가장계약은 어떤 것이 있습니까? 가복 계약서에 서명하려면 어떤 조건이 필요합니까?
장식 계약 틀
의뢰인 (이하 갑이라 함):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등하고 자발적이며 합의된 기초 위에서 을측이 갑의 인테리어 공사 (이하 공사) 를 청부 청부 하는 것과 관련하여 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조: 프로젝트 개요
1, 프로젝트 주소:
아파트 레이아웃 (건설 도면 참조).
건설 프로젝트 수: 액세서리 장식 프로젝트 예산을 참조하십시오. 만약 공사 수량 변경이 있다면, 실제 공사 수량을 기준으로 한다.
4. 공사 청부 방식, 쌍방은 다음과 같은 첫 번째 청부 방식을 채택하기로 동의했다.
(1) 을측이 일과 자료를 맡다.
(2) 을측은 청부업자로만 일한다 (갑은 모든 자료를 제공한다).
(3) 일부 파티 b 재료 계약 및 전체 계약;
5. 프로젝트 기간은 근무일이다 (을측 직원의 근무일을 기준으로 함). 시작 날짜:
완료 일자: 완료 일자 (주: 기간 연장 일수는 포함되지 않음).
제 2 조: 주택 계약 프로젝트 비용
총 프로젝트 비용: 인민폐 대문자: 위안 (? : 위안),
자세한 내용은이 계약의 부속서 장식 프로젝트 예산을 참조하십시오.
제 3 조: 설계 및 시공 도면
쌍방은 시공 도면을 다음과 같이 집행하기로 협의하였다.
(1) 갑측은 을측에 설계도면을 한 양식에 두 부씩 만들도록 위탁했고, 쌍방은 각각 한 부씩 고집했다.
(2) 갑측이 설계 시공 도면을 한 양식에 두 부씩 제작하여 제공하고, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
제 4 조: 주택 계약 항목의 증감 또는 변경.
1. 공사 프로젝트나 시공 방법을 증가, 감소 또는 변경해야 할 경우 쌍방은 협의하여 서면 공사 증감 목록을 체결하고 관련 공사 비용과 공사 기간을 조정해야 한다. 공사 과정에서 발생한 공사 항목의 증감 목록은 본 계약의 첨부이다.
제 5 조: 건설 현장 및 가정 설치 계약의 이전
1. 갑은 을측에 정상적인 시공을 위한 현장 조건을 제공해야 한다.
(1) 착공 3 일 전에 을측 입장 시공을 위한 조건을 마련하다. 포함: 실내 가구와 가구를 철거하거나 시공에 영향을 주지 않는 원칙에 따라 철거해서는 안 되는 실내 가구와 가구를 쌓고 덮는다.
(2) 건설 중 수력 발전을 무료로 제공한다.
(3) 부동산 관리 부서와 동네 관련 부서에 관련 수속을 처리하고 각종 비용을 납부할 책임이 있다. 동네 관련 부서가 을측에 불합리한 비용을 지불할 것을 요구하면 갑측은 동네 관련 부서와 협의하여 지불할 책임이 있다.
(4) 을측은 실내 내력 구조를 철거하지 않는다. 기존 건물의 비내력벽 구조나 설비관을 철거하거나 수정해야 할 경우 갑은 관련 부서에서 상응하는 심사 수속을 처리하고 을측 시공담당자에게 심사 수속 증명서를 제공하여 을측 시공현장 책임자에게 제출하여 기록한다.
2. 가장계약에 따른 을측의 시공현장에서의 책임
(1) 시공 중 안전시공운영규범, 방화규정, 품질기준을 엄격히 집행하고, 품질보증은 예정대로 공사를 완성한다.
(2) 시공에 관한 관련 부서의 규정을 엄격히 집행하고, 민중을 방해하지 않고, 환경을 오염시키지 않는다.
(3) 원래 방 안의 가스관을 보호하고 실내 상하수관의 원활한 흐름을 보장한다.
(4) 공사가 완공된 후 공사 현장의 초보적인 정리를 책임지고 문명 시공을 한다.
3. 주택 계약 건설 현장 이전
(1) 갑측은 공사 품질과 시공 진도의 감독에 참여할 권리가 있으며, 자재 입장, 단계적 검수, 준공 검수 등 계약 수속을 적극적으로 협조할 의무가 있다. 갑이 없는 기간 동안 갑에게 입장 자료, 단계적 검수, 준공 검수, 공사 변경 서명을 의뢰했다.
