주택 개조 계약이란 무엇인가요?
집 장식 계약 템플릿에는 다양한 종류가 있다는 사실은 모두 알고 있으며, 집 장식 계약 템플릿은 확실히 다른 장식 계약 템플릿과 다릅니다. 집을 꾸미고 싶다면 전문적인 장식을 찾아야 합니다. 공사 및 장식공사는 전문업체에서 진행하며, 먼저 주택 소유자와 개조 계약을 체결해야 합니다. 주택 장식 계약 템플릿은 공식적이고 실제적인 계약이어야 합니다. 주택 소유자는 계약이 유효하고 합법적이기 위해서는 계약서에 장식 회사의 공식 직인이 찍혀 있어야 함을 알아야 합니다. 다음으로, 우리를 따라 집 꾸미기 계약이 무엇인지, 집 꾸미기 계약 템플릿의 관련 내용에 대해 알아보세요!
집 꾸미기 계약 샘플
계약자(당사 A라고 함):
계약자(당사 B라고 함): (건설 엔지니어링 팀장 )
신분증: 연락처:
집 주소:
제1조 프로젝트 개요
1. p>
2. 주택 구조: 벽돌 콘크리트 구조; 방 유형 __ 방 __ 거실 __ 스위트룸, 건축 면적 약 __ 평방 미터.
3. 계약 방법:
4. 장식 공사 내용: A측 주택의 물 및 전기 개조 프로젝트, 벽 개조, 벽 철거, 벽 및 바닥 철거, 바닥 타일, 세라믹 타일 포장, 천장 설치, 수도관을 포함한 문과 창문 제거, 천장 및 벽 코팅, 주방용품 설치, 위생용품, 조명기구, 칸막이 생산, 취급 프로젝트 및 기타 포함되어야 하는 개조 프로젝트. (조달 및 취급사업에 관한 보충약정 : A측의 모든 구매는 B측의 도움으로 완료됩니다. 조달 과정에서 A측은 장식자재 공급자에게 장식자재를 A측에 전달하도록 요청하는 데 최선을 다할 것을 약속합니다. 단, 자재공급자가 A의 거주지 아래층까지만 배달을 고집하거나 배달을 거부하는 경우 B는 장식자재를 집까지 운송할 책임을 지며, 물품운송은 B가 책임을 집니다. 건설현장으로)
5. 총 가격: ____위안(쓰레기 청소비 및 재료 운반비 포함) B측은 ______위안 상당의 A측 냉장고와 라디에이터를 가져갔으며 이는 프로젝트 비용 _____ _위안에서 상쇄됩니다. , 프로젝트 잔액은 ____위안입니다. 대문자(RMB______. 위의 총 가격은 B측의 A측 주택 현장 검사 및 필요한 작업에 대한 사전 이해를 바탕으로 결정됩니다. 총 가격에는 B측이 수행하는 장식 프로젝트에 관련된 모든 노동력이 포함됩니다.
6. 공사 기간 : __월 ____일부터 __월 __일까지 공사 기간은 약 __일입니다. 또한, 양측이 합의할 경우 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
B측의 책임에 관한 제2조
1. B측(즉)이 건설 엔지니어링 팀의 책임자가 됩니다. 장식 기간 B는 이 장식 프로젝트의 품질과 기간을 담당합니다. B는 A와 연락하고 자재 요구 사항을 제공하며 장식 공사의 품질을 관리하고 현장의 공사 인력만 책임집니다.
2. 장식 과정에서 B 당사자는 전체 과정에 걸쳐 시공 및 관리가 현장에서 수행되도록 해야 합니다(동반 당사자). A) 자재 선정을 제외하고 특별한 사정이 있는 경우에는 A측과 협의하여 승인을 받아야 합니다.)
3. 장식인원 구성은 B측 담당자가 담당합니다. 본 계약에 정의된 장식 프로젝트는 장식 인력의 건설 수준에 대해 의심이 있을 경우 B측에 무조건 교체를 요청할 수 있습니다.
자재 공급에 관한 계약 3조
1. 프로젝트에 필요한 모든 장식 자재는 A 측에서 제공합니다. 건설 장비 및 도구는 B 측에서 제공합니다.
2 A 측에서는 설계 요구 사항을 충족하는 적격 제품을 구매하고 공급할 책임이 있습니다. 당사자 B는 당사자 A가 공급한 자재 및 장비와 품질 문제 또는 사양 차이가 있는 경우 당사자 A를 지원해야 합니다. 당사자 A는 여전히 이를 당사자에게 보고해야 합니다. A측이 공급한 자재가 현장에 도착한 후 발생하는 프로젝트 손실은 A측이 부담하며, 양측이 상호 동의한 후 B측이 공사의 보관 및 정리에 대한 책임을 집니다.
