농촌 주택 건설 계약에는 자재 계약이 포함되지 않습니다.
오늘날 사회에서는 대중의 법적 인식이 지속적으로 높아지고 있습니다. 계약은 언제 어디서나 다양한 상황에서 사용될 수 있습니다. 계약을 체결하면 양측이 표준화된 방식으로 협력을 약속하고 수행할 수 있습니다. 그럼 법적 계약서 작성 방법을 아시나요? 다음은 제가 편집한 자료(일반 조항 7개)가 포함되지 않은 농촌 주택 건설 계약서 샘플입니다. 인건비, 자재 미포함 농촌주택 건설 계약 1
A당:
B당:
A당은 주택 건설, B당은 계약 건설. 양 당사자 간의 협상 및 합의 후 다음과 같은 계약이 체결됩니다.
1. 계약 방법
계약은 자재가 아닌 작업을 도급하여 계약합니다. A측에서는 붉은 벽돌, 강모래, 자갈, 석회, 시멘트, 바닥판, 강철, 수도관, 하수관, 못, 철사 끈 등 집을 짓는 데 필요한 자재를 제공합니다. B측은 믹서, 진동기 및 기타 건설 기계와 거푸집, 대나무 및 설치용 목재 등 건설에 필요한 모든 도구를 가져옵니다. 비용은 B측에서 부담합니다. 숙박 및 숙박은 B측에서 담당합니다. 을의 비용으로 을의 건설근로자의 식량은 스스로 관리한다.
2. 건설 프로젝트
B측은 A측이 제시한 설계 도면 또는 요구 사항에 따라 건설을 수행해야 합니다. ___의 최상층을 포함하여 당사자 A 주택의 주요 프로젝트 건설은 그라우팅 및 광택 처리되고 누수 방지 처리도 수행됩니다.
3. 계약가격 및 지불방법
갑과 을의 협의 후 건축면적은 해당 민속풍속을 기준으로 하며 전면과 후면은 등급을 기준으로 한다. 계산되지 않으며 왼쪽도 계산되지 않으며 오른쪽도 계산되지 않습니다. 비용은 ___위안/제곱미터입니다. 구성은 양수 및 음수 영점 선에서 시작됩니다. ___위안을 미리 지불하세요. 프로젝트의 본체가 완전히 완성되었습니다. 결제금액은 ___위안입니다. 남은 부분 ___.
4. 양 당사자의 책임
당사자 A는 원자재의 적시 도착에 대한 책임이 있습니다. B측은 프로젝트의 품질을 보장하고 설계 도면과 A측의 요구 사항에 따라 프로젝트를 건설하며 자재를 절약하고 자재를 잘 보관하고 분실하지 않아야 합니다. A측은 안전보험료 구입을 담당합니다.
5. 품질 요구 사항
1. B측은 국가 주택 품질 표준 및 요구 사항에 따라 건설을 조직해야 합니다. 주택이 표준에 미치지 못하는 경우 B측은 다음과 같습니다. 재작업에 대한 책임은 당사자 B가 부담합니다.
2. A측은 B측이 건축 과정에서 모퉁이를 돌렸거나, 무책임하게 행동하여 주택 품질에 영향을 미쳤다는 사실을 발견한 경우 B측에 작업 중단을 요구할 권리가 있습니다. 아니면 수정을 하세요.
3. A측이 주택 완공 후 1년 이내에 품질 문제를 발견한 경우 B측은 무료로 수리해야 합니다.
4. 본체의 네 모서리는 직선형이고, 벽과 바닥은 평평하며, 벽은 평평하고 매끄럽게 칠해져 있으며, 빈 곳이 없어져 관련 기준을 준수합니다. 외벽 3면은 먼지로 칠해졌고 전면은 타일로 마감됐다.
6. 안전에 주의
을은 안전 규정 및 기술 요구 사항에 따라 엄격한 안전 보호 조치를 취하고 문명화 된 건설을 수행하며 안전한 건설에 특별한주의를 기울여야합니다. 인신 및 재산의 안전을 보장하기 위한 공사 과정을 보장하고, 모든 사고를 예방해야 하며, 공사 장비 및 직원의 조작 오류로 인해 발생하는 피해에 대해서는 을이 전적으로 책임을 져야 합니다. 건설현장 관리 소홀로 인해 발생한 건설근로자 및 제3자의 인명피해, 재산상의 손해에 대하여 을측은 전적인 책임을 집니다. 을의 건설근로자가 업무상의 부상, 공사로 인한 타인의 부상, 출퇴근 중 발생한 사고에 대하여 을은 모든 책임을 지며, 을은 어떠한 책임이나 비용도 부담하지 아니한다. .
