니다. B측은 소유자가 A측에 측정 및 지불을 수행할 때마다 7일 이내에 수행된 작업량에 따라 소유자의 선불금을 향유하고, A측은 프로젝트가 완료된 후 측정 및 지불을 수행해야 합니다. 발주자는 A측에 최종 정산을 하고 모든 사업비를 10일 이내에 지불해야 한다. A측은 B측에 사업을 최종 정산하고 B측에 계약금을 지급해야 한다.
4. B측은 입찰기간 동안 모든 협업서비스 수수료를 부담하며, A측은 B측에 공사관리 수수료를 청구하지 않습니다.
V. 기타 사항
1. 낙찰 후 A측과 B측은 책임, 권리 및 의무를 더욱 명확히 하기 위해 서면 프로젝트 계약을 체결해야 합니다.
2. 당사자 B는 관리, 측정, 테스트, 자재 조달 및 보관, 기계 및 장비 파견, 노동 준비, 품질 검사 및 문서 보고, 지불, 환경 보호, 토지 취득 및 철거, 관련 지역 부서와의 조정 등에 대한 기본 문서를 구성하고 측정합니다. 건설 중에 당사자 A가 B의 생산 요소 구성, 건설 일정, 품질 및 안전이 소유자의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 A측은 즉시 시정 제안을 제안하고 B측은 기한 내에 시정해야 하며 발생한 경제적 손실은 B측에서 배상해야 합니다.
3. B 측과 계약한 프로젝트에 대한 A 측의 기본 요구 사항: 안전, 품질, 건설 기간 및 환경 보호는 현재 국가 표준과 A 측 기업과의 계약 체결을 위한 구체적인 요구 사항을 준수합니다. 이미지와 평판이 유지됩니다.
4. 협력 시간: 협력 기간은 ________개월이며, 유효 기간은 _________년________월________부터 시작하여 _________년________월________일까지입니다.
5. 본 계약 이행으로 인해 분쟁이 발생할 경우 협상이 우선적으로 적용됩니다. 협상이 실패할 경우 양측 중 어느 한 쪽이 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
6. A측과 B측은 성실한 협력의 원칙에 따라 상대방의 사회에서의 좋은 이미지와 평판을 적극적으로 유지해야 하며, 어떠한 방식으로든 상대방의 이미지와 평판을 훼손해서는 안 됩니다.
7. 미해결 사항은 상호 이해의 원칙에 따라 양측 간 협의를 통해 해결한다. 본 계약은 _______개의 사본으로 작성되었으며, 당사자 A와 당사자 B는 각각 _______개의 사본을 보유하고 있습니다.
8. 계약은 공식 서명일부터 시작됩니다. 해당 프로젝트가 입찰에 실패할 경우 본 계약은 자동으로 무효가 됩니다.
당사자 A:
주소:
ID 번호:
연락처 정보:
서명 시간: _________년________월________일
당사자 B:
주소:
ID 번호:
연락처 정보:
서명 시간: _________년________월________일 프로젝트 협력 계약 템플릿 3
당사자 A: 주소: 법적 대리인: 연락처 번호: 당사자 B: 주소: 법적 대리인: 연락처: 위험 경고:
다양한 협력 방법이 있습니다. , 공동 회사 설립, 공동 소프트웨어 개발, 공동 제품 구매 및 판매 등이 있습니다. 협력 방법에 따라 해당 계약 내용이 크게 다를 수 있습니다.
본 계약의 조건은 특정 프로젝트를 기반으로 하며 참고용으로만 사용됩니다. 실제로는 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 양 당사자의 권리 및 의무 등에 따라 약관을 수정하거나 다시 작성해야 합니다.
'중화인민공화국과 민법' 및 관련 법률, 법규의 규정과 본 프로젝트의 구체적인 상황에 따라 양측은 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
제1조 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: ____________________________.
2. 프로젝트 위치: ____________________________.
3. 계약 범위: ____________________________.
4. 계약 방법: ____________________________.
5. 공사기간 : 공사는 _________년 ____월 ____에 시작하여 _________년 ____월 ____에 완료되었습니다.
6. 프로젝트 품질: ____________________________.
