프로젝트 정보 감독 계약

사람들이 법률을 중시하고 있는 사회에서 계약은 생활에서 점점 더 광범위하게 사용되고 있으며, 계약을 체결하면 쌍방이 규범적으로 합작을 약속하고 이행하도록 유도할 수 있다. 그렇다면 문제가 생겼습니다. 도대체 어떻게 계약을 작성해야 합니까? 다음은 제가 여러분을 위해 정리한 공사 자료 감리 계약 모델 (통용 5 편) 입니다. 여러분의 참고와 참고를 환영합니다. 여러분께 도움이 되기를 바랍니다. 공사 자료 감리 계약 1

갑 (고용 단위): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑)

을

제 1 조, 계약 기간, 계약 유효 기간:

부터 _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _; 본 계약이 만료된 후, 어느 한쪽이 더 이상 고용 계약을 갱신하지 않는다고 생각하는 사람은 계약이 만료되기 한 달 전에 서면으로 상대방에게 통지해야 합니다.

제 2 조, 을측 일자리 및 직책:

1

2, 엔지니어링 조건, 기술 사양 및 설계 도면을 숙지하고 시공 진행 상황을 제어하고 품질 요구 사항을 보장합니다.

3, 현장 감독 방역 규정을 엄격히 집행하고, 규범에 따라 계약자의 각 공정을 검사하고 서명하고, 규정에 맞지 않는 부분에 대해 제때에 제기하고, 계약자에게 시정을 요구하고, 중대한 품질 문제를 발견하면 갑측에 즉시 보고해야 한다.

4, 샘플링, 파일럿 준비, 다양한 표준 테스트 및 검사 테스트를 포함한 계약자의 다양한 테스트 작업을 감독합니다. 의심스러운 모든 실험 결과에 대해서는 실험을 확인하고 계약자에게 각종 실험 기록, 보고 및 분류 아카이브를 정리하도록 촉구해야 한다.

5, 일정에 따른 현장 검증 및 계약자가 제출한 수량 산출 테이블 확인

6, 감독 기록과 감독 일기를 잘 작성하고, 정기적이고 비정기적으로 갑에 업무를 보고한다.

7, 감독 의무를 엄격히 이행해야 하며, 직무를 이용하여 부정행위를 해서는 안 되며, 갑의 이익에 손해를 끼쳐서는 안 된다.

8, 계약 기간 동안 자신의 개인, 재산 안전에 대한 전적인 책임을 진다.

제 3 조, 근무보상:

갑은 매월 을측에 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지급한다.

제 4 조, 을측은 갑의 관리와 파견에 자각적으로 복종해야 한다.

제 5 조, 고용 계약의 변경, 해지 및 해지:

1, 고용 계약이 법에 따라 체결된 후 계약 당사자는 계약에 명시된 의무를 완전히 이행해야 하며 어느 쪽도 제멋대로 계약을 변경할 수 없습니다. 확실히 변경이 필요할 때 쌍방은 협의하여 원래의 서명 절차에 따라 계약을 변경해야 한다. 쌍방이 합의에 이르지 못한 것은 원래 계약이 계속 유효하다.

2, 고용 계약이 만료되거나 쌍방이 합의한 계약 종료 조건이 나타나면 고용 계약은 스스로 종료됩니다.

3, b 국은 고용 계약을 이행하지 않습니다.

4, 을측은 고용계약 해지를 요구하며 30 일 전에 서면으로 갑측에 통지해야 한다.

제 6 조, 기타 사항:

1, 본 계약은 3 부, 갑 2 부, 을 1 부, 갑, 을 양측이 서명하고 봉인한 후 효력이 발생한다.

2, 본 계약의 조항이 국내법, 규정과 상충되는 경우 국내법, 규정이 우선한다.

3, 양 당사자가 규정해야 한다고 생각하는 기타 사항.

파티 a (도장):

대표 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 a: _ _ _ _________________

대표: _ _ _ _

대표: _ _ _ _ _________________

주소: _ _ _ _

본 계약의 약관 설정은 특정 프로젝트를 기반으로 하며 정보 제공만을 목적으로 합니다. 실제로 쌍방의 실제 협력 방식, 프로젝트 내용, 권리 의무 등에 따라 조항을 수정하거나 다시 작성해야 한다.