(2) 시공 과정에서 갑측은 본 계약에 부합하지 않는 하나 이상의 프로젝트에 이의를 제기할 권리가 있다. 만약 쌍방의 협의를 거쳐 이의가 있을 경우, 을측은 계약 협의를 달성하기 위해 수리를 책임져야 한다. 갑의 원인으로 하나 이상의 공사를 재작업하거나 수리해야 하는 경우 공사 기간은 그에 따라 순연되고 그에 따라 증가하는 비용은 갑이 부담한다.
제 6 조: 주택 계약 자재 조달 및 접근
1. 을측이 구매한 재료는 장식공사 예산의 요구에 부합해야 하고, 재료의 운송 비용은 갑측이 부담해야 한다 .....
2. 을측이 구매한 재료와 설비가 국가 표준의 품질 요구 사항을 충족하지 못하거나 다른 규격이 있을 경우 사용을 금지해야 합니다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 대한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
3. 갑이 구매한 재료와 설비는 설계와 시공도면의 요구에 부합해야 하고, 제때에 시공현장에 공급해야 하며, 재료의 운송비용은 갑이 부담한다 .. 갑이 제공한 주요 자료는 을측이 보관하고, 을측의 중대한 과실로 인한 피해는 을측이 배상해야 한다 .....
제 7 조: 주택 개량 계약 기간이 순연되다.
1, 공사 증가 또는 설계 변경 기간이 지연되었습니다.
2. 갑측의 지불 시간이나 기타 요인으로 인해 공사 기간이 순조롭게 연기되었습니다.
물, 전기, 주거 지역 건설 기간이 지연되었습니다.
4. 갑측이 계약에 따라 책임져야 할 일을 완성하지 못했기 때문에 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
5. 갑측이 제공한 불합격 재료와 설비로 인한 재작업 기간은 순연될 것이다.
6. 갑이 자료를 제공하는 시간으로 인해 공사 기간이 순연됩니다.
7. 공사 중 갑측은 을측 시공인원에게 제멋대로 공사를 증감하거나 변경하라고 요구하며 공사 기간은 순연한다.
8. 불가항력으로 공사 기간이 순연되다.
9. 을측 사유로 재작업을 하면 공사 기간은 변하지 않는다.
제 8 조: 주택 개량 사업의 질
양측은 국가 산업 표준인' 건축 장식 공사 품질 검수 규범' GB502 10-200 1 을 품질 기준으로 사용하기로 합의했다. 쌍방이 공사 과정에서 공사 품질에 대해 논란이 있을 때 윈난성 장결센터에 고소조정부에 공사 품질 인증을 신청할 수 있습니다. 만약 인증 후 공사의 품질이 계약서에 규정된 기준에 미치지 못한다면, 을측은 인증 과정에서 발생하는 관련 비용을 책임지고 불합격 공사를 정비해야 한다. 인증 후, 공사 품질이 계약서에 규정된 기준에 달할 경우, 인증 과정에서 발생하는 관련 비용은 갑측이 책임진다.
제 9 조: 주택 계약 프로젝트 수락
1. 공사가 완료된 후 을 측은 갑 측에 검수를 통지했고, 갑 측은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 공사 검수서를 작성하였다. 공사 대금이 정산된 후 인수인계 수속을 밟다.
2. 본 공사의 보증 기간은 쌍방이 검수하여 서명한 날로부터 1 년입니다.
3. 갑측이 을측 검수 통지를 받은 후 기한이 지나서 검수를 하지 않았거나 검수 없는 사용행위가 있으면 공사 검수 합격으로 간주된다.
제 10 조: 주택 계약 공사 대금 지불
1. 쌍방의 협의를 거쳐 공사비는 다음과 같이 지급됩니다.
(1) 계약이 발효된 후, 갑측은 아래 표의 약속에 따라 을측에 공사비를 직접 지불해야 한다.
지불 횟수, 지불 시간 및 지불 금액
첫 번째 (70% 공사비) 는 착공 3 일 전에 인민폐를 지불한다.
두 번째 (프로젝트 비용의 25%), 프로젝트의 3/4 을 지불합니다.
세 번째 (공사 건설가격의 5%), 합격한 쌍방이 인민폐를 지불한다.