7. 건설 기간 요건
본 프로젝트의 건설 기간은 ___개월이며, B측은 계약 체결일로부터 계산하여 ___년___월___ 이내에 완료해야 합니다. 프로젝트는 며칠 전에 완료되어야 하며 완료 시간은 ___일을 초과할 수 없습니다. B는 여러 가지 이유로 A의 주택 건설 완료를 지연할 수 없습니다. 을측 귀책사유로 공사기간이 지연되는 경우, 폭우 등 불가항력적인 객관적 사유로 인한 지연을 제외하고, 지연일당 제곱미터당 ____위안씩 인건비가 절감됩니다. B측에서 요구하는 자료는 빠른 준비를 위해 이틀 전에 A측에 제출해야 합니다.
8. 그 밖에 다루지 않은 사항은 A측과 B측의 협의를 통해 해결합니다.
본 계약서는 2부로 작성되어 A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며 서명일로부터 효력이 발생합니다.
A측 서명(인):
B측 서명(인):
___년___월___ 자재 계약 2
서명(인) A 당사자:
B 당사자 서명(인감):
A 당사자와 B 당사자 간의 협상 후 A 당사자는 다음을 기준으로 B 당사자와 계약한 자체 주택을 건설합니다. 작업을 계약하지만 자재는 계약하지 않습니다. 구체적인 사항은 다음과 같습니다:
1. 계약 방법:
1. 당사자 A는 충분한 건축 자재, 물, 전기 및 도로 연결을 준비할 책임이 있습니다.
2. 자재를 제외한 모든 건설 장비 및 도구에 대한 책임은 B측에 있습니다.
3. 공사 기간은 계약 체결일로부터 일수입니다.
2. 자금 계약
1. 양 당사자는 주택의 건축 면적(제곱미터), 즉 본채/제곱미터와 추가 주택을 계산하기로 합의했습니다. 위안/평방미터.
2. 기타 사항은 별도로 협의하겠습니다.
3. 지불 방법
주택 건설이 완료되고 A측이 인수 검사를 통과한 후 사업비 전액을 한 번에 지불해야 합니다.
IV. 기타 사항
1. A측은 단수, 자재 부족, 자금 부족으로 인한 작업 중단 또는 기타 문제에 대해 충분한 공급을 보장합니다. , 기타 문제는 당사자 A가 부담합니다. 당사자가 책임을 집니다.
2. 을은 예정된 공사 기간에 따라 공사를 실시하고 공사 기간과 품질을 보장하며 자재 절약을 보장해야 한다.
3. B측은 공사 중 건설 안전에 주의를 기울여야 하며, 인명 피해와 재산 손실에 대한 모든 책임은 B측에 있습니다. 을의 건설현장 관리 소홀로 인해 건설인력 이외의 제3자에게 발생한 인적, 재산상의 손해에 대하여 을은 전적인 책임을 진다.
5. 본 계약은 2부로 작성되며, 각 당사자는 사본 1부를 보유하고 이를 준수할 것에 동의합니다. 일방이 계약을 위반한 경우 위반한 당사자가 모든 책임을 지며, 본 계약은 서명일로부터 효력을 발생합니다.
당사자 A:
당사자 B:
날짜: 자재 계약이 없는 농촌 주택 건설 계약 3
계약 발행 단위: ( 이하 당사자 A)
계약 단위: (이하 당사자 B)
사업 부서의 책임을 강화하기 위해 관련 부서의 검토 및 승인 후 회사 부서는 다음 프로젝트를 건설 하청 계약으로 위탁합니다. 양 당사자의 책임을 명확히 하고 품질, 안전 및 문명화된 건설을 보장하고 다음 작업을 적시에 완료하기 위해 다음 계약에 서명합니다.
1. 사업개요
2. 계약내용 : 자세한 내용은 A측과 발주처가 체결한 계약서의 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.
