단일 프로젝트 하도급 계약
단일 프로젝트 하도급 계약 1 당사자 a:
파티 b:
갑을 쌍방의 권리와 책임을 명확히 하기 위해' 중화인민공화국계약법',' 중화인민공화국건축법' 등 관련 법규에 따라 본 프로젝트의 실제 상황과 결합해 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방은 본 프로젝트의 시공에 대해 합의하였다.
첫째, 프로젝트 이름:
둘째, 프로젝트 위치:
3. 작업 내용: 평평한 장소, 조직 노동력 및 기술 설비, 토석 폭파 발굴, 표면 청소 준설, 토석 및 폐기물 현장 배치 및 운송, 주변 건물 및 주민들의 안전 보호 시설, 엔지니어링 자료 편집, 압축 샘플링 테스트, 현장 안전 문명 건설 조치 및 주변 정부 단위에는 위생, 도시 건설, 공안 등이 포함됩니다.
넷. 작업 범위:
갑이 제공한 시공도면과 갑이 승인한 시공조직 설계에 따라 현장에 지정된 지역에서 시공을 진행하고, 남은 흙은 찌꺼기장으로 운송되며, 을측이 자체적으로 실시하며, 갑은 책임을 지지 않습니다.
다섯째, 계약 기간:
자동사 계약가격 미만:
본 계약은 단가 도급 계약을 채택합니다. 즉, 프로젝트 주변의 인건비, 재료비, 기계비 (기계설비 출입료 포함), 관리비, 보험료, 이윤, 세금, 환경위생 찌꺼기비, 폐기비, 사회관계 조정 등은 모두 을측이 책임지고 있습니다. 단가는 다음과 같습니다.
1, 백필 부분이 현장에 있습니다
(1) 셰일 (느슨한 암석) 백필, 포간가는 인민폐 /m3 입니다.
2, 나머지 토양 수송 부분
(1) 운송 거리에 관계없이 외운공사량은 인민폐 /m3 포간 가격에 따라 집행된다.
3. 기타
갑이 을측에 기계설비를 임시로 임대해야 하는 경우 임대료는 임대기간 내 시장가격으로 계산되며 기계설비의 대반은 갑이 지정한 인원비자가 우선한다 .....
일곱째, 프로젝트 결제:
프로젝트 준공 검수 후.
갑을 쌍방의 현장 실측 체크망과 실제 수신측 공사량에 따라 결제가 완료된 후 결제금액의 85% 를 한꺼번에 지불하고 나머지는 2 개월 이내에 지급한다.
여덟, 엔지니어링 품질 및 기술 요구 사항:
본 공사는 국가의 현행' 토공 폭파 공사 품질 검수 규범',' 건축공사 품질 검사 평가 기준',' 건축기초와 기초공사 품질 검수 규범' 에 따라 시공과 검수를 엄격히 진행한다. 동시에 계약은 다음을 제공합니다.
1. 토공 공사가 완료된 후 수락 고도와 설계 고도 오차가 10cm 이하이고 수직 면은 편향되지 않습니다.
2. 갑이 공사에 들어가기 전에 반드시 7 일 앞당겨 갑측에 각각 제출해야 한다: 토공사 및 외운공사 계획, 안전문명시공계획, 품질진도보증조치.
3. 부지 내 충진 부분은 층층이 다져야 하고, 셰일 내 토공을 메우는 것이 가장 좋다. 셰일 내 토공을 남기면 사석을 메워서는 안 된다.
4. 건물과 그 기초외연 6m 범위 내에서 백필 토공은 반드시 층층이 압연해야 하며, 밀도가 90% 이상이어야 한다.
준공 데이터는 단일 슬라이드입니다.
아홉, 안전한 건설:
을측은 국가 관련 안전공사 규범에 따라 공사를 엄격히 진행하고 엄격하고 효과적인 안전보호 조치를 취해야 한다. 공사 기간 중 을측은 본 프로젝트와 관련된 모든 사고에 대해 책임을 져야 한다.
X. 계약 위반에 대한 책임:
1. 본 계약 프로젝트에서는 하도급을 허용하지 않습니다. 만약 갑이 을측이 하도급 행위가 있다는 것을 확인한다면, 갑측은 일방적으로 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측은 반드시 갑의 서면 통지를 받은 후 3 일 이내에 무조건 떠나, 항목의 총 업무량의 20% 를 위약금으로 부담해야 한다.
