말뚝 박기 하도급 계약 건설 공사 소개?
갑:
을:
는' 중화인민공화국 * * * 과 국계약법',' 중화인민공화국 * * * 과 국건축법' 및 관련 규정에 따라 이 공사의 구체적인 상황과 결합해 본 계약을 체결했다.
제 1 조
(2) 공사 장소: xx
(3) 공사 내용: 갑이 제공한 시공 도면, 설계 변경 및 요구 사항에 따라 xxxx 프로젝트 말뚝 기초 공사를 완료합니다 (구체적인 내용은 첨부 견적서 참조). < P > (4) 도급 방식: 말뚝 기초 공사 재료, 도급 공사, 도급 기술 자료 편성 및 검수, 도급 품질, 도급 기간, 도급 안전, 도급 문명 시공을 한 번에 도면 총가격에 따라 도급을 하는 도급 방식. < P > 제 2 조 도급공사 원가 < P > 도급범위는 시공도면별로 한 번에 총 인민폐 포함 계약의 총가격: \ 655후 ￥xx 만원, 대문자: 인민폐 xx 만원. < P > 제 3 조 공사 기간 < P > 기간: 갑의 요구에 따라 시공일은 계약이 발효된 날부터 계산됩니다. 을측은 반드시 28 년 8 월 28 일까지 입장하여 시공해야 하며, 28 년 9 월 25 일까지 같은 범위 내의 말뚝 기초 공사를 완성해야 하며, 동시에 갑의 전체 공사 일정에 무조건 협조해야 한다. < P > 제 4 조 품질 기준 < P > (1) 품질 기준은 설계 도면 요구 사항 및 국가 현행 시공 검수 규범 시공 및 검수, 국가건설부' 주택건축공사와 시정기반시설 공사 준공 검수 기록 관리 잠행 조치' 를 실시한다. < P > (2) 보증 기간은 1 년이며, 단위 공사 준공 검수 합격일로부터 계산한다. < P > 제 5 조 재료설비 공급 < P > (1) 공사에 필요한 말뚝 기초 공사는 을측 조달에서 갑측 시공장으로 공급된다. < P > (2) 자재 및 구성요소에는 공장 합격 증명서 및 관련 검사 보고서가 첨부되어야 합니다. < P > (3) 자재 및 부품이 현장에 도착하여 당사 검사에 합격한 후 당사 관계자가 검사표에 서명하고 재료의 사양, 모델, 브랜드, 수량 등을 명시해야 합니다. < P > 제 6 조 공사대금지불과 공정결제공사 (1) 공사명: xx
(1) 공사대금지불 < P > 제 7 조 쌍방의 책임 < P > (1) 갑측의 책임:
1, XXX 위임, 159xxx 를 현장 프로젝트 관리자로, 관리 현장의 일상 업무를 조정하고 공사의 품질, 진도, 안전 등을 감독하며, 참여 당사자의 연락과 거래를 담당하고 있습니다.
2, 을측이 편성한 시공 방안을 심사하고 2 일 이내에 심사를 마쳤다.
3, 현장 시공수 제공, 을측에 전기, 숙박조건 제공.
4, 현장장소 제공은 을측에 맡겨야 하지만 을측은 반드시 사용계획을 갑측에 보고하여 심사를 해야 하며, 갑측의 사용안전과 운영규정을 준수하고 갑측의 안배에 복종해야 한다.
5, 을측이 편성하여 검수한 시공 자료를 남사구 기록 보관소에 제출하여 심사를 진행하다.
(2) 을측 책임:
1, 인력
1-1, 을측 프로젝트 책임자: XXX, 본 프로젝트에 적합한 자격증을 소지하고 시공기간 중 시공품질, 안전, 진도, 원가 등을 책임져야 합니다
1-2, 을측의 관리인력과 근로자는 반드시 상응하는 관리능력과 업무능력을 가지고 있어야 하며, 갑측 대표의 합리적인 관리에 복종해야 한다. 만약 일을 감당할 수 없거나, 지휘를 듣지 않거나, 질서를 지키지 않는다면, 갑측이나 업주의 통지를 받은 후 을측은 24 시간 이내에 이를 교체해야 하며, 본현장으로 돌아갈 수 없다. 을측은 인원을 교체한다는 이유로 갑에게 배상을 요구해서는 안 된다
1-3, 을측 인원은 공사 중 업주, 갑측 관계자에게 난폭하거나 협박한 언행을 해서는 안 된다
1-4, 을측의 모든 인원은 소유주측과 사적으로 접촉해서는 안 되며, 공사 관련 처리가 필요한 경우 반드시 갑측에 보고해야 하며, 그렇지 않으면 이로 인해 비용이 발생하거나 배상을 초래하고, 모든 책임은 을측이 부담해야 한다.