갑을 쌍방이 충분히 협의하여 쌍방 * * * 이 함께 준수할 수 있도록 다음과 같은 협력협정 조항을 달성했다.

1, 협력 내용

1, a 국은 국가가 규정한 관련 요구 사항에 따라 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2, 갑이 지사 설립 후 을측이 나서서 갑지사의 경영관리를 청부 하고, 을측은 갑지사의 이름으로 대외감리 업무를 맡고, 갑측에 신고하고, 갑측은 을측이 감리 과정에서 업무를 감독하고 관리한다.

둘째, 갑을 쌍방의 권리 의무

위험 힌트: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

다시 한 번 따뜻한 팁: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1, 갑은 효과적인 공사감리 영업허가증 및 공사감리의 자격증 증명서를 제공할 책임이 있다.

2, 갑은 을측의 공사 감리 프로젝트에 상응하는 서류관리를 하고 을측의 감리 업무에 상응하는 업무지도를 제공한다.

3, 을측은 반드시 국가공사 건설법규에 규정된 요구에 따라 감리법규의 조문 조항을 엄격히 시행하고 감리순서를 엄격히 조율하며 공사 감리의 질을 보장해야 한다.

4, 을측은 공사 감독 과정에서 공사 감독의 기술 요구 사항 및 품질 요구 사항을 준수할 수 있도록 적절한 공사 감독 전문가를 갖추어야 하며, 모든 공사 감독 기술자 및 관리 인원은 을측이 스스로 임용하고 해임해야 한다.

5, 을측은 반드시 월별로 갑 측에 상응하는 재무제표를 제공하고, 즉시 갑 측에 감리 공사를 접수하는 합의총액과 그에 상응하는 비용 분담 상황을 보고하고, 쌍방이 약속한 비율에 따라 제때에 해당 관리비용을 납부해야 한다.

3, 수익분배

1, 을측은 감독업무를 맡고 있는 유료에 따라 각 감리업무별로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 청구한다

2, 관리비는 분기별로 결제합니다.

4, 위약 책임

위험 팁: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 따라서, 반드시 위약 조항을 명확히 합의해야 하며, 일단 한쪽이 위약하면 상대방은 이를 추징의 근거로 삼을 수 있다.

1, 갑은 반드시 합의에 따라 해당 영업허가증 및 자격증을 제공해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 언제든지 본 계약을 해지하고 갑측에 상응하는 손실을 배상할 권리가 있다.

2, 을측은 반드시 협의에 따라 상응하는 관리비를 제출해야 하며, 기한이 지난 것은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5, 분쟁 해결

계약 유효 기간 동안 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 상호 이해, 호혜의 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 양측은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 측 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

6, 기타

본 계약서의 정식 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 사본

파티 a (서명): _ _ _________________

대표

을측 (서명): _ _ _ _________________

대리인 (;

파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 1 조 공사 개요

갑측이 을측에 감리 의뢰한 공사 (이하 "본 공사") 는

1. 공사명: _ _

2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 사무실 건물 _ _ _ _ _ 레벨 _ _ _ _ _ 방.

3. 프로젝트 규모: 총 투자 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (대문자: _ _ _ _ _ _).

제 2 조 갑의 권리

1. 갑은 공사 총계약자를 선정하고 계약을 체결할 권리가 있다.

2. 갑측은 공사 규모, 설계 기준, 계획 설계, 생산 공정 설계 및 설계 사용 기능 요구 사항 및 엔지니어링 설계 변경에 대한 승인권을 가지고 있습니다.

5. 갑측이 을측 직원이 감리 계약에 따라 감리 의무를 이행하지 않거나 청부업자와 담합하여 갑이나 공사에 손해를 입히는 것을 발견하면 갑측은 을측에 계약을 종료하고 을측에 상응하는 배상 책임 또는 연대 배상 책임을 요구할 권리가 있다.

제 3 조 갑의 의무

1. 갑은 을측이 감리 업무를 수행하기 전에 을측에 선불금을 지급해야 한다.