3. B는 자재 운반 작업(타일 제외)에 대해 책임을 집니다.
4. 프로젝트의 정상적인 진행을 위해 B측은 다음 프로세스를 위해 구매할 자재 목록을 최소 1주일 전에 서면으로 A측에 제출하고 A측을 지원해야 합니다. A측이 주말에 자재를 구매할 수 있도록 자재를 구매합니다. A측은 B측에 필요한 자료를 적시에 제공해야 합니다. A측의 자재 제공 지연으로 인한 공사 지연에 대한 책임은 A측에 있습니다. 또한 당사자 B는 대략 정확한(+/-5-10%) 수량의 필수 자료를 제공해야 합니다. 을측 자재 견적의 과도한 오류로 인한 자재 재구매 또는 반품에 따른 운송비는 을측이 부담하거나, 해당 자재를 공급자에게 다시 운송하는 책임을 을측에서 부담합니다.
5. A측이 구매하고 공급한 장식 자재 및 장비는 본 계약에 규정된 대로 주거 장식용으로 사용되어야 하며, B측은 A측의 동의 없이 이를 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B측이 이 조항을 위반하는 경우 A측은 남용된 자재 및 장비 가격의 두 배를 보상 받아야 합니다.
프로젝트 품질 및 승인에 관한 제4조 합의
1. 이 프로젝트는 dbj08-62-97 "주거용 건물 장식 엔지니어링에 대한 기술 규정" 및 db31/t30-1999 "주거용 건물"을 시행합니다. 장식 엔지니어링 기술 규정 "장식 허용 표준" 및 시 건설 관리 부서에서 제정한 기타 지역 표준 및 품질 평가 허용 표준.
2. A측에서 제공한 자재 및 장비의 품질이 부적격하여 프로젝트 품질에 영향을 미치는 경우 A측에서 재작업 비용을 부담하고 공사 기간이 연기됩니다.
3. 을의 과실로 품질사고가 발생한 경우 재작업 비용 및 자재 손실은 을이 부담한다.
4. 건설 과정에서 A측이 설계 수정, 엔지니어링 항목 추가 또는 삭제를 제안하는 경우 프로젝트 건설을 진행하기 전에 B측에 미리 연락해야 합니다.
5. 당사자 A의 자재 공급업체가 일부 프로세스를 무료로 설치하거나 당사자 A가 다른 장치(예: 창문, 캐비닛 방화문, 조리대 등)에 의해 설치를 주선하는 경우 당사자 A는 다음을 수행해야 합니다. B측은 사전에 시간을 정하고 이를 B측에 통보합니다. B측은 협력하여 전체 공사 기간이 지연되지 않도록 해야 합니다.
6. 프로젝트 승인 - A측과 B측은 숨겨진 프로젝트와 중간 프로젝트에 대한 검사 및 승인 절차를 신속하게 처리해야 합니다.
7. 프로젝트 완료: B측은 2일 전에 A측에 수락을 통지해야 하며, A측은 통지를 받은 후 3일 이내에 수락을 준비하고 서면으로 수락 확인 절차를 완료해야 합니다. A측이 지정된 시간 내에 수락을 준비할 수 없는 경우 B측에 즉시 통보하고 다른 수락 날짜를 정해야 합니다. 준공승인이 통과되면 A측은 원래의 준공일자를 인정하고 B측의 관리비 및 기타 관련 비용을 부담한다.
8. 프로젝트 보증 기간은 완료 승인 확인일로부터 1년입니다. 보증 기간 동안 B측의 부적절한 시공으로 인한 품질 문제로 인해 B측은 무조건 수리를 수행하고 해당 재료비를 부담합니다.
생산 안전 및 화재 예방에 관한 제5조 합의
1. A측이 제시한 건설 요건(위의 제3조 참조)과 B측과의 협의 및 건설 현장은 이를 준수해야 합니다. 화재 예방 요구 사항에 따라 사고 예방 요구 사항에는 주로 전선, 가스 파이프라인, 수돗물 및 기타 파이프라인이 원활하고 자격을 갖춘 것이 포함됩니다. B측은 건설 중에 근로자와 인접 주민의 안전을 보장하기 위해 필요한 안전 보호 및 소방 조치를 취해야 하며, 재산 관리 부서의 장식 지침을 준수하고 파이프라인 막힘, 누수, 정전 및 품목 손상을 방지해야 합니다. 인접한 주민의 집 등에서 사고가 발생합니다. 위와 같은 상황이 발생할 경우 B측은 수리 및 보상에 대한 책임을 집니다.
2. 건축에 주택 구조 변경, 내력벽 철거 또는 개조, 바닥(지면) 하중 증가 등이 포함되는 경우 A측은 자산 관리 부서와 협상합니다. 확인 후 공사가 진행됩니다.