7. 계약 가격: ______________(대문자: ____________________________).
제2조 계약자를 위한 위험 알림:
프로젝트의 실제 운영에서 논쟁이 발생하지 않도록 협력 당사자의 권리와 의무에 대해 명확히 합의해야 합니다.
다시 한번 알려드립니다. 협력 방식과 프로젝트 내용의 불일치로 인해 각 당사자의 권리와 의무도 일치하지 않으며 실제 상황에 따라 초안을 작성해야 합니다.
1. 공사 시작 전날 시공자에게 확정된 시공도면이나 실습지시서를 제공하고 시공자에게 현장설명을 한다.
2. 건설에 필요한 물과 전기를 계약자에게 제공하고 사용상의 주의사항을 설명합니다. 건설과 관련된 다양한 신청, 승인 및 기타 절차를 처리합니다.
3. ______(연락처 번호: ____________________________)을 계약 이행을 책임질 건설 현장의 대표자 또는 주요 연락 담당자로 지정합니다. 프로젝트 자료, 프로젝트 품질 및 진행 상황을 감독 및 검사하고 승인, 변경, 등록 절차 및 기타 사항을 처리합니다. 프로젝트 아웃소싱 계약 샘플 프로젝트 아웃소싱 계약 샘플.
4. 원래 건물 구조나 장비 배관을 해체하거나 개조해야 하는 경우 소유자와 함께 해당 승인 절차를 완료할 책임이 있습니다.
5. 자재 이름, 사양 모델, 수량, 브랜드, 기타 기술 요구 사항 등을 포함하여 소유자 또는 계약자가 확인한 프로젝트 자재 목록을 제공합니다.
제3조 도급업자의 업무
1. 도급업자가 주관한 시공도서 또는 실무지시서의 현장발표에 참여하여 공사계획 및 진행계획을 수립하고 이를 공사에 제출한다. 승인을 위한 계약자.
2. 계약자가 제공한 프로젝트 자재 목록에 따라 적격 엔지니어링 자재를 구매하고 건설 현장에 상주하는 계약자 대표의 서명 및 확인을 받습니다.
3. ____________________(연락처 번호: ____________________________)을 건설 현장의 계약 이행을 책임지는 도급업체 대표로 임명합니다. 필요에 따라 공사를 조직하고, 품질과 물량을 확보하며, 공사일정을 일정대로 완료하고, 시공자의 책임인 제반사항을 해결한다.
4. 시공 시방서, 안전 작업 절차, 화재 안전 규정, 환경 보호 규정을 엄격히 준수하고 도면이나 지침에 따라 시공을 수행하며 각종 품질 검사 기록을 작성합니다. 준공 승인에 참여하고 프로젝트 정산을 준비합니다.
5. 국가 또는 지방자치단체 및 관련 부서의 건설현장 관리 규정을 준수하고 건설현장 보안 및 쓰레기 처리 업무를 성실히 수행하며 해당 비용을 부담합니다. 공사로 인한 소란 및 주변세대(주민)와의 관계에 대해 처리한다.
6. 건설현장에 소유주가 두고 온 물품 및 설비에 대한 보호조치를 취한다.
7. 건설 중에 원래 건물 구조와 다양한 장비 및 파이프라인은 계약자 또는 소유자의 서면 동의 또는 관련 부서의 승인 없이 임의로 해체되거나 개조되어서는 안 됩니다.
8. 프로젝트가 완료되어 계약자에게 인도되기 전에 계약자는 모든 현장 시설과 완성된 프로젝트 제품을 보호할 책임이 있습니다.
9. 계약자 또는 발주처가 주최하는 프로젝트 진행 조정 회의에 참여합니다.
공사기간 합의 제4조
1. 시공사가 계약기간보다 빨리 공사를 완료할 것을 요구하는 경우에는 시공자의 동의를 얻어 해당 조치에 대한 대가를 지급해야 한다. 작업 비용을 서두르게 되었습니다.
2. 시공사가 합의한 대로 공사를 완료하지 못해 공사기간에 영향을 미치고 공사기간이 연기됐다.