2. 갑은 공사 건설의 모든 외부 관계의 조정을 책임지고 감독 업무를 위한 외부 조건을 제공해야 한다. 필요에 따라 일부 또는 전체 조정 작업을 을측에 위임하는 경우, 전용 조건에서 명시적으로 위임한 업무와 그에 상응하는 보수를 받아야 합니다.

3. 갑은 쌍방이 약속한 시간 내에 을측에 공사와 관련된 감리 업무에 필요한 공사 자료를 무료로 제공해야 한다.

4. 갑은 약속한 시간 내에 을측이 서면으로 제출하고 결정을 요구한 모든 일에 대해 서면 결정을 내려야 한다.

5. 갑은 공사 상황에 익숙하고 정해진 시간 내에 결정을 내릴 수 있는 상주 대표를 허가해야 하며, 을측과의 연락, 상주 대표 교체, 을측에 미리 통지해야 한다.

7. 갑은 을측의 감리 업무에 영향을 미치지 않는 시간 내에 다음과 같은 자료를 제공해야 한다.

(1) 본 공사와 협력하는 원자재, 구조부품, 설비 등 생산업체 명부;

(2) 본 프로젝트와 관련된 협업 단위, 협력 단위 목록을 제공합니다.

8. 갑은 을측에 사무실, 통신시설, 을측 직원의 주택 및 약속된 시설을 무료로 제공하여 을측이 소유한 시설에 합리적인 경제적 보상을 해야 한다.

제 4 조 갑의 책임

1

2. 을측이 위탁업무를 처리할 때, 을측이 아닌 사유로 손해를 입은 경우, 갑측에 손해 배상을 요구할 수 있다.

3. 갑측이 을측에 배상을 요구하는 요구가 성립되지 않을 경우, 이 청구로 인한 을측의 각종 비용 지출을 보상해야 한다.

제 5 조 을측 권리

1. 을측은 갑이 위탁한 공사 범위 내에서 갑측의 인가와 관련 법률, 규정에 따라 다음과 같은 권리를 누리고 있다.

(1) 공사 총청부업자를 선택하다

(2) 엔지니어링 하도급자의 승인 권한을 선택합니다.

(3) 엔지니어링 규모, 설계 기준, 계획 설계, 생산 공정 설계 및 사용 기능 요구 사항 등 엔지니어링 건설 관련 사항에 대해 갑에게 건의할 권리

(4) 엔지니어링 설계의 .. 기술적 문제에 대해 안전 및 최적화 원칙에 따라 설계자에게 조언합니다. 제안된 건의가 공사 원가를 올리거나 공사 기간을 연장할 수 있다면 사전에 갑의 동의를 구해야 한다.

공사 설계가 국가가 반포한 건설 공사 품질 기준이나 설계 계약서에 규정된 품질 기준에 부합하지 않는다는 것을 알게 되면 을측은 갑 측에 서면으로 보고하고 설계자에게 수정을 요청해야 한다.

(5) 공사 조직 설계 및 기술 방안을 승인하고 품질, 보증 기간 및 비용 절감 원칙에 따라 계약자에게 건의를 하고 갑측에 서면 보고를 합니다.

(6) 공사 건설 관련 협력 단위의 조직 조정을 주관하고, 중요한 조정 사항은 사전에 갑 측에 보고해야 한다.

(7) 갑의 동의를 얻어 을측은 개공령, 휴업명령, 복개령을 발행할 권리가 있지만 사전에 갑측에 보고해야 한다. 비상시 사전 보고를 하지 못할 경우, 24 시간 이내에 갑측에 서면 보고를 해야 합니다.

(8) 공사에 사용된 재료 및 시공 품질에 대한 검사권. 설계 요구 사항 및 계약 약정 및 국가 품질 기준을 충족하지 못하는 재료, 부품, 장비에 대해 계약자에게 사용 중지를 통지할 권리가 있습니다. 규범과 품질 기준을 충족하지 못하는 공정, 사업부, 하위 프로젝트 및 안전하지 않은 시공 작업의 경우 계약자에게 휴업 정류, 재작업을 통지할 권리가 있습니다. 계약자는 감독 기관의 복직 명령을 받은 후에야 복직할 수 있다.

(9) 공사 진도의 검사, 감독권 및 공사 실제 준공일이 공사 계약서에 규정된 준공기한을 앞당기거나 초과하는 서명권

(10) 공사 계약서에 규정된 공사 가격 범위 내에서 공사 대금 지불에 대한 감사 및 서명권, 공사 결제에 대한 검토 확인권과 거부권. 총감리 엔지니어의 서명 확인 없이 갑은 공사비를 지불하지 않는다.

2. 이로 인해 공사 비용이나 품질 또는 진도에 심각한 영향을 미칠 경우, 이런 변경은 갑의 사전 승인을 받아야 한다. 비상시 갑의 비준을 미리 신고하지 못할 경우 을측의 변경도 가능한 한 빨리 갑측에 통지해야 한다. 감독 과정에서 공사 청부업자의 업무가 부실하다는 것을 발견하면 감리기관은 청부업자에게 관련 인원을 바꾸라고 요구할 수 있다.

3. 위탁된 공사 범위 내에서 갑측이나 계약자의 상대에 대한 의견 및 요구 사항 (클레임 포함) 은 먼저 감독기관에 제출해야 하며, 감독기관이 처분 의견을 연구한 후 쌍방과 협의하여 결정해야 한다. 갑과 청부업자가 논란을 일으킬 때 감리기관은 자신의 기능에 따라 독립된 신분으로 판단하고 공증적으로 중재해야 한다. 쌍방의 논란이 정부 건설 행정 주관부에서 중재하거나 중재기관에 의해 중재될 때 증언을 하는 사실 자료를 제공해야 한다.

제 6 조 을측의 의무

2. 을측은 본 계약의 의무를 이행하는 동안 진지하고 부지런히 일하며 갑측에 해당 수준에 맞는 자문의견을 제공하고 각 방면의 합법적인 권익을 공정하게 보호해야 한다.

3. 을측은 갑이 제공한 시설과 물품을 갑의 재산으로 사용한다. 감리 작업이 완료되거나 중단되면, 그 시설과 남은 물품은 계약서에 규정된 시간과 방식에 따라 갑에게 넘겨야 한다.

4. 계약 기간 내 또는 계약 해지 후 관련 당사자의 동의 없이 본 공사, 본 계약 업무와 관련된 기밀 자료를 공개할 수 없습니다.

제 7 조 을측의 책임

1. 을측의 책임 기간은 위탁감리 계약의 유효기간이다. 감리 과정에서 공사 진행 지연이나 지연으로 서면으로 약속한 날짜를 초과하면 양측은 그에 따라 연장된 계약 기간을 더 합의해야 한다.

2. 을측은 책임기간 내에 약속된 의조를 이행해야 한다. 을측의 과실로 갑의 경제적 손실을 초래한다면 갑측에 배상해야 한다.

3. 을측은 계약자가 계약규정에 따른 품질 요구 사항과 완료 (인도, 인도) 시한을 위반한 것에 대해 책임을 지지 않습니다.

불가항력으로 위탁 감독 계약을 전부 또는 부분적으로 이행할 수 없기 때문에 을측은 책임을 지지 않습니다. 그러나 제 5 조 규정 위반으로 인한 관련 사항에 대해서는 갑측에 배상 책임을 져야 한다.

4. 을측이 갑에게 배상요구를 하면 성립되지 않을 경우 을측은 이 청구로 인해 갑측의 각종 비용 지출을 보상해야 한다.

제 8 조 감독 보상 및 지급

1. 총 감독 보상 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (대문자: _ _ _ _ _ _

2. 위에서 설명한 감독 보상은 다음과 같이 지급됩니다.

3. 갑측이 규정된 지불 기간 내에 감리 보수를 지급하지 않은 경우 매일 을측에 연체금의 연체료를 지급해야 한다.

제 9 조 계약 기간

____ _ 개월, _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 부터

제 10 조 분쟁 해결

본 계약의 관련 조항에 대한 본 계약의 해석 또는 이행에 관한 분쟁이 발생할 경우 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 화해나 중재가 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 관할권이 있는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

제 11 조 발효 조건

1. 본 계약은 양 당사자의 법정 대리인 또는 그 공인 대리인이 본 계약서에 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효된다. 각 측은 계약서 정본에 승마 도장을 찍어야 한다.

