인테리어 회사가 연기해서 어떻게 배상합니까
1. 당사자는 일방이 위약할 때 위약상황에 따라 상대방에게 일정한 액수의 위약금을 지급하거나 위약손해배상액을 계산하는 방법을 약속할 수 있다. 약속한 위약금이 초래된 손실보다 낮은 경우 당사자는 인민법원이나 중재기관에 증가를 요청할 수 있습니다. 약속한 위약금이 초래된 손실보다 지나치게 높은 경우 당사자는 인민법원이나 중재기관에 적절한 감소를 요청할 수 있다.
2. 법적 근거: "중화인민공화국 민법" 제 586 조
당사자는 상대방에게 계약금을 채권의 담보로 지급하기로 약속할 수 있다. 계약금 계약은 실제로 계약금을 지불할 때 성립된다.
계약금의 액수는 당사자가 합의한다. 그러나 주요 계약 표지물의 20% 를 초과해서는 안 되며, 일부는 계약금의 효력이 없다. 실제로 지불한 계약금 금액이 계약액보다 많거나 적은 것은 약속된 계약금 금액을 변경하는 것으로 간주된다. (윌리엄 셰익스피어, 계약금, 계약금, 계약금, 계약금, 계약금, 계약금)
2. 인테리어 회사는 업주 원인으로 인한 공사 연기 책임을 져야 합니까?
인테리어 회사가 업주 사유로 공사를 연기하는 책임을 져야 하는지 여부는 구체적인 상황에 따라 결정된다.
1. 공사 연장이 소유주의 일방적인 원인으로 인한 경우 인테리어 회사가 시정 조치를 취한 후에도 해결되지 않으면 인테리어 회사는 책임을 질 필요가 없다. 예를 들어, 인테리어 공사를 은폐하려면 주인이 폐쇄하기 전에 제때에 검수하고, 인테리어 회사가 재촉한 후에도 인테리어 회사는 여전히 제때에 검수하지 않아 공사 기간이 지연되고, 인테리어 회사는 책임을 지지 않는다.
2. 공사 지연은 주로 업주의 일방적인 원인으로 인해 발생하는 경우, 인테리어 회사가 이를 방치할 경우, 이때 인테리어 회사는 그에 상응하는 책임을 져야 한다. 예를 들어, 업주들은 관련 인테리어 자재를 제때에 보충하지 못했고, 인테리어 회사가 발견한 후 자발적으로 경고하지 않아 공사 기간이 지연되고, 인테리어 회사도 그에 상응하는 책임을 져야 한다.