1-5, 을측은 모든 근로자의 관리를 책임지고, 위반행위로 인한 갈등이 있을 경우 을측이 스스로 책임져야 한다. 을측의 원인으로 인해 근로자들이 사고나 사상자를 당하거나, 그 책임은 을측이 부담한다. 이에 따라 민사소송이 발생할 경우 을측이 책임진다.
2, 문명공사
2-1, 을측은 시공현장에서 업주와 갑의 문명건설 관련 규정을 엄격히 준수해야 하며, 물건이 깔끔하게 쌓여 도로가 원활해야 한다.
2-2, 갑의 동의를 거쳐 을측은 갑이 지정한 시공장소에 따라 임시사무실을 설립하고, 을측은 공구재료를 깔끔하게 쌓고 지저분해서는 안 되며, 규정에 따라 소방설비를 갖추어야 한다.
2-3, 을측 시공장소: 업무가 끝나면 현장을 깨끗하게 정리할 책임이 있고, 시공공구는 모두 깔끔하게 차려야 하며, 관첨에 영향을 주어서는 안 된다.
2-4, 공사가 완공된 후 을측 시공장 정리 (을측 시공으로 인한 기타 쌓인 물건, 임시 생산 및 생활시설 철거 포함) 를 제때에 진행하고 바닥을 깨끗이 청소한다.
2-5, 준공 검수 후 을측 모든 인원은 5 일 이내에 시공현장에서 철수해야 한다.
3, 품질
3-1, 을측은 반드시 규범에 따라 제품 품질 관문을 엄격히 통제해야 하며, 완제품을 정교하게 만들 것을 요구하고, 원자재 자료가 완비되고 합격해야 한다.
3-2, 을측 경영진은 각 공정이 시공되기 전에 시공팀에 상세히 교부하고, 검사 감독과 현장 기록을 추적해야 한다.
3-3, 을측 경영진은 각 공정이 완료된 후 자체 테스트를 수행하고, 자체 테스트에 합격한 후 서류양식에 따라 갑측에 검수를 보고하고 합격한 후 다음 공정을 진행할 수 있다.
3-4, 을측은 시공공사에 대한 완제품 보호를 책임지고, 다른 완제품을 파괴해서는 안 된다.
4, 진도
4-1, 시공 진도는 반드시 갑 측의 전반적인 진도를 만족시켜 제때에 조정해야 한다. 공사 기간이 뒤처질 때 을 측은 반드시 즉시 일손을 더 파견하여 장비와 재료에 입장하여 진도를 가속화해야 한다.
4-2, 을측이 갑의 관련 공사 진도나 예정된 공사 기간에 협조할 수 없을 경우, 갑측은 을측에 서면으로 개선을 통지할 수 있으며, 24 시간 내에 효과가 없을 경우 갑측은 고용인을 진행하여 을측의 일을 도울 수 있고, 을측은 이의가 없어야 하며, 을측은 조업비용을 지불해야 한다.
5, 기술
5-1, 계약 발효 후 2 일째에 시공 계획 작성 완료 (인력 배치 및 인원 입장 계획표, 시공 진도계획표, 시공 방법, 품질 및 안전보장조치, 직업건강 및 환경보호조치 등 포함) 를 갑측에 제출하여 심사한다. 갑은 보고를 받은 후 착공 전날 심사한 시공 방안을 서명하고 확인한 후 을측에 제출한다.
5-2, 시공의 원시 기록을 잘 작성하다. 주말마다 1 일마다 당주 완료 명세서와 다음 주 시공 계획을 갑에게 제출한다.
6, 안전
6-1, 을측은 국가, 성, 시, 갑의 안전공사 관련 규정을 엄격히 집행하고, 안전, 방화소유자를 지정하고, 안전관리와 교육을 강화하고, 안전기재, 시설을 완비하고, 관련 규정에 따라 시공전 안전검사와 안전교부 업무를 엄격히 해야 한다.
6-2, 을측은 반드시 국가 및 성시의 노동법규와 관련 문건을 집행해야 하며, 합법적으로 노동자를 고용하고 사용하며 근로자의 합법적인 권익을 보장해야 한다. 그렇지 않으면 을측은 반드시 법과 경제 등 모든 책임을 져야 한다.
6-3, 을측이 고용한 시공사의 인신안전보험은 을측이 책임진다.