2. 본 계약-형식 _ _ _ _ 부, 동일한 법적 효력. 각 당사자는 각각 _ _ _ _ _ 부를 보유하고 있으며, 기타 관련 법률 절차를 이행하는 데 사용됩니다.

파티 a (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (도장)

단위 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 단위 주소: \

연락처 전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 연락처 전화: \

이메일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이메일: \

계정: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1, 서비스 내용, 방법 및 요구 사항

1, 서비스 내용:

① 프로젝트 이름: 덕선당 동포약국, 덕선당금

④ 감독 범위: 장식 도면의 내부 부분을 장식하다.

⑤ 서비스 범위는 다음과 같습니다.

(1) 사전 감독

설계 방안 및 도면 검증 프로젝트 예산 검토 설계안이 확정된 후 5 일 (영업일 기준) 후, 설계도면에 따라 공사량을 산정하여 정액 세트 예산에 따라 전체 공사 총원가를 통제할 것이다.

(2) 중기 감독

도면 및 BOM 에 따라 각 노드의 자재 진입 검수에 따라 시공 단위가 재료 브랜드 및 품질을 교체하지 않도록 합니다. 각 노드에 대한 숨겨진 프로젝트의 품질 검수 및 각 노드에 대한 그림 시공이 있는지 확인합니다. 설계 및 현장 및 도면과 같은 기타 요소에 대해 변경이 필요한 경우 시공 단위와 도킹하여 비자 변경을 확인합니다.

(3) 사후 감독

프로젝트 결제 감사; 시공 단위의 증감과 공사가 완공될 때 결산 심사를 실시하다.

2, 서비스 방식:

① 시공전, 을측은 갑과 함께 감리심사를 마쳤다.

② 시공기간 동안 을측은 장식공사 과정에 대해 비정기적으로 감독했다.

3, 서비스 약속:

① 을측은 공사 감독 과정에서 공사 실정에 따라 갑측에 관련 합리화 건의를 제공한다.

② 을 측은 적극적이고 진지하며 책임감 있고 공정한 서비스 태도로 갑 측에 감독 서비스를 제공한다.

< P > < P > < P > 는 을측에 이미 본 공사와 관련된 원자재, 구조부품, 기계설비 등 생산업체 명부를 제공하고, 본 공사와 관련된 협력단위, 협력단위 명부를 제공한다.

3, 승인 범위

갑은 위임된 공사 범위 내에서 시공기관에 을측에

1, 선택적 재료 및 시공 품질에 대한 검사권을 서면으로 통보했다.

2, 시공공정 변경권은 갑의 동의를 받아야 한다.

3, 건설 단위에 대한 처벌 건의권.

4, 공사 단위 인원에 대한 조정 건의권, 현장 문명 건설에 대한 관리권.

5, 공사 시작, 가동 중지, 복공, 연기, 검사, 검수 등에 대한 서명권.

6, 공사비 지급 심사, 을측의 서명 승인 없이 갑은 시공단위 공사 1 금액 관리권을 지불하지 않는다.

7, 공사의 품질, 진도, 비용에 대한 감시권, 시공일 (조기 또는 기한 초과) 서명권.

8, 공동 작업 단위 조직과 조정된 주관권.

4, 계약 기간:

계약 체결일로부터 20xx 년 12 월 1 일부터 20xx 년 2 월 28 일까지.

5, 감독 비용 및 지불 방법:

1, 이번 인테리어 감독 비용은 8 만원이다. [감독 기간 3 개월, 공사가 한 달 이상 지연되면 감독 비용은 원래 기준에 10% 를 보상으로 늘려야 한다]

2, 지불 방법:

계약 기간은 두 번 지급되고, 처음 50% 를 지급한다 계약서에 서명한 후 3 일 이내에 을측에 지불하고, 공사 준공 결산 확인일로부터 3 일 이내에 미금의 50%, XX,000 (대문자: 4 만원정) 을 지급합니다.

6, 위약책임:

1

2, 갑이 을측에 부여한 권한을 이행하지 않아 발생한 피해는 을측이 부담하지 않는다.