3. 자재 공급:
1. A측에서 공급:
2. B측에서 공급:
3. 공급 소유자에 의한 경우: A 당사자와 소유자가 제공한 자재는 B 당사자가 지정한 장소로 운송되어야 하며, 규정에 따라 자재를 검사해야 합니다. 제공된 모든 자료에는 공장 인증서, 보증 인증서 및 해당 검사 보고서가 있어야 합니다.
IV. 계약 가격 및 지불 방법은 당사자 A와 발주처가 체결한 계약의 관련 내용을 참조해야 하며, 모든 프로젝트 지불은 엄격하게 이행되어야 합니다. 회사의 내부 승인 시스템에 따라
5. 프로젝트 품질 당사자 B는 당사자 A와 발주처 간의 계약 조건을 준수하고 국가 승인 표준에 따라 승인 검사를 수행하며 승인 기록을 유지해야 합니다. 공사상의 이유로 품질 요구사항을 준수하지 않아 재작업을 하는 경우, 비용과 벌금은 B측에서 부담합니다.
6. A 당사자와 소유자가 서명한 계약의 모든 내용을 이행하는 것 외에도 B 당사자는 다음 요구 사항에 따라 프로젝트의 관련 사항도 완료해야 합니다.
7. 안전한 생산과 문명화된 건설 을은 문명화된 건설을 수행하고 건설현장을 깨끗하고 질서있게 유지하며 안전작업절차를 엄격히 준수해야 한다. 을이 작업절차를 준수하지 않아 사고가 발생한 경우 경제적, 법적 책임은 당사자 B가 부담합니다.
8. 기타
1. 분쟁이 발생하면 양측은 상호 이해와 이해의 원칙에 따라 협상을 통해 해결합니다. 법원에서 기소될 때까지 양 당사자가 신뢰하는 당사자가 조정하고 해결하도록 초대됩니다.
2. 본 계약은 2부로 작성되어 각 당사자가 1부를 보유하게 됩니다. 본 계약은 서명일로부터 효력을 발생합니다.
9. 추가 설명이 필요한 부분
A측 서명(인):
B측 서명(인):
___ 년 ___월___자재 없는 농촌 주택 건설 계약 4
A측:
B측:
A측이 상업용 및 주거용 건물을 건설합니다. 1 건설 부지가 수평화되었습니다. , 도로가 원활하고 물과 전기 시설이 완비되어 있으며 다양한 건설 승인 절차가 완료되었으며 건설 조건이 완벽하게 충족되었습니다. 가능한 한 빠른 시일 내에 건물이 건설될 수 있도록 하고, 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 갑과 을이 상호 협의를 거쳐 자발적으로 준수할 다음과 같은 건물 건설 계약을 체결하였습니다.
1. 프로젝트 이름은 상업용 및 주거용 건물입니다.
2. 프로젝트 구조: 상업용 및 주거용 건물 중 1층은 프레임 구조이고 위층은 벽돌 콘크리트 구조입니다.
3. 도면 및 문서의 보관 및 제공: 계약이 체결된 후 며칠 이내에 A측은 B측에 전달된 도면 2세트를 B측에서 보관하고 다음 용도로 사용합니다. 건축 자재, 인수 승인 증명서. A측은 공사 중 설계 변경이 있을 경우 영업일 기준 5일 전에 B측에 통보해야 합니다. A측은 기한 내에 통지하지 않아 발생하는 손실을 부담하고, B측은 통지 후 통지대로 공사를 수행하지 않아 발생하는 손실을 부담한다. A측은 설계상 증가된 사업수량에 대해 공사비를 지급하고, 감소된 사업수량만큼 사업비를 감면한다.
IV. 계약 범위 및 요구 사항: 계약 범위는 프로젝트의 기초 처리입니다(기초가 도로보다 1cm 높은 후 단계적으로
cm 건축공사(토목공사), 내외벽 시멘트 회반죽벽(외벽은 타일로 마감), 실내 시멘트바닥, 전화선, 케이블TV선, 네트워크선, 에어컨선, 조명선 및 기타 숨은 설치 벽 내부 및 지붕 등의 배선. 예비 하수관 처리 및 방수, 지붕 건설 및 방수, 천연가스 파이프라인 예비 처리, 목공 공사, 계단 건설. 요구사항: 건설은 건설 도면에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다.