XI. 본 계약은 한 양식에 6 부, 갑측 4 부, 을측 2 부, 쌍방의 서명날인 후 효력이 발생하며, 공사 검수 합격을 기다리고, 잔금이 청산되면 자연히 효력을 잃게 됩니다. 기타 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다.
고용주: 계약자:
법정 대리인:
대리인:
단일 프로젝트 하도급 2 (당사자 a):
계약자 (파티 b):
갑은 본 공사를 을측에 하청하여 시공하고, 국가 관련 규정에 따라 쌍방이 협의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 총 프로젝트 비용 및 주문 지불
(1) 공사 가격: 본 계약의 모든 공사의 시공 도서 예산 비용은 인민폐 1 만 8 천 오백 위안 (각 개별 공사 비용은 공사 진도 계획을 상세히 기재함) 입니다.
(2) 주문서 지불: 갑측이 을측에 공사 총가격의 30% 를 차지하는 주문서 지불 인민폐 우천 오백 원 (계약서명 당일 지불) 을 지급한다.
제 2 조, 프로젝트 진행 및 결제 방법
(1) 을측이 공사 현장에 들어가 공사를 설치하는 데 필요한 파이프라인을 건설할 때, 갑측이 을측에 공사 총원가의 50%, 즉 인민폐 92 150 위안을 지급한다.
(2) 갑측 작업장 조명 설비를 설치한 후 을측은 시공현장에 들어가 컴퓨터 영상 감시 전용 설비 단말기를 설치해 전체 시스템 시운전을 정상적으로 하고 있다. 갑이 합격한 후 갑측이 을측에 공사 총원가의 20% 의 잔여금, 즉 인민폐 37500 위안을 지급하였다.
제 3 조, 건설 기간 및 기간은 연기되었다.
건설기간은 2000 년 3 월 20 일부터 2000 년 3 월 25 일까지다.
조직 시공 과정에서 다음과 같은 상황 중 하나가 발생하면 공사 기간을 연장해야 하며, 쌍방은 제때에 협의하고 서면으로 연장 기한을 결정해야 한다.
(1) 자연재해나 불가항력으로 인해 휴업해야 하는 사람
(2) 당사자 a 가 제안한 변경 계획으로 인해 건설을 계속할 수 없다.
(3) 갑측의 원인으로 을측은 부득이하게 휴업하거나 순조롭게 시공할 수 없다.
제 4 조. 서비스 약관
정상적인 사용 시 공안부가 규정한 1 년 보증 제도를 집행한다.
(1) 1 년 이내에 제품 품질이 불합격되어 모든 수리 비용은 을측이 부담합니다.
(2) 인위적인 파괴나 물, 불 등 자연재해로 인한 피해는 보증에 포함되지 않는다.
제 5 조, 기타
(1) 재료가 시공현장에 들어가 설치된 경우 갑측은 어떠한 손실이나 손상에 대해 책임을 져야 합니다.
(2) 본 계약의 미완결 사항은 쌍방도 보충 계약을 첨부로 체결할 수 있으며, 보충 계약은 본 계약과 동등한 효력을 가진다.
(3) 본 계약서에 서명 한 장소는 다음과 같습니다.
(4) 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
(5) 본 계약은 서명날인 날부터 효력이 발생한다.
고용주: 계약자:
(도장) (도장)
법정 대리인:
날짜: 년, 월, 일
법정 대리인:
날짜: 년, 월, 일
3 파티 a 단일 프로젝트 하도급:
파티 b:
전력선 설치 공사의 원활한 시행을 보장하기 위해' 중화인민공화국계약법',' 중화인민공화국전력법',' 전력공급 및 운영조례' 규정에 따라 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 체결하고 엄격히 집행한다.
첫째, 프로젝트 개요:
프로젝트 이름: 프로젝트 내용:
프로젝트 위치: 프로젝트 기간: 총 프로젝트 원가: 총 프로젝트 원가 (대문자:)
둘째, 프로젝트 품질 기준:
35kV 이하 상공 전력선 설치 시공 및 검수 규범.
셋. 당사자 a 의 권리와 의무:
제때에 일을 시작하다.
넷. 파티 b 의 권리와 의무:
쌍방이 승인한 설치 시공 방안은 마음대로 변경해서는 안 된다. 만약 변경이 필요하다면, 갑은 동의해야 한다. 그렇지 않으면 발생한 손실은 을측이 부담한다 .. 을측은 시공안전에 대한 책임을 져야 한다.
동사 (verb 의 약어) 계약 위반 책임:
자동사 논란 해결: 본 계약 이행으로 분쟁이 발생하면 갑을 쌍방은 본 계약의 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다. 협상이 안 되면 쌍방은 전력 관리 부서에 제출하여 행정 조정을 해야 한다. 조정이 이루어지지 않으면 쌍방은 중재를 신청하거나 소송을 제기하여 해결해야 한다.
일곱. 본 계약의 유효성과 미해결 사항. 조례 "및 기타 관련 법률 및 규정. 만약 국가 법률, 정책 조정을 만난다면, 본 계약은 상응하는 조정을 해야 한다. 본 계약은 협의가 체결될 때까지 계속 유효하다.
당사자 a (서명): 당사자 b (서명):
연월 일월 일월 일.
단일 프로젝트 하도급 4 하청 업체 (파티 a): _ _ _ _ _ _ _ _ 카운티 돼지 산업 전문 협동 조합
계약자 (파티 b):
쌍방은 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 본 건설 프로젝트의 건설 프로젝트에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름: 돼지 농장 건물. 프로젝트 장소: 낙지현 노동진 기문마을. 프로젝트 내용: 1, 300 입방미터 늪지 건설 돼지 고기 300 평방 미터의 재건 및 확장; 3, 돼지 배설물 야드 30 평방 미터의 건설.
둘째, 프로젝트 계약 범위
도급 범위: 돼지우리, 사무실, 기숙사, 창고 건물의 처마 면적을 기준으로 합니다.
셋째, 계약 기간:
시작 일자: 20____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 및 완료 일자: 20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 총 계약 기간 일수: 105 일.
넷째, 건설 표준:
을측은 반드시 갑이 제공한 표준화된 규모의 돼지지구 (장) 건설 기준에 따라 건설해야 한다 .....
동사 (verb 의 약어) 품목 가격:
공사의 총가격이 25 만 위안이다. 갑측이 합격한 후 표준화된 규모의 돼지 양식구 (장) 건설 기준에 따라 지불하다.
자동사 위약 책임.
65,438+0. 을측이 제때에 공사를 완성하지 못하면, 하루 연체될 때마다 을측은 오공비 1 ,000 원을 지불해야 한다.
갑: 을:
연월일
단일 프로젝트 하도급 5 당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _
연락처 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _
갑을 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하고 각 측의 합법적 권익을 보호하기 위해 갑을 쌍방은 호혜호혜의 원칙에 따라' 중화인민공화국 민법' 및 관련 규정에 따라 우호적인 협상을 거쳐 공사 하도급 문제에 대해 다음과 같은 협의를 달성하여 공동으로 준수하였다.
제 1 조. 하도급 프로젝트
1. 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. 하도급 범위: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
4. 건설 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 2 조. 하도급 방법
하도급 방법은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다.
제 3 조, 하도급 공사 비용
하도급 공사의 총비용은 인민폐 455,000 원 (대문자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 4 조, 공사 대금 지불 방법
본 하도급 계약에 대한 공사 대금 지급은 일반 계약 (장식 공사 계약, 계약 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ SYZS-2020-0505) 의 지불 방법 및 주기에 따라 집행됩니다. 갑은 을측 계좌 (은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. 계약이 체결될 때 을측은 계약요구에 따라 완성해야 하며, 부동산회사의 합격을 거쳐 을측에 계약총가격의 60% 를 지급해야 한다.
2. 단항 공사 결제가 완료되어 부동산회사 확인 후 30 일 이내에 95% 의 결제가격을 지불합니다.
3. 결제가격의 5% 를 공사 보증금으로, 보증한 지 1 년 후 부동산 회사 책임자가 서명하고 도장을 찍어서 2% 를 지불하고, 보증한 지 2 년 후 위약금 유지비 등 비용 (이자 제외) 을 공제한 후 부동산 회사 책임자가 서명하고 도장을 찍어서 3% 를 지급한다.
제 5 조, 공사 기간
건설 기간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 월 일 ~ _ _ 년 월 일. 날씨로 인해 공사 기간이 지연되면 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
제 6 조. 품질 요구 사항
공사의 품질은 국내법에 규정된 의무적 검수 품질 기준과 총청부 계약서에 규정된 품질 기준에 부합해야 한다.
제 7 조, 엔지니어링 보증
보증 기간은 검수일로부터 _ _ _ _ 개월입니다. 보증 기간 내의 수리 및 비용은 을 측이 부담합니다. 단, 갑 측의 고의적 손상으로 인한 수리는 예외입니다.