3. 시공사의 책임으로 인해 공사를 예정대로 착공할 수 없거나, 이유 없이 공사가 중간에 중단되는 경우가 공사 기간에 영향을 미치며 연기되지 않습니다.
4. 시공업체의 귀책사유가 아닌 설계변경, 정전, 단수, 불가항력적 사유로 8시간 이상(8시간 포함, 1주일 이내 누적산정) 공사가 중단된 경우 이에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
프로젝트 품질 및 승인에 관한 제5조 합의
1. 이 프로젝트는 건축 도면, 실무 지침, 설계 변경 및 "건축 장식 프로젝트 건설 및 승인에 관한 규정"을 기반으로 합니다. "건축물 설치사업 품질검사 및 평가 통일표준" 등 국가에서 제정한 시공 및 합격기준이 품질평가 및 합격기준이다.
2. 이 프로젝트의 품질은 국가 품질 평가 기준을 충족해야 합니다. 계약당사자가 공사의 일부 또는 전부가 우수한 기준을 충족하도록 요구하는 경우, 그 증가된 비용을 계약자에게 지급하여야 한다.
3. 계약서 발행자와 계약자는 숨겨진 프로젝트와 중간 프로젝트에 대한 검사 및 승인 절차를 신속하게 처리해야 합니다. 도급당사자가 숨은 공사 및 중간공사의 인수검사에 기한 내에 참여하지 아니하는 경우 도급자는 스스로 이를 검사하고 인수할 수 있으며 도급당사자는 이를 인정하여야 한다. 계약 체결 당사자가 재검사를 요구하는 경우 계약자는 요구에 따라 재검사를 처리해야 합니다. 재검사가 적격한 경우 계약자는 재검사 비용을 부담해야 하며, 이로 인해 작업이 중단되고 공사 기간이 연기될 수 있습니다. 재검사에 실패할 경우 재검사 및 재작업 비용은 계약자가 부담하지만, 공사기간도 연장됩니다. 프로젝트 아웃소싱 계약 샘플.
4. 시공업체의 과실로 인해 품질사고가 발생한 경우 재작업 비용은 시공업체가 부담하며 공사기간이 지연되지 않습니다.
5. 프로젝트가 완료된 후 계약자는 계약 당사자에게 수락을 통보해야 하며, 계약 당사자는 인수를 받은 후 일 이내에 인수를 준비하고 인수 및 인도 절차를 거쳐야 합니다. 합격 통지. 계약 체결 당사자가 지정된 시간 내에 수락을 준비하지 못한 경우 즉시 계약자에게 통지하고 다른 수락 날짜를 정해야 합니다. 다만, 시공자는 준공일자를 인정하고 시공자의 관리비 및 관련 비용을 부담하여야 한다.
프로젝트 가격 및 정산에 관한 제6조 합의
1. 양 당사자는 본 계약의 가격이 _________ 유형이라는 데 동의합니다.
(1) 고정 가격 .
(2) 고정 가격 + % 일시불 위험 계수 계산, 일시불 위험에는 내용이 포함됩니다.
(3) 조정가격: 국가 관련 프로젝트 가격 규정에 따라 비용을 산정하며, 관련 규정에 따라 조정 및 완료 정산이 이루어집니다.
2. 본 계약이 발효된 후 당사자 A는 다음 계약에 따라 사업 대금을 분할 지불합니다.
(1) 최종 지불은 일시불로 결제됩니다. 보증 기간의 완료 또는 만료
(2) 분할 충당. 진행 조건: ___________예산________% 금액___________ 위안
3. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 계약자는 프로젝트 결산을 제안하고 관련 정보를 계약 당사자에게 보냅니다. 계약 체결자가 위 정보를 받은 날로부터 며칠 이내에 검토를 완료하고, 만료일 이내에 이의를 제기하지 않으면 계약에 동의한 것으로 간주됩니다. 그리고 심사기간 종료 후 며칠 이내에 잔액이 정산됩니다.
자재 공급에 관한 7조 계약
1. 본 프로젝트의 계약자가 제공하는 장비는 설계 요구 사항을 충족하는 적격 제품이어야 합니다. 계약자가 물품을 픽업하기로 합의한 경우 계약자는 운송 비용을 부담합니다.
