엔지니어링 노동 하도급 계약
오늘날 많은 시민들의 위권의식이 높아지고 있으며, 계약은 우리에게 점점 더 큰 도움을 주고 있으며, 계약을 체결하면 위약 행위를 더욱 효과적으로 구속할 수 있다. 그렇다면 문제가 생겼습니다. 도대체 어떻게 계약을 작성해야 합니까? 다음은 제가 여러분을 위해 정리한 공사 노무 하도급 계약서입니다. 공유해 주시기 바랍니다.
엔지니어링 노무 하도급 계약 계약 계약 1
파티 a (하청 단위):
파티 b (계약 단위):
기준
1, 프로젝트 이름:
2, 프로젝트 위치:
3, 프로젝트 컨텐츠, 특성 및 수량:
이센터 노무작업분센터에서 등록신고를 한다. 본 계약서의 사본
부, 갑의 집행부, 을측의 집행부.
파티 a (계약 장): 파티 b (계약 장):
법정 대리인: 법정 대리인:
대리인: 대리인: 대리인
년 월 일 월 일
엔지니어링 노무 하도급 계약 계약 2
파티 a:
파티 b:
1, 시공 컨텐츠:
1, 프로젝트 이름:
2, 엔지니어링 컨텐츠:
2
3, 갑측이 재료를 공급하고, 매일 배달하고, 남은 재료를 뒤로 당긴다.
4, 컨텐츠 관리:
(1) 회사의 각종 규칙과 규정을 준수하고 리더십과 지휘에 복종한다.
(2) 어떤 팀도 근로자가 공사장 재료를 훔치면 벌금과 결과는 계약자가 부담한다.
(3) 청부팀이 청부한 공사는 전과정 관리, 즉 공사장 진입부터 시공부터 준공 검수 합격까지 전방위관리계약을 실시한다.
(4) 작업면을 완성할 때마다 시공현장을 제때에 정리하고 완제품 보호 및 완제품 피해는 을측이 가격대로 배상한다.
3, 계약 기간: 연월일부터 연월일까지 완공합니다.
4, 품질 기준: 갑측이
1 을 검수하고, 설계 요구에 따라 엄격하게 시공하며, 반드시 규범 규정을 준수해야 한다.
2, 공사 품질에 대한 허용 편차를 초과하면 갑측은 을측에 대해 엄격하게 처벌할 것이다.
3, 심각한 결과를 초래한 모든 경제적 손실은 을측이 책임진다.
5, 안전 기준: 안전 사고 없는 공사
1, 안전 조작 규정을 엄격히 집행하고 규정을 위반하지 않는 작업. 반장은 반 전 안전 교단을 잘 해야 한다. 안전을 열심히 공부하고,' 삼불해' 를 하고, 모든 사고의 발생을 근절하다.
운영공사 위반으로 사상자 사고가 발생한 것은 을측의 책임을 추궁하는 것 외에 관련 규정에 따라 벌금을 부과하여 경제적 손실과 심각한 결과를 초래하여 을측은 자긍심을 가지고 있다.
2, 회사의 안전 생산 관련 규정을 엄격히 집행한다.
6, 재료관리:
기을은 재료가 불합리하고, 재료손실, 낭비로 인한 경제적 손실은 을측이 부담하고, 갑측은 원가대로 을측 청부비에서 공제한다.
7, 현장관리: 시공현장에는 전담자가 관리를 담당하고, 시공전 갑과 함께 점검해야 하며, 옥상방수 피뢰침, 입주 창문 등 시설이 온전하며, 기존 결손 현상과 같이 갑측에 제때에 통지하여 불필요한 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다. 공사 중에 손상이 있으면 가격대로 배상하겠습니다. 공사 현장은 공사장 정리를 마쳤다. 을측은 갑이 발생한 비용을 별도로 처리하도록 안배하지 않고 을측 청부비에서 공제한다.
< P > 8, 결제 방법:
9, 위약책임:
1, 중도휴업으로 인한 모든 손실은 을측이 부담하고, 이미 발생한 노무 등 비용 갑측은 일체 책임을 지지 않는다.
2, 공사장 요구 사항과 공정 위반으로 인한 다른 직종의 태업 손실에 대해서는 원인 (을측) 이 책임지고, 을측은 무단 휴업으로 인한 간접적 손실은 모두 실제에 따라 비용을 계산하며, 모두 을측이 책임진다.