5. 계약방식 : 자재계약은 제외하고 공사도급
6. 사업기간 : 일월일에 공사를 시작하여 일월일에 완료한다. 유효 건설 기간은 일수입니다. 공사가 예정대로 완료되지 못한 경우, A측은 프로젝트에서 지불한 관리비 및 인건비를 부담해야 하며, 자재 손실이 발생한 경우 A측은 구매 가격으로 자재비를 부담해야 합니다. A측이 설계를 변경하여 공사량을 늘리면 그만큼 공사기간도 늘어납니다. 천재지변으로 인해 공사를 진행할 수 없는 경우 공사기간은 자동으로 연장됩니다. 을이 정당한 사유 없이 3일 이상 공사를 중단할 경우, 갑은 계약을 해지할 수 있으며 미지급된 공사비에 대해 추가 조치를 취하지 않습니다.
7. 건설 장비 제공: 모든 건설 장비 및 기계는 을이 제공해야 하며, 본 계약 체결 후 도면 인도일로부터 3일 이내에 건설 현장으로 운송되어야 합니다. . 건설장비와 건설기계의 수를 제한하여 정상적인 건설을 효과적으로 보장해야 합니다.
8. 가격 및 지불 방법: 위 프로젝트의 일반 계약 비용은 위안화입니다. 설계가 변경되는 경우 변경된 가격의 증감은 변경 후 전체 프로젝트 수량에 대한 총 가격의 비율을 기준으로 계산됩니다.
결제방법 : 현금할부. 건설기계 및 건설장비가 건설현장에 도착하여 총금액을 지급하는 방식으로, 3층 주구조물이 모두 완성된 후 총금액을 지급합니다. 전체 공사가 완료된 후 지불합니다. 가격의 최대 95%를 지불하고 나머지 5%는 1년 후에 보증 비용으로 지불합니다.
9. 자재 공급: 프로젝트에 필요한 자재는 A측에서 제공합니다. B측은 A측에 품질에 맞지 않는 자재를 교체하도록 요구할 의무가 있으며, 손실에 대한 책임은 B측에 있습니다. 이러한 주의의무를 이행하지 않아 발생한 경우. 자재 수급 문제로 공사가 지연되는 경우 B측은 균등하게 공사 기간을 연장할 권리가 있다. 재료의 사용은 합리성의 원칙에 따라야 하며 낭비가 없어야 합니다. 그렇지 않은 경우 A측은 B측에 보상을 요청할 권리가 있습니다.
10. 품질 요구 사항: 건설은 관련 건설 부서의 건설 도면 및 규정을 엄격히 준수하여 수행되어야 합니다.
11. 건설 안전 : 건설 과정에서 건설 안전에 대한 모든 책임은 B측에 있으며, 건설 중 발생하는 모든 사고는 B측에서 부담합니다.
12. 업무상 상해 처리 : 을은 건설현장의 건설근로자에 대하여 건설근로자 및 제3자의 생명과 재산에 대하여 실제 인원수를 기준으로 보험을 처리하고 보험료를 지급하여야 한다. 노동자의. B측은 공사 중 발생하는 모든 개인 손해 및 제3자에 대한 개인 손해에 대한 책임을 집니다.
13. 품질 보증: B측은 법률, 행정 규정에 따라 납품한 프로젝트를 보증하고 보증 기간 동안 품질 보증에 대한 책임을 집니다. 지붕방수사업, 방수요구사항이 있는 욕실, 방, 외벽의 누수방지사업은 5년간이다.
14. 계약 위반에 대한 책임: 일방 당사자가 본 계약 조건을 이행하지 않거나 불완전하게 이행하는 것은 계약 위반으로 간주되며, 불이행 당사자는 계약 준수로 인해 발생하는 모든 손실을 부담해야 합니다. .
15. 본 계약에 포함되지 않은 사항은 별도로 협의합니다.
16. 본 계약은 2부입니다. A측과 B측은 각각 한 부씩 보관하고 보관을 위해 한 부씩 넘겨줍니다.