2. 계약자가 공급한 장비에 품질 문제가 있거나 사양 차이가 있어 프로젝트에 손실이 발생한 경우 계약자가 책임을 집니다.
3. 모든 엔지니어링 자재 및 장비는 계약자가 보관해야 합니다. 계약자는 계약자의 부적절한 보관으로 인해 발생한 손실에 대해 보상할 책임을 집니다.
4. 시공사가 구매한 자재, 장비 중 품질요건을 충족하지 못하거나 규격이 다른 자재 및 장비는 사용이 금지되어야 하며, 프로젝트로 인한 손실은 시공자가 책임져야 합니다.
안전한 시공 및 화재 예방에 관한 합의서 제8조
1. 시공업체가 제공한 시공 도면 또는 실습 지침은 "건축물 장식 프로젝트의 건설 및 승인에 관한 규정"을 준수해야 합니다. 또는 계약자가 제공한 기타 서면 표준.
2. 시공자는 공사기간 동안 "건설 및 설치사업에 관한 안전기술규정", "건설 및 설치근로자를 위한 안전운영절차" 및 기타 관련법규, 규정 및 규범을 엄격히 준수하여야 한다.
3. 계약 당사자가 확인한 도면이나 실시 지침이 관련 안전 운영 절차 및 방화 설계 사양을 위반하여 안전 또는 화재 사고로 이어졌기 때문에 계약 당사자는 그에 상응하는 경제적 손실을 부담해야 합니다.
4. 건설 및 생산 과정에서 계약자가 관련 안전 운영 절차를 위반하여 안전 사고 또는 화재 사고가 발생함으로써 계약자는 그에 따른 해당 경제적 손실을 부담해야 합니다.
9조 보상 및 계약 위반 책임에 대한 위험 알림:
계약이 상세하더라도 파트너가 계약을 위반하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 계약 위반 조항에 대해서는 일방이 계약을 위반한 경우 상대방은 이를 회복의 근거로 삼을 수 있다는 점을 명확히 밝혀야 합니다.
1. 사업주의 사유로 착공이 지연되거나 중단된 경우, 사업주는 공사 중단 또는 지연으로 인해 발생한 손해를 도급인에게 배상하여야 한다. 작업이 중단되거나 지연되는 날마다 계약자는 계약자에게 X를 지불해야 합니다. 계약발행자는 계약서에 명시된 대금 지급에 만족하지 못하는 경우, 연체일당 대금금액의 %를 기준으로 연체료를 지급합니다.
2. 계약자의 사유로 인해 공사가 연체된 경우, 계약자는 연체일당 X만큼의 청산손해금을 계약자에게 지급합니다. 계약 당사자는 프로젝트를 미리 완료할 것을 요구하며, 급행 조치 비용을 지불하는 것 외에도 계약 당사자는 각 날짜에 대한 보상으로 계약자 X를 지불해야 합니다.
3. 계약자가 계약 당사자의 요구 사항에 따라 프로젝트의 전부 또는 일부가 우수한 기준에 도달한 경우와 더불어 본 인기 계약의 2항에 따라 고품질 가격을 인상합니다. , 계약 당사자는 프로젝트 아웃소싱 계약에 대한 보상으로 계약자 X에게 프로젝트 아웃소싱 계약서 샘플을 지급해야 합니다.
4. 시공자는 건설현장에 쌓인 장비 및 각종 물품을 적절히 보호하여야 하며, 손실이 발생한 경우에는 그 대가에 따라 배상하여야 한다.
5. 계약 당사자는 어떠한 절차도 완료하지 않고 원래의 건물 구조 또는 장비 배관을 해체하거나 개조하는 데 임의로 동의합니다. 사고(벌금 포함).
6. 계약자가 계약 당사자의 동의 없이 원래의 건물 구조나 장비 배관을 해체하거나 개조한 경우, 손실이나 사고로 인해 발생하는 손실(벌금 포함)은 계약자가 책임져야 합니다. .
7. 일방의 사유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우에는 상대방에게 이를 통지하고 계약해지 합의를 처리하며, 책임 있는 당사자는 상대방에게 그에 따른 손해를 배상하여야 한다. 경제적 손실.