3, 을측은 계약 기간 완료자에 따라 하루 지연마다 계약비 2 를 공제합니다.
4, 갑의 원인이나 불가항력의 요인으로 인해 태업, 휴업, 공사 기간이 그에 따라 지연될 경우.
10, 본 계약의 미결일은 쌍방이 합의한 후에 보충한다.
< P > 11, 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생한다. 계약 해지 조건:
1, 을측은 갑의 요구에 따라 각종 지표를 완성하고, 갑측이 계약비를 지불한 후 계약이 자연스럽게 해지된다.
2, 갑이 을을 중도에 사퇴하거나 을을 중도에 휴업하면 본 계약은 종료된다.
파티 a (공식 인장): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (공식 인장): _ _ _ _ _ _ _ _ <
엔지니어링 노무 하도급 계약 계약 3
의뢰인 (갑):
청부업자 (을):
갑, 을 쌍방 인테리어 공사가 순조롭게 진행되도록 관련 법률 규정에 따라 본 계약서에 서명하여 쌍방이 함께 준수할 수 있도록 합니다.
첫 번째: 프로젝트 개요
1, 프로젝트 주소:
2, 거실 사양:
3 P >
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2, 공사 검수 기준:
3
4, 당사자 a 가 자체 구매하는 모든 재료 및 장비는 당사자 a 가 제품 품질을 부담합니다. 시공 품질은 을측이 책임진다.
제 4 조: 자재 공급
1, 을측은 본 계약에 사용된 자료에 대해 명확한 정가를 실시해야 한다. 갑이 제공한 재료는 본 계약서에 규정된 장식 공사에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 용도로 옮겨서는 안 된다. 을측이 만약 다른 용도로 옮기면, 재료의 두 배의 가격에 따라 갑측에 보상해야 한다.
2, 을측이 제공한 재료, 설비가 품질 요구 사항을 충족하지 못하거나 규격이 다를 경우 사용을 금지해야 합니다. 만약 이미 사용했다면, 공사에 대한 손실은 모두 을측이 책임진다.
3, 갑측이 공급을 담당하는 재료, 장비는 설계 요구 사항을 충족하는 자격을 갖춘 제품이어야 하며, 제때에 현장에 공급해야 한다. 도착을 연기하면 공사 기간이 순연되고 공사 기간 지연에 따라 처벌됩니다.
제 5 조: 결제 방법
1, 계약이 체결되면 갑측이 _ _ 공사 재료비와 시공료의 _ _; 공사 기간이 절반 이상 (_ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ 일) 진행되면 갑측은 시공비를 두 번째로 지불하는 _ _ 입니다. 남은 _ _ 꼬리 환대 갑이 공사 준공 검수 후 결산하다.
갑이 미지급일에 지불하지 않는 것은 위약 행위이며 을측은 공사를 중지할 권리가 있다. 합격을 검수하고 공사 가격을 청산하지 않은 경우, 사용할 수 없습니다.
제 6 조: 공사 기간
1 갑의 원인으로 완공이 지연되면, 매 1 일마다 인테리어 공사 가격 중 인건비로 _ _ 을 (를) 오공비로 을측에 지급한다.
2, 갑이 스스로 선정한 재료, 설비는 품질 불합격으로 공사 품질과 공사 기간에 영향을 주며, 그 재작업비는 갑이 부담하고, 을측 시공으로 인해 품질사고가 발생하며, 그 재작업 비용은 을측이 부담하며 공사 기간은 변하지 않는다.
3, 공사 중 공사 품질 문제, 쌍방의 의견이 일치하지 않아 조업 중단을 초래하고, 쌍방은 자발적으로 관련 부서에 조정 또는 중재부서에 조정, 처리, 분쟁 해결을 요구하여 공사를 계속해야 한다.
제 7 조: 기타 사항
1, 당사자 a 의 책임
1) 은 부동산 관리 부서에서 승인한 주택 계획과 물, 전기, 공기도 또는 당사자 a 가 제공해야 합니다
2) 2 차 장식 공사는 모두 비우거나 부분적으로 집을 비우고 시공에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 한다. 부분적으로 비울 수 있는 주택에 남아 있는 가구, 가구 등에 대해서는 필요한 보호 조치를 취해야 하며, 을측과 수속을 하고 비용을 부담해야 한다.