A당:
B당:
년, 월, 일, 농촌 주택 건설 노무 계약 및 무자재 계약 5
A측 서명(인) ) :
B측 서명(인) :
제1조 서문
국민계약법에 의거 중화민국 및 중화인민공화국 계약법 **허궈 도시부동산관리법' 및 기타 관련 법률 및 규정은 다음을 기반으로 합니다.
1. 당사자 A가 입찰을 요청했습니다(또는 ___에 위치한 ___필지의 토지 사용권은 경매, 행정 할당을 통해 획득되었습니다. 해당 필지의 계획 용도는 ____, 용적률은 ___, 건축 계획 면적은 ___ 평방 미터입니다. 기간은 ___년___월___부터 ___년___월___이고, 토지사용권 증명서(또는 토지 레드라인 지도) 번호는 ____입니다.
2. B측은 다음과 같은 자격을 취득한 독립적인 법인격을 갖춘 부동산 개발 기업입니다. 주무부서의 승인을 받아 부동산 개발사업
갑과 을은 협의를 통해 평등, 자발성, 합의를 바탕으로 행위하며 이를 바탕으로 본 협동주택건축계약을 체결한다.
제2조 협동주택 건설
A측은 현 상황에 따라 위 제1조에 언급된 토지의 토지사용권을 제공하기로 합의하고 B측은 다음에 동의합니다. 본 계약 제3조에 따라 토지 사용권을 제공하고, 양 당사자는 협력하여 _____층의 _____개 사무실(또는 상업용, 주거용 또는 주거용) 건물을 개발하고 이에 따라 재산권을 공유합니다. 본 계약 제6조에 의거합니다.
제3조 건설 자금 건설 자금은 인민폐 __________위안으로 추산되며, 모두 B측에서 제공됩니다. 실제 건설 비용 중 예상 금액보다 높거나 낮은 부분은 다음과 같습니다. 당사자 B가 부담하고 향유합니다.
주택 건설 자금은 본 계약이 발효된 시점부터 주택이 검사 및 승인을 통과하고 A측이 부동산 증명서를 취득할 때까지 필요한 모든 비용을 의미합니다. 주택 건설 자금에는 A측이 입찰이나 경매를 통해 토지 사용권을 획득하기 위해 지불해야 하는 토지 사용료나 할당을 통해 토지 사용권을 획득하기 위해 지불해야 하는 토지 프리미엄이 포함되지 않습니다.
제4조 규정에 따라 쌍방이 공동으로 처리해야 하는 승인절차를 제외하고, 본 계약을 포함한 모든 승인절차는 을이 처리하되, 갑은 을을 보조할 의무가 있다. A가 보유하고 있는 필수 자료를 지체 없이 제공하는 등 승인 절차를 완료합니다.
제5조: 당사자 A는 설계, 건설 엔지니어링 설계, 건설 입찰 및 건설 감독을 담당합니다. 그러나 재산권이 당사자에게 양도되어야 하는 부품의 설계 도면은 조항 1에 따라 A에게 있습니다. 이 계약은 당사자 A의 서면 승인을 받아야 합니다. 그런 다음 승인을 위해 제출하고 이행할 수 있습니다.
본 계약 발효일로부터 ____일 이내에 엔지니어링 설계 입찰이 완료되어야 하며, 본 계약 발효일로부터 ____일 이내에 전체 공사가 시작되어야 하며, 준공 승인 작업은 1일 이내에 완료되어야 합니다. 월.
제6조 재산권 공유
모든 건물의 재산권은 다음 방법이나 비율에 따라 A측과 B측에 분배됩니다. A측은 ____의 재산권을 소유합니다. ____층 건물, B측은 ________ 주택의 재산권을 소유합니다.
B측은 프로젝트가 완료되고 승인된 후 _____일 이내에 A측에 할당될 부동산에 대한 부동산 증명서를 신청해야 합니다.
계약 위반에 대한 제7조 책임
1. 당사자 B가 본 계약 제5조 2항에 명시된 기간 내에 엔지니어링 설계에 대한 입찰 작업을 완료하지 못하는 경우, 또는 본 계약 발효일 이후 ____일 이내에 공사가 시작되거나 ____월 이내에 준공 승인 작업이 완료되는 경우 당사자 A는 계약을 종료할 권리가 있으며 당사자 B에게 손실 배상을 요구할 권리가 있습니다.