참고: 공사는 3/4-기와공이 완성되고 목공은 80%, 페인트는 입장합니다.
(2) 착공 3 일 전 갑측이 을측에 선불인민폐 (대문자:
원, 잔금은 공사 검수 후 갑이 결산서를 확인할 때 지불한다.
(3) 기타 방법:
2. 공사 검수 후 을측은 갑측에 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 갑측에 발송한다. 만약 갑이 정보를 받은 지 3 일 이내에 이의가 없다면 동의로 간주된다. 갑은 공사 결산 서류에 서명하여 확인하고, 서명할 때 을측에 모든 공사 미금을 지불할 것이다. 갑측이 이의가 있으면, 정보를 받은 후 3 일 이내에 서면으로 제출해야 한다. 갑이 서면으로 이의를 제기하지 않거나 이유 없이 서명 확인을 거부한 것은 갑측이 결산서를 확인한 것으로 간주된다.
3. 갑의 금액은 을측이 지정한 계정이나 을측이 지정한 사람에게 지불해야 하고, 을측이 지정한 사람이 돈을 받을 때, 갑측은 을측 법정대표가 서명하고 도장을 찍는' 지급위탁서' 를 소지해야 지불할 수 있다. 그렇지 않으면 모든 결과는 갑이 부담한다 .....
제 11 조: 주택 개량 계약 위반에 대한 책임
1. 어느 당사자가 계약을 이행하지 않거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반할 경우 책임 당사자는 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 합니다.
2. 갑측이 검수 수속을 거치지 않고, 공사 완제품이나 반제품의 사전 또는 무단 사용으로 인한 손실은 갑측이 책임진다.
3. 계약 이행 과정에서 갑측이 일방적으로 계약을 해지하는 경우 을측에 공사 총가격의 30% 의 위약금을 지불해야 합니다. 을측은 일방적으로 계약을 해지하고, 공사 총가격의 30% 의 위약금을 갑에게 지불해야 한다.
4. 갑측이 공사 대금을 기한 내에 지불할 수 없다면, 기한을 하루 넘길 때마다 상대방에게 위약금 50 위안을 지불해야 한다.
5. 만약 갑의 원인으로 인해 공사의 질이 쌍방이 합의한 품질기준에 미치지 못한다면 을측은 수리를 담당하고 갑은 임금과 관련 자료를 지급한다.
6. 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하면 을측은 수리를 책임져야 하며 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않습니다.
7. 을 측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 을 측은 상대방에게 위약금 50 원을 지불해야 한다.
제 12 조: 가정 장식 계약 분쟁 해결
1. 본 계약 갱신 기간 동안 쌍방의 분쟁이 발생할 경우, 쌍방은 우호적으로 협의하여 해결하거나, 공사 진도에 영향을 주지 않고 본 계약에 따라 현지 관련 건설부에 불만을 제기하여 해결을 요구해야 합니다.
2. 당사자가 협상, 중재를 통해 해결하기를 원하지 않거나 협상이 불가능하면 법에 따라 소송을 통해 해결할 수 있습니다. 소송을 제기하면 을측 소재지 법원이 관할한다.
제 13 조: 기타
1. 본 계약은 한 양식에 두 부씩 이루어지며, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하며 서명 (도장) 한 날부터 효력이 발생한다.
보충 계약은이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.
이 계약에는 첨부 파일 및 보충 계약이 포함됩니다.
제 14 조: 주택 계약 부속서
1, 주택 건설 예산
2, 가정 설치 엔지니어링 설계 및 시공 도면
3, 설계 변경 주문
4, 은폐 공사 검수서, 각 워크그룹 공사 검수서, 재료 검수서, 준공 검수서.
5. 완성된 결제서.
파티 a (서명): 파티 b (인감):
연락처 전화: 회사 책임자:
주소: 회사 주소:
서명 날짜: 년, 월, 일.
어때요? 가복 계약에 대한 멋진 소개를 보았다. 가장계약의 내용을 너는 많이 알고 있니? 이 문장 를 통해 가복에 대한 더 많은 지식을 알게 되어 더 완벽한 가정환경을 만들 수 있기를 바랍니다. 이 문장 읽어 주셔서 감사합니다. 쇼와의 강력한 지지와 사랑에 감사드립니다. 더 많은 가복 정보를 원하시면 계속 지켜봐주세요.