지하 주차 관리 시스템 공사 계약 1 지하 주차 요금 시스템
방법
제한
실행
노동자
닫기
같다
Neijiang 메트로 장식 유한 회사
지하 주차장 관리 시스템 공사 계약.
고용주 (파티 a): zizhong 카운티 인민 병원
계약자 (파티 b): Neijiang 메트로 장식 유한 회사
건설 과정에서 양 당사자의 권리, 의무 및 경제적 책임을 명확히하고 양 당사자의 합법적 인 권익을 보호하기 위해 중화 인민 공화국 계약법, 중화 인민 공화국 건축법 및 기타 관련 법률 및 규정에 따라 양 당사자 간의 합의에 따라이 계약서에 서명합니다.
제 1 조. 프로젝트 개요
1. 1, 공사 이름: 지중현 인민병원 종합건물 지하주차 관리 시스템 공사.
1.2. 프로젝트 위치: 지중현 영빈로 92 호.
1.3. 계약 범위: 장비 조달 및 설치.
1.4. 엔지니어링 계약 방법: 계약 노무, 재료, 장비, 기간, 품질.
제 2 조. 공사 건설비 공사 총건설비는 인민폐: 90,000 원 (RMB :90000 원) 이다.
제 3 조, 프로젝트 내용
본 공사는 지중현 인민병원 지상 수출입 주차장 시스템 공사로 지능형 주차장 관리 시스템 설비 설치, 주차장 설비 및 설치를 포함한다. 설계도면 또는 시공 도면에서 삭감하거나 암시하거나 시공 관행에 따라 을측이 완성해야 하는 모든 작업은 본 계약의 공사 내용에 속한다. 3. 1, 주차 시스템 설명:
3.1..1일반 설명:
갑의 요구에 따라 선전시 후지지능시스템유한공사의 번호판 인식 게이트를 채택하고, 제 1 게이트 시스템의 인터페이스를 예약하여 서로 다른 주차장의 서로 다른 요금을 충족시킬 수 있도록 합니다 (구체적인 방안은 제조사가 작성해야 함).
3. 1.2 시스템 개요:
이 시스템은 1 채널로 구성되며, 읽기 및 쓰기 카드와 임시 충전 기능을 갖추고 있으며 번호판 인식 방식을 채택하고 있습니다. 입구 및 출구 설정
관리 기계를 설치하다.
제 4 조: 공사 기간은 4. 1, 시작일: 본 계약이 체결된 날 완료 날짜 및 연도
4.2. 을측은 본 계약서에 규정된 착공일, 준공일, 총달력 기간 및 각 단계기간, 을측이 제출한, 갑측이 확정한 진도계획을 엄격히 준수해야 한다. 상기 기간에는 이미 법정 공휴일, 을측 설계 및 설계 승인시간, 현장시험, 준공보고시간 제출, 다른 시공측과의 교차 시공 및 협동시공의 대기시간 (각종 정부 규정, 임시규정 및 통지 포함) 이러한 요소들은 공사 기간을 연장하는 요인으로 간주되지 않는다.
4.3. 을측이 어떤 단계에서도 공사 기간을 이행하지 못하거나, 갑측이 완공일이 눈에 띄게 준수되지 않는다고 판단한다면, 갑측은 비용을 늘리지 않고 본 프로젝트의 하나 이상의 부분을 먼저 완성하도록 요구할 수 있다. 을측은 갑의 지시에 따라 남은 일을 진행해야 하며, 지체해서는 안 된다.
제 5 조, 공사 기간 연장
5. 1. 주요 부위의 설계 변경이나 공사 증가에 영향을 주지 않고 을측은 스스로 조치를 취하고 공사 기간을 연장하지 않는다. 주요 부위에 영향을 미치지만 공사 기간을 3 일 이내로 연장해야 하고 공사 기간을 연장하지 않지만 3 일이 넘으면 4 일부터 공사 기간을 연장해야 합니다. 설계 변경이나 공사량 증가로 공사 기간이 지연될 수 있는 경우 을측은 공사 기간과 품질을 보장하기 위한 조치를 취해야 하며, 그에 상응하는 독촉 비용은 사전에 갑의 도장을 찍어서 승인해야 한다. 그러나 가능한 지연이 을측이 초래한 것이라면 을 측은 독촉 비용을 부담해야 한다. 제 6 조. 인력 교육
을 측이 설치를 마친 후 을 측은 갑 측이 지정한 부동산 회사의 운영자에게 무료 교육을 제공할 것이다 .....
제 7 조. 재료 및 설비
6. 1. 본 프로젝트의 모든 재료와 설비는 을측이 구매하고 공급합니다. 을측은 본 계약의 규정에 따라 구매해야 합니다.
6.2. 본 계약에서 약속한 단가는 일회성 총가격이며, 을측이 본 계약에서 약속한 공사를 완료하고 갑측의 합격을 거쳐 갑측에 정식으로 납품되기 전의 모든 비용을 포함한다 .....