3. 을은 가스 사용의 안전에 주의를 기울여야 하며, 등반 공사의 안전 및 기타 안전 보장을 보장해야 하며, 건설 근로자에게 안전에 대한 주의를 상기시켜야 합니다. 파티 B.
사업비 및 정산에 관한 제6조 합의
1. 사업지불방식 : 쌍방의 승인을 받은 경우 사업지불 일정은 다음과 같다.
합의서 서명이 완료되고 물과 전기 변환이 완료 및 승인된 후 A측은 B측에 ____위안을 지불합니다.
모든 타일을 깔고 타일을 배치하고 승인한 후 A측은 B측에 비용을 지불합니다. B____위안
모든 프로젝트가 완료되고 승인된 후 A측은 B측에 ____위안을 지불합니다.
나머지 ______위안은 품질 보증 지불금으로 사용되며 A측은 B측에 ____위안을 지불합니다. 입주 후 3개월 이내에 납부하세요.
총 ______위안.
제7조의 기타 사항
1. 갑의 업무
(1) 갑은 당일 을에게 현장 설명을 하여야 한다. 공사가 시작되면.
B측에 공사에 필요한 물, 전기 등 필요한 조건을 제공하고, 사용상의 주의사항을 설명한다.
(2) 건설 중 공공 부품의 임시 사용으로 인해 이웃 관계에 미치는 영향을 잘 조정하십시오.
2. B측의 업무:
(1) A측이 소집한 현장 설명에 참여합니다.
(2) 계약 이행에 대한 전적인 책임을 집니다. 필요에 따라 건설을 조직하고 품질과 수량을 보장하며 일정에 따라 건설 작업을 완료합니다. 사업의 질을 확보하면서 인력을 변경할 경우 을은 사전에 갑에게 통보하고 갑의 동의를 받아야 한다.
계약 위반에 대한 제8조 책임
1. A측이 합의된 기한까지 지불하지 못하는 경우, 연체된 부분에 대한 이자를 B측에 지급합니다. 연체 기간은 같은 기간의 현재 은행 예금 이자율로 계산됩니다.
2. B측의 사유로 인해 프로젝트 완료가 지연된 경우 B측은 ____일 이후 각 연체일에 대해 A측에 __위안을 지불해야 합니다.
3. 당사자 B는 승인 없이 건물이나 장비 및 파이프라인의 원래 하중 지지 구조를 해체하거나 개조함으로써 발생하는 모든 손실이나 사고(벌금 포함)에 대해 책임을 집니다.
4. 프로젝트가 승인 및 정산 절차를 거치지 않은 경우, A가 해당 프로젝트를 사전에 사용하거나 승인 없이 프로젝트를 사용할 경우 승인 실패 및 손실에 대한 책임은 A가 부담합니다.
5. 프로젝트의 핵심 노드가 승인되지 않은 경우 당사자 B는 사전에 다음 단계의 프로젝트 건설을 진행하며 이로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
제8조 분쟁 처리 방법
프로젝트 품질로 인해 양측 간에 분쟁이 발생할 경우 양측은 최선을 다해 협상해야 합니다. 또는 협상이 실패할 경우 다음 합의에 따라 중재를 신청할 수 있습니다.
____ 지구 중재 위원회,
____ 인민 법원에 소송 제기
아홉 번째 변경 사항 및 계약 종료
1. 양 당사자가 계약에 서명하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자가 이를 엄격히 준수해야 합니다. 당사자가 협정 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 협의를 거쳐 합의에 도달한 후 새로운 보충 조항에 서명해야 합니다.
2. 건설 과정에서 일방이 계약 해지를 제안하는 경우 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 청산 절차가 완료됩니다. 을 체결하고 본 계약을 종료합니다.
3. B측의 시공에 품질 문제가 있을 경우 A측은 B측의 승인 없이 무조건 계약을 해지할 수 있습니다.
제10조 보충 조항
1. A측은 프로젝트 시작 전에 집 외부 문의 ____ 열쇠를 B측 담당자에게 넘겨주어야 합니다. 보관을 위한 건설팀. 프로젝트가 완료되고 승인되면 당사자 A는 새로운 자물쇠 세트를 제공할 책임이 있고 당사자 B는 현장에서 사용할 수 있도록 설치 및 배송을 담당합니다.
2. 본 계약에 서명한 후에는 프로젝트를 하도급할 수 없습니다.
3. 본 계약은 ____개의 사본으로 작성되었으며, 당사자 A와 당사자 B는 각각 한 장씩 보유합니다. 첨부 파일은 본 계약의 필수 부분이며 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A당(서명): B당(서명):
주소: 주소:
전화: 전화:
신분증 번호 : 주민등록번호 :
체결일자 : 연월일
체결장소 : ____
위는 홈데코 계약서의 내용과 내용입니다. 집 꾸미기 계약서 템플릿 답변, 우리 소개에 다들 만족하셨는지 모르겠습니다.