제10조 분쟁 또는 분쟁 해결
1. 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 양 당사자가 우호적으로 협상해야 합니다. 협상이 실패할 경우 사건을 원고 소재지 인민법원에 회부할 수 있으며, 먼저 사건을 수리한 법원이 우선권을 가지며, 법적 절차에 따라 재판을 진행합니다.
2. 양 당사자가 달리 합의하거나 법률에서 달리 규정하지 않는 한, 소송 비용은 패소한 당사자가 부담합니다.
제11조 불가항력
1. 본 계약에서 언급된 불가항력이란 전쟁, 지진, 화재, 혼란, 파업 등을 포함하여 예측할 수 없고 피할 수 없으며 극복할 수 없는 객관적인 상황을 의미합니다. 운송사고, 비행물체 낙하, 을 공급업체의 예상치 못한 사고, 기타 계약 당사자 쌍방의 책임이 아닌 폭발 및 화재 등.
2. 불가항력으로 인해 계약을 완전히 이행할 수 없는 경우, 본 계약은 해지되며 본 계약에 별도로 규정된 경우를 제외하고는 어느 당사자도 책임을 지지 않습니다.
3. 불가항력으로 인해 계약을 부분적으로 이행할 수 없는 경우, 본 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고는 불가항력의 영향을 기준으로 해당 책임이 면제됩니다.
4. 불가항력의 발생으로 인해 계약 이행이 영향을 받는 경우, 불가항력을 입은 당사자는 ____일 이내에 상대방에게 서면으로 통지하고 상대방에게 충분한 설명을 제출해야 합니다. 불가항력이 종료된 후 ____일 이내에 불가항력이 발생한 경우 유효한 증거입니다.
5. 일방의 계약 위반으로 인해 계약 이행이 지연되어 계약 이행에 불가항력이 발생한 경우 위반 당사자는 다음으로 인해 발생하는 해당 손실에 대해 책임을 집니다. 불가항력.
제12조 기타 계약
1. 본 계약에 포함되지 않은 사항에 대해서는 양 당사자가 별도의 계약을 협상하고 서명할 수 있습니다. 두 당사자가 계약에 서명할 수 없는 경우 현재 업계 규정 및 관행이 적용됩니다.
2. 본 계약은 ________개의 사본으로 작성되며, 각 당사자는 ________개의 사본을 보유하며, 양 당사자의 법정 대리인 또는 권한을 위임받은 대리인이 서명하고 날인해야 효력이 발생합니다.
3. 본 계약은 공연 종료 후 자동으로 종료됩니다. 당사자 A: 서명 날짜: __________월 ____ 당사자 B: 서명 날짜: _________년 ____월 ____ 프로젝트 파트 4에 대한 샘플 협력 계약서
건설 단위(이하 당사자 A라고 함): 일반 계약자( 이하 B) : 하청업체(이하 C) : 위험경고 :
공동회사설립, 소프트웨어 공동개발, 공동구매, 판매 등 다양한 협력방식이 있음 다양한 협력 방법에는 다양한 프로젝트 내용이 포함되며 해당 계약 조건도 매우 다를 수 있습니다.
본 계약의 조건은 특정 프로젝트를 기반으로 하며 참고용으로만 사용됩니다. 실제로는 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 양 당사자의 권리 및 의무 등에 따라 약관을 수정하거나 다시 작성해야 합니다. 위험 경고:
특히 자본, 기술, 노동 서비스 등 다양한 투자 방법이 포함되는 경우 협력 방법에 대해 명확하게 합의해야 합니다. 동시에, 각자의 지분을 명확히 해야 합니다. 그렇지 않으면 프로젝트의 실제 운영 중에 책임, 이익 및 손실 공유 등에 대한 분쟁이 발생하기 쉽습니다. 당사자 A, B 및 C 간의 협상 및 합의 후 당사자 B는 ___________ 프로젝트 건설을 당사자 C에게 하청하여 세 당사자의 책임과 권리를 명확히하기 위해 협상 후 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용:
4. 프로젝트 비용:
p>
p>
5. 계약 방법:
6. 공사 기간: _________년____월____ ~ _________년____월____, 시작일은 당사자 B의 통지가 우선합니다. 공사현장이 공사개시 조건을 충족하지 못하거나 날씨로 인해 공사기간이 연기되는 경우.