6.3. 을측은 본 공사 시공에 사용된 재료와 설비를 저장장소로 운송하여 하역할 책임이 있으며, 갑측은 을측에 협조하여 보관을 제공한다. 6.4. 을측이 구매한 재료와 설비는 타인의 권리 (지적재산권 포함) 를 침해해서는 안 되며, 을측은 자비로 권리자의 사용 허가를 받아야 한다. 그렇지 않으면 모든 책임은 을측이 부담한다 .....
파티 b 는 건설 현장의 측정 및 검토를 담당합니다.
(1) 을측은 주차장 관리 시스템 및 교통시설을 만들기 전에 시공현장으로 가서 실측을 하고 갑측에 심사 확인을 제출해야 하지만 갑측의 심사 확인은 을측의 실측 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않는다.
(2) 주차장 관리 시스템과 교통시설이 설치되기 전에 을측은 시공현장에서 2 차 재시험을 진행해야 한다. 이의가 있으면 입장하기 전에 갑 측과 협의하고 갑 측의 요구에 따라 집행해야 한다. 그렇지 않으면 을측이 시공현장 조건을 인정한 것으로 간주되어 발생하는 모든 실수, 손실, 책임은 을측이 스스로 부담하고, 공사 기간은 연장되지 않고 추가 비용은 발생하지 않습니다.
(3) 공사 현장 조건과 계약에 오차가 있을 경우 을측이 오차 처리를 위해 늘어난 비용은 본 계약에서 약속한 가격에 포함되어 있으며 갑측은 더 이상 별도로 지불하지 않습니다.
제 8 조 건설 및 엔지니어링 보호
8. 1. 을측은 공사 현장의 안전 보호, 방화 및 소방 업무를 담당한다. 을측은 공사를 손해나 악천후로부터 보호하기 위한 조치를 취해야 한다. 을측은 충분한 소방 설비를 갖추어야 하며, 공사 현장에서 화재가 발생하지 않도록 효과적인 예방 조치를 취해야 한다. 공사 과정에서 화재, 홍수 및 시공사 인신안전사고가 발생할 경우 을측은 사고 처리, 갑이나 업주의 손실 배상, 기한이 지난 위약 책임 등을 포함한 책임을 져야 한다.
8.2. 을측은 공사 현장 갑이 지정한 장소에 쓰레기를 집중하여 공사 현장의 청결을 유지하고 을측의 설비나 여분의 재료를 잘 보관하고 처리하여 현장과 공사를 청결하고 안전한 상태로 유지해야 한다. 현장을 철수하기 전에 을 측은 현장을 정리하여 갑을 만족시켜야 한다.
8.3. 을측은 부지, 임시시설 이양 등 모든 편의조건을 포함한 다른 현장 시공기관과 적극적으로 협조해야 하며, 갑측이 협조해야 한다. 을측 또는 시공기관이 을측 또는 시공기관에 손해를 입히고 공사 기간을 늦추는 경우 을측 또는 시공단위는 직접책임자에게 배상을 요구해야 하며, 갑측은 책임을 지지 않습니다.
8.4. 갑측은 시공수와 전원의 연결 위치를 제공할 책임이 있다. 그러나 을측은 자비로 특정 수전 작업구역의 2 차 배선 및 독립계기를 연결해야 하며, 시공수전 비용은 갑측이 부담해야 한다.
8.5. 은폐공사가 은폐되기 전에 반드시 갑측 대표와 감리검사 검수를 신고해야 한다. 그렇지 않으면 공사를 시작할 수 없고, 갑측은 재검사 검수를 요구할 권리가 있어, 이로 인한 손실은 을측이 부담하고, 공사 기간은 연장되지 않는다.
제 9 조, 프로젝트 변경
만약 갑이 시공 과정에서 원래의 공사 설계를 변경해야 한다면 갑은 설계 변경 3 일 전에 서면으로 을측에 변경 통지를 보내야 합니다. 갑이 서면 통지를 한 후 을측은 제때에 진도 계획을 조정하고, 쌍방이 확인한 진도 계획 및 기타 서류에 따라 을측이 구매한 재료설비를 제때에 처리하고, 쌍방이 협의하여 처리해야 한다.
제 10 조 준공 수락 10. 1. 공사가 준공되어 준공 검수 조건에 부합하는 경우 을 측은 갑 측에 공사 준공 보고서를 제출해야 하며, 갑 측이 검수를 조직해야 한다.
10.2. 만약 을측이 규정에 따라 집행하지 않으면, 갑측은 검수를 거부할 권리가 있고, 을측은 기한이 지난 완공의 책임을 져야 한다. 만약 갑이 검수에 동의한다면 을측이 관련 보고서, 서류 및 자료를 제출할 의무를 면제하지 않는다.
