약한 현재 프로젝트 설치 계약 템플릿
국내 현대 전자 기술과 지능형 건물의 발전이 가속화됨에 따라 지능형 건물의 약전류 설치 관리도 점점 성숙해지고 있습니다. 우리나라의 현대 전자 기술과 지능형 건물의 발전이 가속화됨에 따라 지능형 건물의 약한 전류 설치 관리도 점점 성숙해지고 있습니다. Weak Current 프로젝트 설치 계약이란 무엇입니까? 다음은 제가 작성해 놓은 샘플 Weak Current 프로젝트 설치 계약입니다.
취약한 현행 프로젝트 설치 계약 샘플 1
계약서 발급 단위: (이하 A 당사자) 계약 단위: (이하 B 당사자)
갑, 을은 성실한 협력과 준법경영의 원칙에 따라 중화인민공화국 도급법, 건설 및 설치 프로젝트 도급계약에 관한 규정 및 관련 법률, 규정에 따라 양측은 충분한 협의 끝에 B측과 A측이 계약한 사업(이하 "본 사업")에 대해 합의하여 이에 대해 합의하여 본 계약을 체결하게 되었으며, 이에 대해 쌍방은 동의한다. 준수하십시오.
1. 프로젝트 이름, 설치 위치, 계약 내용 및 프로젝트 범위:
프로젝트 이름
설치 위치:
계약 내용:
프로젝트 범위:
2. 프로젝트 기간:
1. 본 프로젝트의 총 건설 기간은 서명된 "건축 허가 증명서"로부터 60일입니다. 당사자 A와 당사자 B에 의한 "사업 승인 증명서"의 건설 날짜는 쌍방이 사업 승인을 수행하고 "사업 승인 증명서"에 서명한 날부터 시작됩니다.
2. 본 프로젝트의 파이프라인 부설 건설일은 A측과 B측이 서명한 "건설 허가증"에 기재된 건설일 이내에 완료되어야 합니다. 장비 설치는 해당 기간 내에 완료되어야 합니다. 장비가 설치 장소에 도착합니다.
3. 프로젝트 계약 방법:
당사자 B는 (일반 계약)로 계약합니다.
4. 이 프로젝트의 총 비용은 RMB 단위이며 소문자입니다. 옌.
5. 지불 방법:
본 계약서에 서명한 후 영업일 기준 2일 이내에 B측의 설치 인력이 건설 현장에 들어가기 전에 A측은 B에게 위안화(RMB)를 지불해야 합니다. 소문자: 옌) 프로젝트 선불의 경우, B측은 A측으로부터 프로젝트 선금을 받은 후 근무일 1일 이내에 건설팀을 조직하여 현장에 진입합니다. A측은 B측에 위안화(소문자: 엔)를 지불합니다. ) 건설팀이 현장에 들어간 후 영업일 기준 1일 이내에 건설 진행금을 A측이 B측에 위안화(소문자: 옌)로 지급해야 합니다. 장비 설치가 완료된 후 A측은 RMB 위안(소문자: PY)으로 일괄적으로 B측에 잔액을 결제하며 모든 결제가 완료됩니다.
6. 프로젝트 승인 방법 및 승인 표준:
본 프로젝트는 건설에 대한 GB/T 50312-2000 "건축 및 건물 통합 배선 시스템 엔지니어링 승인 사양" 표준을 준수해야 합니다. 프로젝트 완료 후, B측이 A측에 넘겨 사용하게 되면, A측은 A측과 B측이 동시에 참석하여 시스템에 활력을 불어넣고 운영하는 형태로 프로젝트 수락을 진행해야 합니다. 국가 문화부 표준 "노래 및 댄스홀 음향 강화 시스템의 음향 특성 지수 및 측정 방법" 표준/시공 품질을 준수합니다. 검사 및 승인을 통과하면 "승인 인증서"가 서명됩니다.
7. 프로젝트 유지 관리:
B측은 파이프라인 부설 공사 시작부터 전체 프로젝트 완료까지 라인의 안전 유지 관리를 담당합니다.
8. 양 당사자의 책임:
1. 당사자 A는 일정에 따라 당사자 B에게 프로젝트 지불금을 지불해야 합니다. 일방적인 이유로 계약을 체결한 경우 B측은 건설 기간을 연장할 권리가 있습니다.
2. 을은 갑이 제공하는 건설현장도, 지원장비 목록, 기술정보, 장식정보, 건설현장환경 등을 바탕으로 공사전 준비를 하여야 한다.
3. A측은 B측의 건설 진행 상황과 품질을 감독하고 관련 첨단 기술 작업에 대한 지도를 제공하기 위해 현장 감독 및 기술 지원 인력을 배치해야 합니다.
4. 을 측은 계약서에 명시된 기한에 따라 사업을 건설 및 완료해야 하며, 건설 상황 및 사업 진행 상황을 정기적으로 가에게 보고해야 합니다. 갑과 을은 긴밀한 의사소통을 유지하고 프로젝트가 예정대로 완료되었는지 확인하기 위해 연락하십시오.
5. 을은 공사기간을 의무화한다. 발주처 및 기타 공사부서의 귀책사유로 공사진행에 직접적인 영향을 미치는 객관적인 요인이 없는 한, 을은 어떠한 사유로도 공사기간을 지체해서는 안 되며, 그렇지 않은 경우 A 당사자는 공제할 권리가 있습니다. 작업을 중단하기 위해 프로젝트 지불이 필요한 경우 A 당사자는 프로젝트 지연으로 인한 모든 손실에 대해 B 당사자에게 책임을 물을 것입니다.