7. 품질: 현재 국가 표준과 일치합니다.
8. 자재 요구사항: 사용된 자재는 관련 품질 인증 문서를 제공하고 요구에 따라 검사를 실시하며 관련 비용을 부담해야 합니다.
9. 자재 사양 및 제조업체:
10. 프로젝트 지불 방법:
(1) 계약 가격의 ____%는 나중에 지불됩니다. p>
(2) 계약 가격의 ___%는 _______ 이후에 지급됩니다.
(3) 계약 가격의 ___%는 _______ 이후에 지급됩니다.
4 ) ______%를 프로젝트 보증금으로 유보하고 ________년 이내에 상환해야 합니다. 감리회사와 총도급자의 서명과 승인을 받은 후 건설단위는 C측에 프로젝트 대금을 직접 지급한다. 위험 경고:
프로젝트의 실제 운영에 있어 논쟁이 발생하지 않도록 모든 당사자의 권리와 의무에 대해 명확히 합의해야 합니다.
다시 한번 알려드립니다. 협력 방식과 프로젝트 내용의 불일치로 인해 각 당사자의 권리와 의무도 일치하지 않으며 실제 상황에 따라 초안을 작성해야 합니다. 10
1. 양 당사자의 권리와 의무
1. A와 B는 C의 건설을 감독, 검사, 안내 및 제공하고 내부 관계를 조정할 권리가 있습니다. , 규정 위반에 대해 처벌을 받을 권리가 있습니다.
2. C측은 프로젝트 품질을 보장하기 위해 건설을 엄격하게 조직하고 관리를 준수하며 다양한 검사에 협력해야 합니다.
3. 공사과정에서 대형사고가 발생하지 않도록 C당은 책임을 져야 한다.
4. C측은 C측으로 인해 발생하는 모든 청구, 보상, 소송 및 기타 비용과 책임으로부터 A측과 B측을 보호해야 합니다. 위와 같은 상황이 발생할 경우 모든 책임과 비용은 당사자가 부담합니다. 다. 책임은 당사자가 진다.
5. 본 프로젝트는 당사자 C의 직속팀이 시공하며, 하도급을 받을 수 없습니다. 하도급, 하도급이 발각된 경우 A측은 계약을 해지할 수 있으며, A측은 발생한 비용을 C측에 지급하지 않습니다.
6. 종합 건설업자는 수수료를 징수하고 모든 방수 비용을 세금 계산 후 공제합니다. 위 비용은 C당과 관련이 없습니다. 10.
2. 완료 승인: 프로젝트가 완료되기 전에 C는 B의 요구 사항에 따라 필요한 모든 정보를 정리하여 B에 제출해야 합니다. 지연이 발생할 경우 C는 책임을 져야 합니다. 관련 책임과 손실. 위험 경고:
계약이 상세하더라도 파트너가 계약을 위반하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 계약 위반 조항에 대해서는 일방이 계약을 위반한 경우 상대방은 이를 회복의 근거로 삼을 수 있다는 점을 명확히 밝혀야 합니다.
10.
3. 계약 위반에 대한 책임:
1. 당사자 C의 사유로 인해 프로젝트가 지연되는 매일 ______ 위안의 벌금이 부과됩니다.
2. 품질 문제가 발생할 경우 C측은 A측과 B측으로 인한 모든 경제적 손실을 부담합니다. 10.
4. 프로젝트 보증: 당사자 C는 프로젝트 보증에 대한 책임이 있으며 발생한 비용을 지불합니다. 10.
5. 분쟁: 분쟁이 발생하면 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패하면 __________ 법원에 소송을 제기할 수 있습니다. 10.
6. 본 계약은 3부로 작성되어 세 당사자가 각각 한 부를 보유합니다. 10.
7. 본 계약은 서명 및 날인 후 효력을 발생합니다. 포함되지 않은 사항은 별도로 협의합니다. A측 : (인) 법정대리인 _________년____월____ B측 : (인) 법정대리인 _____________년____월____ C측 : (인) 법정대리인 _________년____월____일