제 8 조. 위약 책임
1. 공사 기간 중 갑측이 공사비를 제때에 지불하지 못해 생긴 모든 손실과 결과는 갑측이 부담한다 .....
2. 을측의 원인으로 인한 지연과 손실은 을측이 책임진다 .....
3. 시공기간 중 을측은 공사 및 생활용수용 전기비용을 부담합니다.
4. 을측이 수입한 재료는 반드시 품질기준에 부합해야 하며, 갑측의 확인을 거쳐 시공할 수 있습니다.
5. 쌍방은 반드시 시공안전을 보장해야 하며, 직원 원인으로 인한 산업재해는 직원이 있는 부서에서 전폭적인 책임을 져야 한다.
6. 만약 어느 한쪽이 본 계약을 위반하고 상대방에게 피해를 입힌다면 상대방은 배상을 요구할 권리가 있다.
제 9 조. 기밀
한 당사자는 하도급으로 알려진 상대방의 영업 비밀에 대해 기밀 유지 의무가 있으며, 관련 제 3 자에게 공개해서는 안 됩니다. 단, 중국 현행법규정에 달리 규정되어 있거나 상대방의 서면 동의를 받은 경우는 예외입니다.
제 10 조, 진술 및 보증
1. 갑방향 을측 진술 및 보증은 다음과 같습니다: _ _ _ _ _ _ _ _
본 계약에 명시된 거래를 수행할 권리가 있으며, 본 계약에 서명하고 이행할 수 있는 모든 필요한 회사 조치를 취했습니다.
본 계약은 서명일로부터 구속력이 있는 의무를 구성한다.
파티 b 는 파티 a 에게 다음과 같이 진술하고 보증합니다: _ _ _ _ _ _ _ _
본 계약에 명시된 거래를 수행할 권리가 있으며, 본 계약에 서명하고 이행할 수 있는 모든 필요한 회사 조치를 취했습니다.
본 계약은 서명일로부터 구속력이 있는 의무를 구성한다.
제 11 조. 불가항력
1. 본 계약 이행 기간 동안 불가항력으로 인해 활동이 종료되거나 손실이 발생하는 경우 갑을 쌍방은 각각 손실을 부담하고 위약 책임을 지지 않습니다.
2. 불가항력으로 인해 본 계약의 전부 또는 일부를 이행하거나 지연시킬 수 없는 당사자는 불가항력사건이 발생한 날로부터 _ _ 일 이내에 상대방에게 서면으로 통지해야 하며, 불가항력사건이 발생한 날로부터 _ _ 일 이내에 본 계약의 전부 또는 일부를 이행하지 못하거나 지연시키는 증명서를 상대방에게 제출해야 합니다.
제 12 조. 권리 보유
어떤 당사자도 권리를 행사하지 못하거나 상대방의 위약에 대해 어떠한 조치도 취하지 못하며, 권리를 포기하거나 위약 책임을 포기하는 것으로 간주해서는 안 된다. 어느 당사자가 상대방에 대한 권리나 다른 당사자에 대한 책임을 포기하는 것은 다른 당사자의 다른 권리나 책임을 포기하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 모든 기권은 서면으로 해야 한다.
제 13 조, 법률 적용 및 분쟁 해결
1. 본 계약은 중화인민공화국 관련 법률의 적용을 받습니다.
2. 본 계약의 집행 기간 동안 불가항력이 발생하면 쌍방은 관련 법규에 따라 제때에 협상해야 합니다.
3. 본 계약의 관련 조항의 해석 또는 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 양 당사자는 본 계약으로 인해 발생하는 모든 분쟁을 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
분쟁을 중재위원회에 제출하여 중재하다.
법에 따라 인민법원에 소송을 제기하다.
제 14 조, 보충 규정
1. 본 계약은 각 당사자의 의견에 따라 서면으로 수정 또는 보완할 수 있으며, 이에 따른 보완 계약은 본 계약과 동등한 법적 효력을 갖습니다.
2. 본 협정은 쌍방의 법정대표인 또는 공인대리인이 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효한다.
3. 본 계약서는 한 부씩 쌍방이 각각 고집하며 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _
서명 시간: _ _ _ _ _ _ _ _
갑명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을명: _ _ _ _ _ _ _
(도장) (도장)
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명) 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명)
대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명) 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명)
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주소: _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 전화: _ _ _ _ _ _
팩스: _ _ _ _ _ _ _ _ 팩스: _ _ _ _ _ _ _
계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _
은행 계좌 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 은행 계좌 번호: _ _ _ _ _ _ _