2, 을측 책임
1
2) 공사 현장의 안전을 책임지고 화재, 페증 유도, 문명공사를 엄격히 방지하며 시공으로 인한 파이프 막힘, 누수, 정전, 물품 손상 등의 사고로 다른 사람에게 영향을 미치는 것을 방지한다. 만일 발생한다면, 가능한 한 빨리 보수나 배상을 책임져야 한다.
제 8 조: 위약책임
계약이 발효된 후 계약 이행 기간 동안 제멋대로 계약을 해지하는 당사자는 계약총액의 _ _ 을 위약금으로 상대방에게 지급해야 한다. 제멋대로 계약을 해지하여 상대방이 초래한 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 보상을 해야 한다.
제 9 조: 분쟁 해결
본 계약 이행 기간 동안 양측이 분쟁이 발생할 경우, 양측은 공사 진행에 영향을 미치지 않고 협상을 통해 해결해야 한다. 당사자가 협상을 통해 해결하려 하지 않거나 협상을 통해 해결하지 못할 경우 본 계약에 따라 법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
제 10 조: 계약의 변경 및 해지
1, 계약은 양 당사자가 서명한 후 엄격하게 준수해야 합니다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 하므로 쌍방의 협의를 거쳐 보충 협의를 다시 체결해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 계약총액의 _ _ 에 따라 위약금을 납부하고 계약 해지 수속을 밟아야 한다.
2, 공사 중 어느 쪽이든 계약 해지를 제출하면 상대방에게 서면으로 제출해야 하며, 쌍방이 청산 수속을 하기로 동의하고 계약 해지계약을 체결한 후 본 계약을 해지할 수 있습니다.
제 11 조: 계약 발효
1, 본 계약 쌍방이 도장을 찍고 서명 후 효력이 발생한다.
2, 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방은 각각 한 부씩 보유한다.
파티 a:
파티 b:
서명:
서명:
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑, 을 쌍방이 우호적인 협상과 협상을 거쳐 갑측은 을측에 거실 장식을 의뢰하기로 결정했다. 공사가 순조롭게 진행되도록 국가 관련 법률 규정에 따라 본 계약 (본 계약 첨부 및 모든 보충 계약 포함) 을 특별히 체결하여 * * * 함께 준수할 수 있도록 합니다.
첫 번째 프로젝트 개요
1, 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3, 시공 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4, 공사 시작일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ _ 일
총 설계 일수: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일두 번째 설계 가격
프로젝트 가격 (금액 대문자) _ _ _ _ _
2, 공사 검수 기준, 쌍방은 저장성 지방기준' 주택장식 검수 기준' 규정을 참조하기로 합의했다.
3, 시공 중 갑측이 특수시공사업이나 특수품질요구가 있으면 쌍방이 확인하고, 증가된 비용은 별도로 보충계약을 체결해야 한다.
제 4 조 결제 방법
1, 계약이 체결되면 갑측은 100 개 공사 재료비와 시공비 _ _ _ _ _ _ _ _ _; 공사 기간이 절반 이상 (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 나머지 _ _ _ _ _ _ _ (주: 공사비에는 인건비가 포함됨) 갑측이 공사 가격을 지불하고 을측은 통일송장을 발행하고, 갑에게 인테리어공사 보증카드를 양도 및 발급하고, 갑측이 미지급일에 지불하지 않는 것은 위약 행위이며, 을측은 공사를 중단할 권리가 있다. 합격을 검수하고 공사 가격을 청산하지 않은 경우, 사용할 수 없습니다.
2, 공사 중 항목의 증감이나 변경이 필요한 경우 쌍방은 보충 계약을 체결하고 을측이 공사 변경령을 발행하여 공사 현장 책임자에게 통지해야 한다. 증감 항목의 가격을 그 자리에서 결산하다.
3, 갑이 본 계약에 규정된 기한에 따라 공사 가격을 선불하지 않은 경우, 연체일마다 미지급공사 가격 금액의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 을측에 지급한다.
4, 갑이 거실 인테리어에서 은행에 저당잡히면 담보증서 및 관련 서류 (사본) 를 을측에 제출해야 한다.
제 5 조 위약 책임
계약이 발효된 후 계약 이행 기간 동안 계약 당사자를 무단으로 해지하는 것은 총 계약 금액의 _ _ _ _ _ _ _ _ 을 위약금으로 상대방에게 지급해야 한다. 제멋대로 계약을 해지하여 상대방이 초래한 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 보상을 해야 한다.
제 6 조 계약의 변경 및 해지
1, 계약이 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 하므로 쌍방의 협의를 거쳐 보충 협의를 다시 체결해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 계약총액의 _ _ _ _ _ _ _ _
2, 공사 중 어느 쪽이든 종결 계약을 제출하면 반드시 상대방에게 서면으로 제출해야 하며, 쌍방의 동의를 거쳐 청산 수속을 처리하고, 종결 계약 계약을 체결한 후 본 계약을 해지할 수 있습니다.
제 7 조 계약 발효
1, 본 계약은 쌍방이 도장을 찍고 서명 후 효력이 발생한다.
2, 본 계약서는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
당사자 a (소유자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <
파티 a:
파티 b:
"중화 인민 * * 및 국가 계약법", "중화 인민 * * * 및 국가 건축법" 에 따르면
1, 프로젝트 이름:
2, 프로젝트 위치:
3, 계약 경공업:
4
2, 복도 천장 인건비: 30 위안 /M2 는 점유 면적에 따라 계산됩니다.
3, 방마다 창문이 있습니다. 목재판 바닥에 규산칼슘판, 인건비: 25 원 /M2, 전개면적별로 계산됩니다.
< P > 5. 갑은 시공재료 제공, 전원 공급 장치 배치, 기타 모든 기계와 도구 등은 을측이 책임지고 배치한다.
6, 기간 요구 사항:
1, 기간:
2 을측이 기한을 넘겼다면, 갑측은 을측에 상응하는 처벌을 하고, 지연에 따라 하루 500 ~ 1000 원을 벌할 권리가 있다.
7, 품질 기준 및 수락 요구 사항:
1
2,' 건축공사관리조례' 규정에 따르면 을측은 청부 공사에 대해 갑측에 품질 책임을 지고, 을측은 설계원, 갑측, 감리 및 관련 기술, 품질교착에 따라 시공을 신중하게 조직해야 하며, 문제가 생기면 반드시 갑측의 시정 의견, 기한 정류를 준수해야 한다
3, 을측은 현장에서 완료된 모든 공사에 대해 완제품에 대한 보호 의무가 있으며, 손상이 있을 경우 을측은 자비로 원상태로 수리해야 한다.
4, 자체 계약 하위 프로젝트에서 완제품에 대한 보호 의무가 있으며 보증 기간 동안 천장 불공정, 탈락 등의 현상이 발생하는 경우 을측이 무상으로 복구한다.
5, 시공의 전반적인 품질은 반드시 템플릿 간의 품질 요구 사항을 충족해야 합니다.
6, 을측 시공공사가 상술한 품질기준, 안전생산, 문명건설, 시공진도가 심각하게 뒤쳐지는 등 갑측은 을측에 대해 과태료 처리를 할 예정이다.
8, 결제 방법:
을측은 공사 중간에 생활비를 지불하고 공사 후 55 를 지불하고 완공 검수 후 100 을 지급한다.
9, 위생:
1
2, 공사 후 쓰레기를 치워야 한다.
10, 공사 기간 인위적으로 발생한 안전사고는 모두 을측이 전적인 책임을 진다.
11, 싸움, 싸움, 집단소동, 만약 갑이 발생하면 을측에 매번 200 ~ 500 위안의 벌금을 물게 된다.
< P > 12, 본 계약은 중복하여 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방 * * * 이 함께 서명한 후 효력이 발생하며, 보증이 만료되면 보증 조항도 자동으로 무효가 됩니다.
파티 a: 파티 b:
대리인: 대리인:
날짜: _ _ _ _ 년 _ _ _
★ 건설 엔지니어링 노무 계약 계약 템플릿
★ 엔지니어링 노무 협력 계약 템플릿
★ ★ 표준판 노무 하도급 계약 템플릿
★;
★ 엔지니어링 노무 아웃소싱 계약 패러다임 3 편
★ 엔지니어링 노무 하도급 계약서 샘플 (2)