6. 금속 교량, 다양한 유형의 도관, 전선 등을 포함하여 프로젝트에서 당사자 B가 사용하는 자재는 국가 규정 및 당사자 A가 제시한 특정 요구 사항을 준수해야 합니다. 당사자 A의 감독자는 수락을 거부할 권리가 있습니다.
7. 건설 과정에서 B측은 건설 사양을 엄격히 준수해야 하며, 건설 과정에서 A측의 감독이 위반 사항을 발견한 경우 B측은 이를 즉시 시정해야 합니다. 공사부분 수정을 거부하여 발생한 재작업에 대해서는 금전적인 책임을 져야 하며, 공사기간이 지연될 경우에도 관련 책임을 져야 합니다.
8. 건설 품질을 보장하기 위해 당사자 B는 프로젝트 승인 전에 발생한 품질 문제 또는 계약을 준수하지 않는 당사자 A가 발견한 프로젝트의 일부를 무료로 수리해야 합니다.
9. 건설 기간 동안 A측은 프로젝트 진행 상황과 건설 품질을 감독하고 검사하기 위해 인력을 파견해야 합니다. 문제가 발견되면 적시에 B측에 통보하고 시정해야 합니다. 프로젝트 진행과 건설 품질이 양 당사자가 체결한 계약을 준수하는지 확인합니다.
10. 을이 계약한 본 사업은 제3자에게 임의로 하도급할 수 없으며, 설치사업 중 관련 정보 및 장비가 불완전한 사실을 발견한 경우 이를 즉시 당사자에게 통보하여야 한다. A는 이를 처리하기 위해 서면으로 작성했습니다.
11. B측은 건설 중 하수 배출 및 소음을 통제하고 건설이 주변 환경에 미치는 영향이 관련 환경 보호 법률 및 규정을 준수하는지 확인해야 합니다. 건설 중에는 건설안전과 전기사용의 안전을 확보해야 하며, 관련 전기사용규정을 준수하여 건설근로자의 생명과 건강, 건설현장 인근 주민의 재산안전을 보호해야 한다.
12. 프로젝트가 완료된 후 당사자 A는 엔지니어링 설계 단위와 건설 단위를 조직하여 계약에 명시된 기한 내에 완료된 프로젝트를 공동으로 검사하고 수락해야 합니다. 당사자 A와 당사자 B 및 소유자 또는 소유자가 지정한 관할 부서는 세 당사자가 "승인 증명서"에 서명해야 합니다.
13. B측은 설치 및 공사 행위 자체 또는 설치 및 공사 기간 동안 발생하는 사건 및 분쟁을 처리해야 합니다.
14. 을은 건설근로자들에게 안전한 시공에 대한 교육을 시켜야 하며, 불법시공으로 인한 인명피해에 대해서는 을이 책임을 진다.
9. 계약 위반에 대한 책임:
불가항력이나 정부 조치로 인한 경우를 제외하고 당사자 A와 당사자 B가 본 계약에 따른 각자의 책임을 위반한 경우 다음과 같은 책임이 있는 것으로 간주됩니다. 계약을 위반했습니다. 계약 위반으로 인해 사업이 지연되어 손실이 발생한 경우 계약 위반 당사자는 상대방에게 위약금을 지급해야 합니다.
10. 본 계약 체결 후 갑과 을 사이에 계약 내용이나 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 양 당사자는 우호적인 협상을 통해 이를 해결한다. 협상이 실패할 경우 당사자는 지방 관할 기관에 분쟁을 제기하거나 중재위원회에 중재를 신청하거나 지방 인민법원에 직접 소송을 제기할 수 있습니다.
11. 본 계약에 미완료된 사항이 있는 경우, A측과 B측은 협의를 통해 이를 해결하거나 별도로 보충 계약을 체결할 수 있습니다. 본 계약과 함께 보관되며 동일한 법적 효력을 갖습니다.
12. 본 계약서는 2부로 작성되며, A측과 B측이 "장비 목록", "건축 도면", "건축 허가 증명서", "승인 증명서", " "를 각각 1부씩 보유합니다. 엔지니어링 시스템 테스트 보고서", "엔지니어링 시스템 사용 설명서" 및 관련 차트, 정보 및 양 당사자 간의 협상 기록은 설치 및 시공을 기반으로 한 기술 데이터이며 계약의 필수적인 부분으로 간주되며 함께 묶여 있습니다. 본 계약은 모두 동일한 효력을 갖습니다. 양 당사자가 서명 및 날인하고 B가 프로젝트 대금을 지불한 즉시 법적 효력이 발생합니다.
A측(관인): _________ B측(관인): _________
법정대리인(서명): _________ 법정대리인(서명): _________
> __________년____월____일_________년____월____일
약한 현재 프로젝트 설치 계약 샘플 2
계약자: (이하 A 당사자)
계약자: (이하 당사자 B)
'중화인민공화국 계약법', '건축법' 및 관련 법규에 따라 A측과 B측은 평등의 원칙에 따라 준수해야 한다. 현재 취약한 "Jiayu International Hotel" 설치 프로젝트에 대해 자발성, 공정성 및 선의를 바탕으로 본 계약은 상호 준수를 보장하기 위해 양측이 합의를 통해 서명했습니다.
제1조 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 계약 방법:
p>
4. 사업 범위 및 내용: B측은 A측이 제공한 평면 도면에 따라 공사 설계 및 구성을 담당합니다. 모니터링 시스템 장비 설치 및 시운전 프로젝트: 주요 도로의 주요 교차로 및 가정집의 주요 교차로.