10.3. 공사가 갑의 준공 검수를 거쳐 본 계약의 요구에 부합하고 을측이 청장 후 공사 인계를 처리할 수 있다면 갑측은 준공 검수증을 발급해야 하고 을측은 발행일로부터 5 일 이내에 모든 공사를 넘겨야 한다. 을측이 예정대로 모든 공사를 넘겨준다면, 갑이 준공검수증을 발급한 날짜는 준공일입니다. 그렇지 않으면 을측이 실제로 모든 공사를 인계한 날짜는 준공일입니다.
10.4. 주차장 관리 시스템과 교통시설은 표준, 미관, 위치, 스위치 유연성, 색상 통일 등에서 갑의 요구를 충족시켜야 합니다.
10.5, 쌍방의 검수는 국가 검수 기준을 기준으로 한다.
제 11 조. 해결하다
1 1. 1. 쌍방은 본 계약서에 규정된 금액 외에 갑측이 을측에 추가 비용을 지불할 필요가 없다는 것을 확인했다.
1 1.2. 쌍방은 결국 계약서에 규정된 고정 단가와 결제 방법에 따라 결제한다.
1 1.3
제 12 조. 프로젝트 자금 지불
계약이 정식으로 체결된 후, 갑은 을측 계약 합의 금액의 50%, 즉 인민폐 4 만 5 천 위안을 지급한다. 을측 설비 (스마트 주차장 관리 시스템 및 보초소 이외의 교통시설) 입장은 갑의 확인을 거쳐, 갑의 준공 검수를 거쳐 갑과 본 계약의 요구에 도달하여 갑을 정식으로 인도한 후 갑이 확인 후 7 일 이내에 을측에 계약금액의 50%, 즉 4 만 5000 원을 지급한다.
제 13 조. 보증
보증 기간은 공사 준공 검수 및 계약 요구 사항 충족, 모든 공사 및 자재 이양일로부터 계산됩니다. 보증 기간은 1 년이며 을측은 보증 기간 내 비용을 보증하고 부담합니다.
제 14 조. 위약 책임
14. 1. 연체지불은 갑이 담당하며, 연체일마다 갑은 지급액의 0% 에 대한 위약금을 부담해야 한다.
14.2, 을측의 책임
(1) 달리 합의하지 않는 한 을 측은 기한 내에 공사를 시작하거나 완공해야 한다. (2) 갑의 허락 없이 을측은 5 일 이상 휴업하고, 갑은 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측은 7 일 이내에 무조건 반품해야 한다.
현장에서 을측은 계약 총가격의 20% 를 위약금으로 부담해야 한다. 을 측이 퇴장한 후 쌍방이 결산을 진행하다. 네, 그래서 갑에게 맡기겠습니다.
이로 인한 손실은 을측이 부담한다. (3) 시공과정에서 을측은 갑측의 요구에 따라 공사 품질이 약속기준에 미치지 못하는 부분을 보수하고 철거하고, 재작업하고, 재건해야 약속기준에 도달할 때까지 재건해야 한다. 그러나 을측이 지시나 요구에 따라 시정하지 않으면 10 일 동안 계약 요구 사항을 충족시키지 못했다.
기준이 설정되면 갑은 계약을 해지할 권리가 있다.
(4) 을측은 고의적이거나 과실로 재료와 시공공예가 기술 사양이나 계약과 일치하지 않도록 해서는 안 된다. 어떠한 불일치 상황에서도,
갑은 을측에 배상을 청구할 권리가 있다 .....
14.3, 기타 (1) 갑의 이유로 계약을 해지한 경우 갑측은 을측에 계약금액의 30% 의 위약금을 지불해야 한다.
(2) 을측 사유로 계약을 해지하면 갑측은 다른 시공업체와 원래 계약가격을 비교해서 나머지 작업을 완성해야 한다.
고도에서 발생한 모든 공사 비용은 을측이 갑에게 보상하고, 갑이 남은 공사 대금을 지불할 때 공제하고, 을측이 지불한다
갑은 계약금액의 30% 의 위약금을 지불해야 한다.
제 15 조. 보험
을측은 시공안전과 시공현장 시공인원의 안전에 대한 책임을 져야 하며, 을측은 시공현장 인원과 재산사고 사상자보험, 공사 일체보험, 제 3 자 책임보험을 스스로 처리하고 비용을 부담해야 한다.
제 16 조. 기타 사항
16. 1. 공사 가격 확인과 관련된 확인은 갑측 대표가 확인하고 갑측 공인을 찍어야 합니다. 공사량 확인과 관련될 경우, 반드시 갑측 대표가 서명하고 갑측 비자 전용장을 찍어야 합니다.
제 17 조. 분쟁의 해결은 본 계약으로 인해 발생하는 어떠한 논쟁도 쌍방이 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. 제 18 조 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방은 각각 두 부씩 보유한다.
제 19 조. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다. 파티 a: (인감) 파티 b: (인감)
법정 대리인: (서명) 법정 대리인: (서명) 주소:
전화:
서명 날짜:
년, 월, 일 전화: 계약 날짜: 년, 월, 일