3, 갑은 예정대로 을측 감리비용을 지불하고, 매일 계약가격 5‰ 의 위약금을 부담해야 한다.

7, 분쟁 및 해결 방법:

1

2, 공사 감리 책임을 인정할 수 없는 경우 갑을 쌍방은 해당 부서에 제출하여 해당 중재기관에 중재를 요청하거나 제출할 권리가 있다.

3, 계약 위반 또는 해지로 인한 손실 및 경제적 배상, 쌍방이 협의하여 해결하고, 합의가 이루어지지 않으면 관련 중재기관에 중재를 제출하거나 인민법원에 기소합니다.

8, 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 고집하며, 서명 후 효력이 발생하며, 공사가 끝나면 자동으로 무효가 된다.

파티 a 단위 (장): 파티 b (장):

대리인 (서명) 대리인 (서명):

파티 a

을측: _ _______

중화인민공화국 * * * 및 국계약법 및 기타 관련 법률, 규정에 따라 평등, 자발적, 공평을 준수합니다 갑측이 을측에 이 프로젝트 부지 범위 내 모든 주택 (모든 건물, 부속물 포함) 에 대해 철거 공사 실시를 책임지도록 의뢰한 것에 대해

1, 공사 개요

1, 공사 이름: <

2. 쌍방의 책임

(1) 갑의 책임:

1

2, 본 프로젝트의 시공 과정에서 조직, 안전 보호 조치, 현장 관리 및 엔지니어링 구현을 감독하고, 본 프로젝트의 진도 및 시공 품질을 점검합니다.

3, 적시에 본 프로젝트의 준공 검수 작업을 조직하다.

(2) 을측 책임:

1 00) 및 토두 쓰레기 수거 및 기타 작업.

2, 국가, 도, 시 관련 관리 규정을 준수하여 본 프로젝트의 시공을 진행하다. 을측은 공사를 하청해서는 안 된다. 공사 과정에서 을측 대표는 공사가 끝날 때까지 장기 주재현장 지휘와 조정을 해야 한다.

3, 지정 _ _ 을 (를)

4, 공사 전 과정에서 을측은 공사 규범에 따라 완전하고 효과적인 안전조치를 취하고, 철거되지 않은 건물 근처의 안전을 고려해야 한다. 공사 과정에서 안전사고가 발생하거나 인근 건물 파손 사고가 발생할 경우 을측은 완전한 법적 경제적 책임을 져야 한다.

5, 갑의 요구에 적극적으로 협조하여, 수용하면서 철거를 하고, 가능한 한 빨리 공사 진척을 추진한다.

3, 위약책임

1, 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 갑측은 500 원/일의 기준에 따라 을측의 철거 업무비용에서 공제한다.

2, 공사 중 갑측에 제때에 효과적으로 협조할 수 없거나 을측의 의무 위반 중 하나가 발생할 수 없는 경우, 갑측은 시공기관을 별도로 시공할 권리가 있으며, 을측은 무조건 철수하여 현장을 방해해서는 안 된다.

4, 기타 사항

1, 갑을 쌍방이 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 계약, 양해, 우호적인 태도로 협상을 통해 해결하고 협상이 이루어지지 않을 경우 공사 소재지 건설 행정 주관부의 조정을 신청할 수 있다. 조정이 실패하면 샤먼시 중재위원회에 중재를 신청할 수 있다.

2, 갑의 원인이나 불가항력의 자연요인으로 인해 공사 기간이 지연되거나 철거된 가구에 의해 철거를 방해하면 공사 기간이 순연된다.

3, 본 계약은 이행 공사에서 미해결 사항이 있을 경우 갑 을 쌍방의 협의를 거쳐 별도로 보충 계약이나 협의를 체결할 수 있으며, 보충 계약이나 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.

5, 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 갑, 을 쌍방이 각각 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 보유하고 있다.

갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

上篇: 법적 관계 보장 下篇: 심천개발은행에서 광저우 중국은행으로의 이체가 온라인 뱅킹을 통해 이루어졌습니다. 1월 10일 오후 2시에 이체가 아직 도착하지 않은 이유는 무엇입니까?