2. A의 귀책사유로 인한 지연을 제외하고, B가 제6조 2항에 명시된 기간 내에 부동산 증명서를 취득하지 못한 경우 B는 해당 부동산에 임대료를 지불해야 합니다. A측은 관할 부서가 발표한 임대료 지침에 따라 손해배상금을 지급합니다.
3. A측의 귀책사유로 승인 절차나 프로젝트가 지연되는 경우, 지연 기간이 ____개월 이내인 경우 B측은 발행된 지침에 따라 A측에 임대료 지불을 요구할 권리가 있습니다. 3개월을 초과하는 지연 시, B측은 계약을 종료하고 A측에 손실 배상을 요구할 권리가 있습니다.
제8조 분쟁 해결 본 계약으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 양 당사자가 우호적으로 협상해야 합니다. 협상이 실패할 경우
중국 국제 경제에 회부됩니다. 무역중재위원회 심천 지부는 중재를 신청할 때 협회가 시행하는 중재 규칙에 따라 중재를 수행합니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자에게 구속력을 갖습니다.
제9조 계약 효력 본 계약은 관할 정부 부서의 승인을 거쳐 발효됩니다.
A측 서명(인):
B측 서명(인):
___년___월___ 자재 포장 계약 6
A측: B 당사자 :
공사 진행 과정에서 양 당사자의 권리, 의무 및 경제적 책임을 명확히하기 위해 쌍방 ***은 협상을 통해 본 계약을 체결하기로 합의했습니다.
1. 건축면적은 약 제곱미터이며, 준공 후 실제 건축면적을 기준으로 대금을 산정합니다. A측은 노동력과 자재가 포함되지 않은 단일 패키지 형태로 평방미터당 285위안(285위안)에 프로젝트를 B측과 계약합니다. B측은 공사 완료를 담당합니다.
2. A의 책임: A는 공사를 시작하기 전에 세 가지 연결(물, 전기, 도로)을 준비해야 합니다. 공사가 시작된 후 A측은 건축 자재가 적시에 건설 현장에 배송되도록 해야 하며, 수도세와 전기세는 A측이 책임집니다. A측은 B측에 건축을 위한 주택도 제공합니다. B측은 건설 착공 시 건설 비용을 제때에 지불해야 하며, A측은 손실에 대한 보상을 청구할 권리가 있습니다.
3. B측의 책임: B측의 시공은 도면에 따라 이루어져야 하며, 무단으로 변경할 수 없습니다. 필요한 변경이 있을 경우 상호 합의에 의해 해결됩니다. 건설 중에 필요한 모든 도구, 템플릿, 선반 및 기타 장비는 당사자 B에서 제공됩니다.
4. 건축 기준에 관하여 B측은 기초가 견고한지 확인하고 벽면은 평면상 수직이어야 하며 벽 모서리도 수직이어야 하며 필요한 경우 그라우팅 작업을 수행해야 합니다. 벽돌은 투수성이 있어야 하며, 강화시멘트는 일정한 비율을 갖추어야 하며, 전면벽, 화장실, 주방벽타일을 깔고, 바닥을 방수처리하고, 물과 전기를 제자리에 설치해야 합니다. 다른 벽은 석고로 칠해져 있습니다.
5. B당은 시공을 획일화하고 표준화해야 하며, 많은 양의 자재를 낭비하지 않도록 노력해야 합니다. A의 자료는 타인에게 대여될 수 없습니다. A는 자료가 이유 없이 분실된 것을 발견한 경우 계약을 해지할 권리가 있습니다.
6. A측 결제방식 : 프로젝트 진행상황, 승인 및 승인에 따라 분할지불. 일한 만큼 돈을 받고, 하지 않은 일에 대해서는 돈을 받지 않습니다.
(1) 착공 및 기본점검 완료 후 원( )을 지급하며, 일괄지불 가능합니다.
(2) 1층 점검 및 승인 후 위안(전액)을 지급합니다.
(3) 2차 기관이 인수 검사를 완료한 후 인민폐(전체)를 지불해야 합니다.
(4) 모든 프로젝트가 승인 검사를 통과하면 위안(전체) 위안이 지급됩니다. 잔액 완납 및 승인 후 총 사업비의 5%를 보증보증금으로 적립하며, 보증기간은 1년이며, 잔액은 1개월 후 전액 상환됩니다. 건설자금이 마련되지 않은 경우 B측은 A측에 책임을 물고 계약을 해지할 권리가 있으며, 모든 손실은 A측이 책임진다.
을은 갑의 감독하에 공사를 진행한다. 공사기간 중 을은 서로 협의하여 이유 없이 분쟁을 일으키지 아니하고 분쟁이 발생한 경우 이를 해결한다. 법적 채널을 통해.
7. B당은 건설근로자 관리를 담당하고, B당은 공사 중 모든 안전을 책임진다. A측은 불법적인 작동으로 인한 개인 상해의 결과와는 아무런 관련이 없습니다. A당은 싸움에 휘말리거나, 사적으로 외출하다 사고를 당하거나, 불법행위를 하여 발생한 결과와는 아무런 관련이 없습니다.
8. A측은 건설 중 B측의 불법 운영으로 인해 부적격 프로젝트에 대해 보상 및 재작업을 요구할 권리가 있습니다.
9. 프로젝트 시작 시기: 양 당사자는 월, 연도 전에 프로젝트를 시작하기로 합의했습니다. 해당 프로젝트의 본체는 해당 달 이전에 완전히 완료되었습니다.
10. 본 계약은 법적 규정을 준수해야 합니다. 불법인 경우에는 효력이 없습니다. 본 계약이 체결되면 양 당사자는 이를 준수해야 하며 위반자는 법적 책임을 져야 하며 약정된 손해의 50%를 배상해야 합니다. 계약법이나 기타 법령에 따른 법적 절차에 따라 해결할 수 있습니다.
A측 서명(인):
B측 서명(인):
___년___월___ 자재 계약 7
A측:
B측:
A측은 현재 평등과 상호 이익을 바탕으로 공정성과 정의의 원칙에 따라 당사자 간의 협상을 통해 건설 현장에 건설할 프로젝트를 보유하고 있습니다. A와 B는 다음과 같은 조건을 특별히 정하였으며, 양 당사자는 서로 준수하여야 합니다.
1. 계약 방식:
A측은 자재가 아닌 도급 작업의 형태로 B측에 프로젝트를 계약하며, 정산은 건설 면적(위안/위안)을 기준으로 합니다. 평방미터.
2. B당은 기초 플랫폼부터 주요 프로젝트, 보조 프로젝트의 워크숍 및 기타 프로젝트에 이르기까지 논의를 담당합니다.
3. 정산방법
A측은 프로젝트 진행 정도에 따라 지급하고, 완료된 플러스마이너스 프로젝트의 금액은 각각 완료된 금액에 따라 지급한다. 바닥. 본인은 프로젝트 완료율을 95%까지 수락해야 하며, 잔액은 금액 수락 후 1개월 이내에 정산되어야 합니다.
IV. 품질 요구 사항:
B측은 건설 도면 및 관련 건설 엔지니어링 사양을 엄격히 준수하여 건설해야 하며 건설 근로자의 관리 및 배치를 준수해야 합니다. B측은 건설 과정에서 자재 소비 또는 품질 요구 사항을 충족하지 못함으로 인해 B측에 발생한 모든 비용에 대해 전적인 책임을 집니다.
5. 문명화된 건축:
B측은 문명화된 건축 기준을 엄격히 준수하여 건설해야 하며 사람들이 카드놀이, 싸움, 말다툼, 음주 등을 명백히 하는 방식으로 현장을 떠나도록 해야 합니다. 등은 건설 현장에서 엄격히 금지됩니다. 그렇지 않으면 건설.cOM 담당관은 벌금을 부과할 권리가 있습니다.
6. 안전한 시공:
을은 관련 건축안전규정을 엄격히 준수하여 시공하여야 한다. 시공과정에서 을이 겪는 모든 안전사고는 원인을 구분하여야 한다. 예를 들어, B측이 안전 규정을 준수하지 않은 경우 B측이 공사를 수행해야 하며, B측은 안전사고를 최소화하기 위한 막중한 책임을 져야 합니다.
7. 본 계약서는 3부로 작성되어 있으며, A측과 B측이 각각 1통씩 보유하고 서명 후 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A측 서명(인):
B측 서명(인):
___년___월___일