공학적 클레임의 원인은 무엇인가요?
사업청구란 자신의 잘못은 아니지만 상대방이 부담해야 하는 상황으로 인해 발생한 실제 손실에 대해 계약 이행 과정에서 상대방에게 경제적 보상이나 시간적 보상을 요구하는 것을 말한다. 청구항은 개별 청구항과 포괄적 청구항으로 나눌 수 있습니다.
프로젝트 건설 중에 프로젝트 클레임이 자주 발생하는 이유는 다음과 같습니다.
1. 설계 측면
프로젝트 건설 단계에서 설계와 설계 사이의 격차가 발생합니다. 건설사업의 차이로 인한 공사기간, 노무, 자재 등에 대한 클레임이 발생하는 경우.
2. 계약서
건설 계약을 체결할 때 양측이 프로젝트 건설에 미치는 다양한 요소를 충분히 고려하고 명확하게 하지 못하여 건설 계약이 이행되면서 어떤 종류의 모순이 발생하여 건설 클레임이 발생합니다. 주로 계약불량, 계약변경 등의 문제가 있습니다. 계약 결함은 계약 문서의 느슨하거나 모순된 조항, 계약의 누락 또는 오류로 나타납니다. 이 경우 기술사는 설명하여야 하며, 이로 인해 비용이 증가하거나 공사기간이 연장되는 경우에는 사업주가 보상하여야 한다. 계약변경에는 설계변경, 공법변경, 특정공사의 추가 또는 취소, 기타 계약서에 규정된 변경 등이 포함됩니다.
3. 불가항력이나 불리한 자재조건
건설과정에서 발생한 지진, 태풍, 유사, 진흙, 지질단층, 천연동굴, 침하, 지하구조물 등의 재해 건설클레임이 발생했습니다.
불가항력은 자연적 사건과 사회적 사건으로 나눌 수 있다. 자연현상은 주로 지진, 쓰나미, 전염병, 홍수 등 건설 과정에서 불가피하고 극복할 수 없는 자연재해를 말하며, 사회적 사건에는 국가 정책, 법률, 법령, 전쟁, 파업 등의 변화가 포함됩니다. 불리한 물리적 조건은 일반적으로 지하 및 수문 조건을 포함하여 건설 현장에서 계약자가 직면하는 예상치 못한 자연적 물리적 조건, 부자연스러운 물리적 장애물 및 오염 물질을 의미합니다.
4. 당사자가 계약을 위반하고 법률에 따라 건설 계약을 이행하지 않음
일방의 계약 위반은 종종 법률에 따라 의무를 이행하지 않는 것으로 나타납니다. 계약으로. 건설계약을 이행하는 과정에서 계약당사자들은 의견차이, 경제적 이해관계 등 인적 요인으로 인해 계약문서를 엄격하게 이행하지 못해 건설클레임이 발생하는 경우가 많다. 고용주의 계약 위반은 종종 계약서에 명시된 건설 조건을 계약자에게 제공하지 않거나 계약서에 명시된 기간 및 금액에 따라 지불하지 않는 등으로 나타납니다. 감독자가 도면, 지시서 등을 적시에 발행하지 않는 등 계약에 따라 작업을 완료하지 못하는 경우에도 계약자의 계약 위반으로 간주됩니다. 시공업체가 계약을 위반한 주요 원인은 계약서에 명시된 품질과 기한에 따라 공사를 완료하지 못했거나 부적절한 행위로 인해 시공업체에 기타 손해를 끼친 것입니다.
5. 엔지니어링 프로젝트 건설의 계약 관리 모델 변화
현재 건설 시장에서 엔지니어링 프로젝트 건설의 도급에는 일반 계약, 하도급, 지정 하도급, 노무 계약, 자재공급계약 등 일련의 계약방식으로 인해 프로젝트 건설단지의 계약과 관리모델이 더욱 어려워지고 있다. 계약이 원활하게 이행되지 않거나 관리가 부실할 경우 공사기간, 품질, 수량, 경제성 측면에서 클레임으로 이어지게 됩니다.
6. 시장 환경의 영향
건설 시장의 경쟁이 점점 치열해지면서 건설 산업의 경제적 이익은 일반적으로 낮고 일부 회사는 거의 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 건설사들은 경제적 이익을 크게 우려하게 되어 '저렴한 가격으로 낙찰받고 클레임으로 이익을 얻는' 전략을 채택하게 된다.
7. 기타 제3자 사유
계약자와 체결 또는 합의한 제3자에 의해 발생한 프로젝트 관련 문제로 인해 프로젝트 기간이나 비용에 영향을 미칠 수도 있습니다. . 여기에서 언급되는 제3자에는 자재 공급업체, 장비 공급업체, 하청업체, 운송 부서 등이 포함됩니다.
8. 정책 및 규정의 변경
정책 및 규정의 변경은 주로 사업비와 관련된 정책 및 규정의 변경을 의미합니다.
프로젝트 비용은 시간에 매우 민감하고 지역적이므로 관련 국가 및 지역 관리 부서에서 관련 정책 및 규정을 발표할 것입니다. 그 중 일부는 시행되지 않고 시장 및 기술 변화에 따라 자주 변경되므로 건설 일정이 변경될 수 있습니다. 비용은 청구의 중요한 원인이 되었습니다.
클레임 발생 후 당사자는 각종 서면자료를 보호하고, 관련 증거 및 자료를 수집하며, 가능한 한 빨리 전문 엔지니어링 클레임 변호사를 고용하여 법적 채널을 통해 문제를 해결하는 데 주의를 기울여야 합니다. 과도한 시간 지연.
법적 근거
'건축법' 제72조: 건설회사가 이 법의 규정을 위반하고 건축설계회사 또는 건설업체가 품질과 안전기준을 위반하도록 요구하는 경우 공사의 질이 저하된 경우 시정명령을 내리며, 범죄에 해당할 경우에는 법에 따라 형사책임을 추궁합니다.
'건축법' 제73조: 건설 설계 단위가 건설 프로젝트 품질 및 안전 표준에 따라 설계하지 않은 경우 시정을 명령하고 프로젝트를 초래하면 벌금을 부과합니다. 품질사고가 발생한 경우에는 조업정지 명령을 내리고 자격을 박탈하며 등급, 자격증을 취소하고 불법소득을 몰수하며 손실이 발생한 경우 벌금을 부과한다. 범죄를 구성하는 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
'중화인민공화국과 민법' 제577조: 일방이 계약상 의무를 이행하지 않거나 계약상 의무를 약정과 다르게 이행한 경우 계속 이행할 책임이 있으며, 이에 대한 구제 조치를 취해야 합니다. 계약 위반에 대한 손실 및 기타 책임에 대한 조치 또는 보상.
'중화인민공화국과 민법' 제582조: 이행이 약정에 부합하지 않는 경우 당사자는 약정에 따라 위약책임을 져야 한다. 위약책임에 대한 약정이 없거나 약정이 불명확하여 본법 제510조의 규정에 따라 확정할 수 없는 경우, 피해자는 합리적으로 상대방에게 책임을 지도록 요청할 수 있다. 대상 문제의 성격과 손실 규모, 반품, 가격이나 보수 삭감 및 기타 계약 책임 위반에 따른 수리, 재작업 또는 교체.
'중화인민공화국과 민법' 제583조: 일방이 계약상의 의무를 이행하지 않거나 계약상 의무의 이행이 계약에 부합하지 않는 경우, 의무를 이행하거나 이행한 후에도 구제 조치를 취한 경우 상대방도 기타 손실이 있는 경우 손실을 배상해야 합니다.
'중화인민공화국과 민법' 제800조 : 측량 또는 설계의 질이 요구에 부적합하거나 기한 및 시공에 따라 측량 또는 설계 서류를 제출하지 아니한 경우 기간이 지연되어 계약자에게 손실이 발생한 경우 측량자는 계속해서 측량 및 설계를 개선하고 측량 및 설계 비용을 줄이거나 면제하고 손실을 보상해야 합니다.
'중화인민공화국 민법' 제801조: 시공자의 과실로 인해 건설공사의 질이 합의에 미치지 못한 경우 시공자는 합리적인 기간 내에 건설업자에게 보상 없이 건설 프로젝트를 수리하거나 재작업하거나 재건축하도록 요청할 권리. 수리, 재작업, 개축 등으로 인해 납품이 지연되는 경우 계약 위반에 대한 책임은 시공업체에 있습니다.
'중화인민공화국과 민법' 제802조: 건설공사가 시공자의 과실로 인해 합리적인 사용기간 동안 인명 피해와 재산 손실을 초래한 경우 시공자는 배상 책임을 져야 한다. .
'중화인민공화국과 민법' 제803조: 계약자가 합의된 시간과 요구사항에 따라 원자재, 장비, 현장, 자금 및 기술정보를 제공하지 않는 경우 계약자는 기간을 연장할 수 있다. 사업일자, 공사중지, 공사지연 등으로 인한 손실에 대한 보상을 요구할 권리
'중화인민공화국 민법' 제804조: 도급자의 사유로 공사 건설이 중단되거나 연기되는 경우 도급자는 조치를 취해야 한다. 손실을 보상 또는 감소하고 보상하기 위해 계약자의 결과 손실 및 실제 비용에는 가동 중단, 작업 지연, 재배송, 기계 및 장비 재배치, 자재 및 부품 잔고 등이 포함됩니다.
'중화인민공화국과 민법' 제805조: 계약자가 계획을 변경하거나, 부정확한 정보를 제공하거나, 기한 내에 필요한 조사 및 설계 작업 조건을 제공하지 않아 발생한 재작업. , 조사 및 설계 중 공사중단, 설계변경 등의 경우, 시공자는 조사원 및 설계자가 소비한 실제 작업량을 기준으로 추가 비용을 지불해야 합니다.
'중화인민공화국과 민법' 제806조: 도급인이 건설공사를 하도급하거나 불법적으로 하도급을 한 경우 도급인은 계약을 해지할 수 있다.
도급인이 제공한 주요 건축자재, 건축자재 및 장비가 의무기준을 충족하지 못하거나 지원의무를 이행하지 아니하여 도급인이 공사를 수행할 수 없게 된 경우 및 도급인이 해당 의무를 기한 내에 이행하지 못하는 경우 상기한 후 합리적인 기간이 지나면 계약자는 계약을 해지할 수 있습니다. 계약이 종료된 후 완성된 건설 프로젝트의 품질이 표준에 부합할 경우 계약자는 약정한 대로 해당 프로젝트 가격을 지불해야 합니다. 완성된 건설 프로젝트의 품질이 만족스럽지 못한 경우에는 규정에 따라 처리합니다. 이 법 제793조의 규정. 중화인민공화국과 민법 제807조: 수급인이 약정한 대금을 지급하지 아니하는 경우 수급인은 합리적인 기한 내에 대금을 지급하도록 독촉할 수 있다. 계약 개발자가 기한 내에 비용을 지불하지 않을 경우 계약자는 계약 개발자와 합의하여 프로젝트 할인을 요청하거나 법에 따라 인민법원에 프로젝트 경매를 요청할 수 있습니다. 건설 프로젝트. 건설 프로젝트의 가격은 프로젝트의 할인 또는 경매 가격을 기준으로 먼저 지불됩니다.
'중화인민공화국과 민법' 제808조: 본 장에 규정이 없는 경우 계약의 관련 규정을 적용한다.