7, 재료관리
7-1,
8, 공구관리 < P > 모든 시공기구는 을측이 소유하고, 을측은 시공기구 부족으로 공사 기간을 지체해서는 안 된다.
9, 관리 부담
9-1, 공사 중 을측의 책임으로 인한 휴업, 재작업, 재료, 기재손실 등은 모두 을측이 부담한다.
9-2, 준공 검수 후 보증 기간 동안 발견된 시공 품질 문제에 대해 무료 수리를 책임진다.
9-3, 갑이 제기한 시정 의견에 대해 을측은 받아들일 의무가 있으며, 즉시 정류, 시정을 진행할 의무가 있다. 정류통지서를 받은 후 3 일 이내에 여전히 정류를 거부하고, 갑은 대신 정류할 권리가 있으며, 정류에 발생한 비용은 을측이 부담한다. 줄거리가 나쁘면 갑은 계약을 해지할 권리가 있고, 모든 손실은 을측이 부담한다. < P > 제 8 조 공사 검수 < P > (1) 공사 검수는 시공 도서 및 설명서, 도면 회심 기록, 변경에 관한 서면 문서, 국가가 발급한 시공 및 검수 규범과 품질 검사 기준을 근거로 한다. 시행된 주요 검수 규범:' 건설공사 품질 검수 통일기준' GB53-21. < P > (2) 은폐공사는 을측 자체 테스트 후 기록표 (범위, 수량, 품질 등) 를 작성하며, 소지표는 갑측에 검사를 통지한다. 갑측이 통지를 받은 후 1 일 이내에 현장에 도착하여 검수하고, 검사 합격을 거쳐 설계 요구에 부합할 때 쌍방이 서명한 후 다음 공정의 시공을 진행하다. 갑은 언제든지 검토를 제출할 권리가 있으며, 만약 심사에 합격한다면, 검토 비용은 갑이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 연기된다. 검토 결과가 불합격하면, 검토 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순연되지 않는다. < P > (3) 을측은 말뚝 기초 공사 검수 합격을 책임져야 하며, 준공 검수 후 15 일 이내에 갑 측에 전체 기술 보관 자료와 시험지를 제출하고, 갑이 통일적으로 남사구 기록 보관소에 보내 심사를 해야 한다 < P > 제 9 조 위약 책임 < P > (1) 갑측이 계약 규정에 따라 이행하지 못하고 다음과 같은 상황이 발생하면 을측의 손실이 갑측이 부담하고 공사 기간이 순조롭게 연장된다.
1, 예정대로 시공장을 넘겨주지 않고 물과 전원을 공급한다.
2, 엔지니어링 설계 변경으로 인해 완료된 엔지니어링 철거 < P > (2) 을측이 계약 규정에 따라 이행하지 못한 경우, 다음과 같은 경우 갑측은 즉시 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측의 손실에 대해 배상할 필요가 없고, 갑측은 을측에 이로 인한 갑측의 손실을 배상할 것을 요구할 권리가 있다.
1, 예정대로 입장하지 않고 시공한다.
2, 을측의 원인으로 공사 전체 또는 기초공사 진도에 영향을 미침
3, 을측 사유로 을측 청부 공사 준공 연기
4, 을측의 원인으로 을측 도급공사가 계약약속된 품질기준에 미치지 못하거나 갑의 전체 공사 검수에 영향을 미친다.
5, 다른 파티 b 이유. < P > (3) 을측이 공사 준공 검수 후 규범검수 기준에 미치지 못한 경우 을측이 공사 원가에 따라 갑 (백분율) 에게 3% 의 위약금을 지불하고, 표준검수 기준에 도달할 때까지 무상으로 보수할 책임이 있다. < P > (4) 을측이 방화, 치안, 시공안전, 품질관리, 가족계획 및 문명생산관리에 관한 법률, 규정, 규정, 조례 및 상급 주관부서의 관련 규정을 위반하여 공사장 또는 갑측이 행정처벌과 책임을 지고 을측이 모든 경제적 손실을 부담한다. < P > (5) 불가항력의 손실을 만나 관련 부서에 보고하여 판결하다. < P > 제 1 조 분쟁 해결 방법 < P > 쌍방이 분쟁이 발생하면 조율하거나 중재해야 하며, 협상이나 조정이 실패할 경우 두 번째 방식으로 해결해야 합니다.
1, 광저우 시 중재위원회에 중재를 신청합니다.
2, 갑회사가 소재한 인민법원에 기소합니다. < P > 제 11 조 본 계약의 정본은 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있다. 사본 두 부를 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있다.
당사자 a: 당사자 b:
(도장) (도장)
계약자:
계약자 서명:
담당자:
주소:
전화: