집 꾸미기 계약 샘플
위탁하는 쪽(A측) :
의뢰측(B측) :
사업 : A측과 B측의 우호적인 협상 및 협의 후 , A측은 B측에 방 꾸미기를 맡기기로 결정합니다. 본 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국내법령 및 규정에 의거 상호 준수를 위해 본 계약(본 계약의 첨부파일 및 모든 보충 계약 포함)을 체결합니다.
1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: __________________________________________________
2. 침실 사양: 방 유형, 바닥(스타일), 거실, 거실, 주방 및 욕실
1. _____ 방, 총 __________ 평방미터;
2. 총 __________ 평방미터
3. ______ 총 __________ 평방미터
4. ______ 총 __________ 평방미터
5 , 발코니, 총 __________ 평방미터;
6. _______ 통로, 총 _______ 평방미터;
7. 기타(위치 명시)__________, 총 _______ 평방미터;
전체: 건축 면적___________ 평방미터;
3. 시공 내용 : 자세한 내용은 본 계약서 첨부 (1) "가정 장식 시공 내용 목록" 및 시공 도면을 참조하십시오.
4. 위탁방법 : _______________________________
5. 프로젝트 시작일: _________년_______월________일
6. 프로젝트 완료 날짜: _________년___________월_______일
총 프로젝트 일수: _____________일
제2조: 프로젝트 가격
프로젝트 가격(대문자 금액)은 RMB입니다. 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (2) "가정 장식 프로젝트 자재 예산표"를 참조하십시오.
1. 자재 비용은 _______ 위안입니다. 2. 인건비는 _______ 위안입니다.
3. 공사 허가 비용은 _______ 위안입니다. >
5. 이사비 _________위안, 6. 관리비 _________위안,
7. 세금(3.41%)___________위안,
8. ______________ 위안
3조: 품질 요구사항
1. 프로젝트에 사용되는 주요 자재의 종류, 사양 및 명칭은 쌍방의 승인을 받아야 합니다. 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (3) "홈 데코레이션 프로젝트 자재 최종 계정 목록"을 참조하십시오.
2. 프로젝트 승인 표준에 대해 양 당사자는 지방자치단체 표준 DB31/T30-1999 "주거 장식 및 장식에 대한 승인 표준"을 참조하는 데 동의합니다.
3. 건설 과정에서 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 쌍방은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
4. 품질 검사 및 감독 부서 : 시립 실내 장식 산업 협회 가정 장식 전문위원회.
5． A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질을 담당하고 B측은 시공 품질을 담당합니다.
6. A측이 자체 프로젝트 감독자를 고용하는 경우 원활한 업무 연결을 위해 프로젝트 시작 전에 B측에 통보해야 합니다.
제4조: 자재 공급
1. 당사자 B는 관련 국가 가격 규정을 엄격히 준수해야 하며 본 계약에 사용된 모든 재료의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (2) "가정 장식 프로젝트 자재 예산표"를 참조하십시오. 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.
2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
3. 당사자 A는 자재 및 장비를 구매하고 공급할 책임이 있으며, 본 계약의 부록 (4) "당사자가 제공하는 장식 자재 목록"을 참조하십시오. 해당 제품은 설계 요구 사항을 충족하고 공급되어야 합니다. 정시에 사이트. 도착시간이 지연될 경우 공사기간이 연기되며, 지연된 공사기간에 따라 위약금이 부과됩니다. A측에서 제공한 자료 총액의 10%를 B측에 관리비로 지급합니다. 당사자 B가 자료를 승인한 후 당사자 B는 해당 자료를 보관할 책임이 있으며 부적절한 보관으로 인해 발생한 손실에 대해 보상할 책임이 있습니다.
제5조: 결제 방법
1. 계약이 체결되면 A측은 공사자재비의 100%를 지급하고 공사기간이 반(년,월,일)을 초과하는 경우에는 공사비의 40%를 A측에서 지급한다. 두 번째 비용. 잔액의 나머지 10%는 A측이 프로젝트 완료를 수락한 후 정산됩니다. (참고: 공사비에는 인건비가 포함됩니다.)
지불 비율
지불 방법 표에 따름:
지불 요건
지불 시간 결제 비율 금액
처리 내용
설계 및 예산 1,000위안 계약 체결
체결 의향일
결제 시 차감 승인됨
계약서 서명 엔화로 계약서 서명
재료비 100%
위안
50% 공사비
합계
공사 기간의 절반 이상
공사 과정 중 공사비의 40%
연도, 월 및 일
완료 승인 10%
p>당일
프로젝트 서명 시 프로젝트 변경 사항 100% 증가
재발행이 완료되면 양식이 정산되어야 합니다.
A측은 프로젝트 비용 전액을 지불합니다. 자세한 내용은 부록 (7) "홈 데코레이션 프로젝트 정산 양식"을 참조하십시오. 계약 당사자 B는 통합 송장을 발행하고 당사자 A에게 인계를 처리하며 장식 프로젝트 보증 카드를 발행합니다. 자세한 내용은 이 계약의 부록 (8) "가정 장식 프로젝트 합의 양식"을 참조하십시오.
A측이 기한 내에 비용을 지불하지 않는 것은 계약 위반이며, B측은 공사를 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.
2. 프로젝트 건설 중 항목의 추가, 삭제, 변경이 있는 경우 자세한 내용은 본 계약서 부록 (5) "집 꾸미기 프로젝트 변경 양식"을 참조하여 쌍방이 보충 계약을 체결해야 하며, B측은 이를 이행합니다. 공사변경명령을 발부하고 공사현장 책임자에게 통보할 책임이 있습니다. 증액 또는 인하된 품목의 가격은 현장에서 정산됩니다.
3. A측이 계약서에 명시된 기한 내에 사업대금을 선납하지 못한 경우, 연체일당 미지급 사업대금의 1%를 B측에 지급합니다.
4. A측이 집을 꾸미는 과정에서 은행으로부터 담보대출을 받은 경우, 모기지 증명서 및 관련 서류(사본)를 B측에 전달해야 합니다.
6조: 프로젝트 기간
1. 을의 사유로 공사완료가 늦어지는 경우, 인건비를 공제한 날까지 인건비의 1%를 매일 지체상금으로 갑에게 지급합니다. A측의 사유로 준공이 지연되는 경우, 장식공사 대금의 인건비 중 1%를 지연일당 지연수수료로 B측에 지급합니다.
2. A측이 선정한 자재, 기자재의 품질이 부적격하여 공사품질 및 공사기간에 영향을 미칠 경우 재작업비용은 A측이 부담한다. B측 공사로 인해 품질사고가 발생한 경우 재작업비용은 A측이 부담한다. B측과 공사기간은 변경되지 않습니다.
3. 공사 중 프로젝트 품질 문제 또는 양측 간 불일치로 인한 작업 중단은 작업 지연 또는 공사 지연으로 처리되지 않으며, 양측은 분쟁 조정 및 처리를 위해 적극적으로 관련 부서에 중재를 요청해야 합니다. 최대한 빨리 공사를 계속할 수 있도록.
4. 공사 중 A측의 사유로 재작업이 필요하거나 A측의 공사내용 변경으로 인해 공사기간이 지연되는 경우에는 비자가 필요하며, B측으로 인해 재작업이 발생한 경우에는 A측이 모든 공사비를 부담해야 합니다. , 당사자 B는 건설 기간을 일정하게 책임집니다.
5． 공사 진행 중 을이 을의 동의 없이 공사내용을 변경하도록 갑이 공사인력에게 비공개적으로 통보한 경우, 이로 인한 품질문제 및 공사지연에 대한 책임은 전적으로 갑이 집니다.
7조: 프로젝트 승인
1. 프로젝트 품질 승인에 대한 자세한 내용은 본 계약의 부록 (6) "가정 장식 프로젝트 품질 승인 양식"을 참조하십시오. 부분 승인이 필요한 숨겨진 프로젝트를 제외하고 당사자 B는 전체 프로젝트가 완료된 후 완료 승인을 수행하도록 당사자 A를 구성합니다. . 양 당사자는 프로젝트 정산 및 인수인계 절차를 처리합니다.
2. B가 A에게 절차 승인 및 완료 승인을 통보한 후, A는 3일 이내에 검사를 받아야 합니다. 기한이 초과되면 A는 자동으로 권리를 포기하고 승인을 통과한 것으로 간주됩니다. 문제가 발생하면 당사자 A가 책임을 집니다. 갑이 스스로 입주하여 인수심사를 통과한 것으로 간주됩니다.
3. A측이 B측이 지정한 기한 내에 수락을 받을 수 없는 경우 A측은 즉시 B측에 통보하고 다른 날짜를 정해야 합니다. 다만, A측은 프로세스나 프로젝트의 완료일을 인정하고 B측의 관리비 및 관련 비용을 부담한다.
제8조: 기타 사항
1. 당사자 A
1. 당사자 A는 자산 관리 부서에서 승인한 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 회로도를 제공해야 합니다. 또는 당사자 A는 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 회로도를 제공해야 합니다. 당사자 B에 대한 가스 회로도. 현장 공개.
2. 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 비우거나 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.
3. 원래의 건물 구조나 장비, 배관을 꼭 해체하거나 개조해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 절차를 밟고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 중에 공공 장소를 일시적으로 사용해야 하는 경우 이웃에게 알려야 합니다.
2. B 파티
1. 사업자등록증, 회원증 또는 건축자격을 적극적으로 제시해야 하며, 하위 지점인 경우에는 상위회사가 발행한 증명서도 있어야 하며, 취급판매원은 법정대리인의 위임증명서를 가지고 있어야 합니다.
2. (성명)을 을의 건설현장 대표로 임명하여 계약이행을 책임지고 계약요구에 따라 건설을 조직하며 건설과제를 질과 수량에 맞게 기한에 완료한다.
3. 건설현장의 안전을 책임지며 화재를 엄격히 예방하고 근무증명서를 착용하며 문명화된 공사를 수행하고 공사로 인한 배관 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고가 타인에게 영향을 미치지 않도록 방지합니다. 만약 그런 일이 발생한다면, 가능한 한 빨리 수리나 보상을 책임져야 합니다.
4. 계약을 엄격히 이행하고 신용공사 기간을 이행한다. 자재 제거, 작업 지연, A측 자금 선입금 유도 등의 사유로 공사 완료가 지연될 경우 조사 후 계약위반으로 처리한다.
5． 보증기간은 프로젝트가 완료되고 A측이 인수검사를 통과한 날로부터 12개월이다.
제9조: 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후, 계약 이행 중에 당사자가 무단으로 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 5% 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
제10조: 분쟁 해결
1. 본 계약을 이행하는 동안 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 양 당사자는 계약 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 프로젝트. 혹은 본 계약서와 을에서 발행한 통합송장을 토대로 시립실내장식산업협회 가정장식전문위원회에 이의를 제기하고 해결을 요청할 수 있습니다.
2. 당사자들이 협상이나 조정을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상이나 조정에 실패할 경우 본 계약 조항에 따라 중재위원회에 중재를 신청할 수 있습니다. 인민법원에 소송이 제기되었습니다.
제11조: 계약 변경 및 해지
1. 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생하면 양 당사자는 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우에는 쌍방 합의 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하고, 총 계약금액의 10%에 해당하는 위약금을 지급한 후 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우에는 상대방에게 서면으로 이를 제시해야 하며, 쌍방이 청산 절차를 거쳐 계약 해지 계약을 체결한 후에는 본 계약이 종료된 것으로 간주될 수 있습니다. .
제12조: 계약의 효력
1. 본 계약서와 그 부속물은 양 당사자의 날인으로 날인되어야 하며 서명과 동시에 효력을 발생합니다.
2. 보충계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
3. 본 계약서(계약서 첨부 및 부가계약 포함)는 2부씩 작성되며, 증인부서가 각각 1부씩 보관합니다.
A자(소유주): (서명 및 인감) B자: (서명 및 인감)
거주지 주소: 사업장 주소:
우편번호: 우편번호 코드:
작업 단위: 법적 대리인: