알루미늄 합금 도어 및 창 프로젝트 간단한 계약
알루미늄 도어 및 창 프로젝트 계약자 (전체 이름) 계약 1 제인:
계약자 (전체 이름):
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 공사에 대해 협상을 거쳐 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름: Baise 시 debao 카운티 인민 병원 종합 건물
프로젝트 주소: Baise 시 debao 카운티 인민 병원
공사 내용: 알루미늄 문과 스테인리스강 도난 방지망을 설치하다.
둘째, 프로젝트 계약 범위
도급 범위: 종합건물 알루미늄 문과 창문의 설치는 모두 재료청부 시공으로, 업주와 함께 준공 검수에 관한 자료를 잘 작성하였다.
셋째, 계약 기간
계약 기간은 _ _ _ _ _ 달력 일입니다.
넷. 품질 기준: 합격
동사 (verb 의 약어) 패키지 가격
본 공사는 단가계약 형식으로 알루미늄 문과 창문 설치 약 _ ____m2, 단가 _ _ _ _ _ 위안 /m2, 스테인리스강 도난 방지 네트워크 _ _ _ _ 위안 /m2 를 채택하고 있습니다. 계약 가격은 인민폐 원정이고 결산은 실제 건축 면적을 기준으로 한다.
자동동사 계약서 구성.
계약 계약서, 표준 사양 및 관련 기술 문서, 프로젝트 입찰 견적서 등 서면 합의. 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 한다. 쌍방이 협상, 협상, 변경, 가축을 통해 본 프로젝트에 대해 형성한 보충 합의, 회의록, 비망록, 서신 등 서면 자료 및 관련 계약 문서는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.
일곱째, 품질과 검사
(1) 계약자는 하청업체가 합격한 표준 샘플을 구입하고 쌍방이 서명한 후 도장을 찍어야 한다. 건설 공정은 설치 샘플에 따라 다음 프로젝트를 완료해야합니다.
(2) 불합격 재료는 사용할 수 없습니다.
(3) 수납 크기: 알루미늄 문과 창문, 스테인리스강 도난 방지망, 주방 슬라이딩 도어가 설치된 실제 면적에 따라 계산됩니다.
여덟, 재료 사양
알루미늄은 알루미늄이고 액세서리는 알루미늄 표준 액세서리입니다. 사창을 채택하다. 도난 방지망은 두꺼운 스테인리스강으로 만들어졌다.
9. 청부업자는 계약약속에 따라 시공과 준공을 약속하고 품질 보증 기간 동안 공사 품질 보증 책임을 져야 하며, 보증기간은 1 년이다.
X. 프로젝트 결제 방법
1. 이 품목은 선불금이 없고 재료는 현장에 이식됩니다. 갑방향 을측은 공사 총원가의 30% 를 지불하고, 나머지는 실제 완료 수량에 따라 60% 와 90% 에 이르면 진도에 따라 실제 완료 공사비의 90% 를 두 번 지불하고, 나머지 부분은 준공 수락 후 7 일 이내에 공사 총원가의 97% 를 한꺼번에 지불하고 3% 의 품질보증금을 확보한다.
2, 엔지니어링 단가 계약에 명시된 가격에 따라 설계 변경, 수량 증가 및 감소 결제를 수행합니다. 현장 엔지니어의 서명을 거쳐 확인해야 한다.
3. 본 공사 검수 후 청부업자는 공사 결산서를 편성하여 발송인에게 심사를 보내야 합니다. 심사는 청부업자 결산서를 받은 날로부터 7 일 이내에 완성해야 하며, 심사가 완료된 후 7 일 이내에 품질보증금을 공제한 후의 공사 잔여금을 지급해야 한다.
보증금은 보증 기간이 만료된 후 15 일 이내에 지급해야 합니다.
1 1. 을측은 안전 생산과 문명 건설에 관한 국가 및 지방 관련 부서의 규정에 따라 본 공사의 실제 상황과 연계하여, 실행 가능한 안전시공조직 설계 특별방안을 제정하고, 효과적인 안전생산관리제도를 제정하고, 효과적인 방호조치를 취하고, 안전시공의 모든 책임과 비용을 부담하고, 인과조치를 취해야 한다
열두. 계약의 발효
계약 체결 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 체결 장소: Baise 시 debao 카운티 인민 병원
열세 살. 논쟁
본 계약 이행으로 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않아 법에 따라 백색시 인민법원에 소송을 제기하다. 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방이 각각 두 부씩 보유하고 있으니, 쌍방이 공동으로 준수해야 한다.
열네. 기타
1. 갑측은 시공현장의 각 교차 작업 시공 단위 간의 관계를 조율하고, 수력발전 인터페이스를 제공하고, 비용을 명확하게 협조하며, 시공진도를 보장하기 위해 노동자들이 장기간 지정된 장소에 머무르도록 안배할 책임이 있다.
2, 건설 기간 조정:
(1) 갑은 약속대로 작업면 착공 조건을 제공하지 않았다.
(2) 갑방은 시공이 제대로 진행되지 않을 때까지 필요한 지시와 비준을 제때에 제공하지 못했다.
(3) 1 주일 이내에 비 을측 사유로 단수, 정전으로 정상적인 시공이 8 시간 중단되었다.
(4) 엔지니어링 설계 변경으로 인해 엔지니어링 수량 증가 또는 감소가 발생하여 주요 공정에 실질적인 영향을 미칩니다.
(5) 불가항력이 발생하다.
3. 은폐 공사와 중간 검수: 공사가 은폐 조건을 갖추거나 중간 검수 위치에 도달할 경우 48 시간 전에 엔지니어와 업주에게 내용, 시간, 장소를 서면으로 통지해야 합니다. 검수에 합격한 후 청부업자가 엔지니어 증명서 검수 기록에 서명한 후, 은폐 공사를 계속할 수 있다. 검수 불합격, 정류 후 다시 검수.
4. 갑은 약속된 시간과 금액에 따라 공사비를 지불하지 않고, 기한이 지난 날마다 미지급 금액의 천분의 1 에 따라 을측에 위약금을 지급한다.
고용주: 계약자:
교장: 교장 선생님:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
알루미늄 합금 도어 및 창 프로젝트 계약 요약: (이하 "파티 a" 로 약칭)
계약자: (이하 을측)
중화인민공화국 계약법' 과' 건축설치계약조례' 의 관련 규정에 따르면 쌍방은 평등, 자발적, 공평성, 정의, 성실신용의 원칙에 따라 본 공사의 구체적 상황과 결합해 본 계약을 체결하여 * * * 공동으로 준수할 수 있도록 한다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 공사명: 정녕 기상재해 모니터링 경보센터 이전 공사 문과 창문 공사.
2. 프로젝트 위치: 징닝 북구
3. 계약 내용: 채알루미늄 보온단교 중공 유리 문과 창문 제작 설치.
계약 형태; 도급 계약
둘째, 갑과 을측이 함께 일한다
1, 갑은 공사 선행 작업을 잘 하고, 공사 현장의 구체적인 시공 조건을 정하고, 공사 진도, 품질, 공사 기간을 점검한다.
2. 갑은 계약대로 공사비를 지불하고 을측은 공사 진도를 보증해야 한다.
3. 을측은 갑측의 통지에 따라 적시에 필요한 인원과 원자재를 조직하여 시공현장에 도착하고 갑측 현장관리에 복종해야 합니다 (재료는 재료증명서를 제공하고 재검사해야 합니다).
4. 을측은 국가의 현행 업계 표준 및 조작 규정에 따라 시공을 조직하고, 갑과 감독의 감독을 받고, 품질 문제에 대해 무조건 재작업하여 시공과 공사의 질을 보장해야 한다.
셋째, 도면
갑을 쌍방은 도면 회심에 동의하고 갑이 인정한 도면에 따라 시공을 진행하는데, 도면은 첨부 파일을 참조하십시오.
넷째, 엔지니어링 수량 및 엔지니어링 가격
공사량은 실제로 만든 문과 창문 면적으로 결산한다. 문과 창문의 통일단가는 420 원 /m2 입니다.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 자금 지불
갑을 쌍방은 윤곽이 설치된 후 공사 총원가의 40% 를 지불하고, 내창 설치 검수에 합격한 후 공사 총원가의 50% 를 지불하고, 을측은 창문을 장식한 후 공사 총원가의 5% 를 지불하고, 나머지 5% 는 1 년 보증 기간이 만료된 후 일회 지급한다.
자동사 착공과 준공일, 공사 품질협정 등.
1,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 시작일은 계약체결일로부터 계산한다. 갑측이 약속대로 일을 완성하지 못해 공사 진도에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 연기되기 때문이다. 불가항력적인 자연재해, 정전 등 예측할 수 없는 요인으로 공사 기간이 순조롭게 연기되었다. 을측 자체의 원인으로 인해 공사 기간이 순조롭게 연기되지 않는다.
3. 공사 품질은 국가 건축 장식 공사 품질 검수 규범에 따라 시공하고, 국가 관련 공사 품질 검사 평가 기준에 따라 검수한다. 을측은 외벽창 주위의 시공공예를 엄격히 통제해 문과 창문 주위의 물이 스며들지 않도록 해야 한다 (에너지 절약 수용은 반드시 합격해야 함 포함).
4. 공사가 준공된 후 을측은 갑측에 통지하고, 갑측은 관계자를 제때 조직하여 검수하고, 을측은 갑측에 관련 자료를 제시하였다 (공사 검수 시간은 공사 총준공 검수 시간에 따라 결정됨). 공사의 품질이 불합격하면, 을측은 제때에 사람을 파견하여 재작업하고, 재작업 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
파티 b 는 파티 a 의 명령 및 준비에 복종해야합니다. 문과 창문의 소재는 다음과 같습니다: 플라스틱 단교 보온강, 벽 두께 1, 4mm (스크린 포함). 문과 창문의 알루미늄 색은 짙은 회색 (갑이 확인한 샘플을 기준으로 함) 이다. 모든 하드웨어 액세서리는 국내 프리미엄 자격을 갖춘 제품으로, 유리는 6+ 12A+6 흰색 중공 강화 유리를 사용합니다. 상술한 모든 자료는 생산과 설치 전에 갑의 비준을 제출해야 한다. 견적표에서 선택한 강재 규격, 철물 및 보조재료는 을측이 제조하여 설치하며, 마음대로 변경할 수 없습니다 (을측 견적서가 계약서에 첨부되어 있음). 보증 기간은 2 년입니다.
6. 시공협력비와 공사세는 갑이 부담한다 .. 기타 생산설치비, 포장운송비, 조치비, 검사비, 안전비, 관리비, 이윤 등이 종합단가에 포함되어 있습니다.
일곱. 안전 생산 및 문명 건설
시공 인원은 안전 기술 조작 규정에 따라 시공해야 한다. 안전사고가 발생하면 을측이 책임지고 비용을 부담한다. 공사장은 쓰레기를 함부로 버리지 않아 공사장의 깔끔함을 보증한다.
여덟. 위약 책임
1. 을측이 위약으로 제 시간에 공사를 끝내지 못하면 공사는 하루 연체당 2000 위안의 벌금을 물게 된다. 갑은 을측 공사 대금에서 공제할 것이다. 불가항력이나 갑의 원인으로 인한 공사 기간이 연장되어 을측은 책임을 지지 않습니다.
2. 갑측의 원인으로 조업 정지로 인한 추가비용과 손실은 갑측이 전액과 비용을 부담합니다 .....
아홉. 보증, 분쟁 등.
본 공사 보증 기간은 2 년이며, 보증 기간 중 비인간적 손상으로 인한 품질 문제는 을측이 무조건 무료로 보증한다. 보증 기간이 만료된 후 품질 문제가 발생하여 을 측은 수리 또는 교체를 책임지고 재료비만 받습니다. 프로젝트의 소유권과 관리권은 하청할 수 없다. 을측이 하도급을 하면 갑은 도급권을 회수할 권리가 있다. 본 계약으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 중재를 제출할 수 있으며, 중재와 소송 비용은 위약측이 부담합니다.
X. 본 계약은 문과 창문 설계 방안에 제공된 모든 기술 요구 사항 및 창형, 재료, 유리 및 하드웨어 액세서리의 품질 요구 사항에 따라 제조 및 설치해야 합니다.
XI. 계약의 발효 및 종결
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 서명하고 도장을 찍는 날부터 발효되어 준공결산하고 공사비를 지불할 때까지 효력이 발생한다. 미완의 사항은 별도로 보충 협의를 체결하는데, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
소유자 이름 (인감): 프로젝트 책임자:
계약자 이름 (인감): 법정 대리인:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
알루미늄 합금 도어 및 창 프로젝트 계약 3 제인 파티 a:
파티 b:
중화인민공화국 계약법' 과' 건축설치공사 계약법' 에 따르면 갑을 쌍방은 우호적인 협상을 거쳐 알루미늄 창문과 알루미늄 합금 에어컨 가드레일의 가공, 제작, 설치를 을측에 맡기기로 했다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
첫째, 프로젝트 이름:
작업 범위: 가공, 제조, 일반 알루미늄 슬라이딩 창 설치, 깨진 알루미늄 합금 내부 창, 깨진 알루미늄 합금 외부 회전 창, 일반 알루미늄 합금 외부 회전 창, 일반 알루미늄 미늘창, 일반 알루미늄 에어컨 가드레일.
3. 본 계약에 적용되는 법률 및 규정:' 건축법',' 허난성 건축시장관리조례',' 중화인민공화국 경제계약법' 및 국가의 현행 해당 설계, 시공 및 검수 규범.
넷. 공사비: 공사면적 (m2) 단가총액 (원) 총액 (원) 일반 알루미늄 슬라이딩 창문, 알루미늄 합금, 내부 창문, 일반 알루미늄 합금, 외부 회전창, 일반 알루미늄 미늘창 일반 알루미늄 합금 에어컨 가드레일 합계: 260 만 2200 원 총액 (원): 260 만 2200 원.
다섯째, 엔지니어링 품질 및 기술 요구 사항:
1. 알루미늄 품질은 GB/T 5237-2008 표준을 준수합니다.
2. 중공 유리는 GB11944-2001표준을 준수합니다.
상세한 기술적 요구 사항은 파티 b 가 제출 한 설계 도면을 참조하십시오.
4. 공사 재료는 을측이 제공한 주보조재 및 액세서리 검사 보고서를 참조하십시오.
5. 품질: 현행 상응하는 시공 검수 기준에 따라 검수가 우수하다.
자동사 지불 조건 미만:
1. 계약이 체결된 후 갑측은 을측에 공사 총액의 30% 의 선불금을 지불해야 한다.
2. 을측 창틀이 설치된 후 갑측이 을측에 공사 총액의 30% 진도금을 지급한다.
3. 공사가 준공된 후 갑 측이 을 측에 공사 총액의 35% 진도금을 지급한다.
4. 공사 준공 검수 1 년 후, 쌍방이 품질 이의가 없다면 나머지 5% 의 미금은 갑이 한꺼번에 지급한다.
일곱. 공사 기간: 계약 체결일로부터 15 일 이내에 입장하여 창틀을 설치하겠습니다. 총 공사 기간은 약 80 일입니다.
여덟. 공사 결산: 공사 결산은 국가 및 허난성 예산 정액 관련 규정에 따라 을 측이 실제로 처리한 창틀 크기+1, 측면당 5 ㎡로 계산됩니다.
아홉, 프로젝트 수용:
공사가 검수 조건을 갖추면 을측은 국가와 본 시의 관련 공사 준공 규정에 따라 갑측 대표에게 완전한 준공 검수 보고서와 자료를 제공해야 하며, 갑측 대표는 을측이 제공한 검수 보고서와 관련 자료를 받은 후 15 일 이내에 검수를 조직해야 하며, 을측은 공사 중 발견된 품질 문제를 제때에 해결해야 하며, 갑측이 규정한 시간 내에 문제를 해결하거나 완성하지 못해 발생하는 피해는 을측이 전적인 책임을 져야 한다. 검수 후 15 일 이내에 서명되지 않은 것은 준공 보고로 통과될 수 있습니다. JGJ 73-9 1' 건축장식공사 및 검수 규범' 표준에 따라 검수하다.
X. 양 당사자의 책임과 의무:
(1) 갑측은 을측이 시공현장에 들어갈 수 있는 편리조건을 마련하고 시공에 사용된 비계, 수직 수송 스프레더, 수력 및 3 선 (면선, 가로선, 세로선) 을 조율할 책임이 있다. 을측 야적장 위치, 물, 전기 공급을 조율하여 해결하다. 공사의 질을 감독하고 검사하다. 시공 품질이 약속에 맞지 않을 경우 갑측은 시공자에게 합리적인 시간 내에 무료로 수리하거나 재작업할 것을 요구할 권리가 있다. 갑이 약속한 시간과 요구에 따라 3 선 위치와 시공 협조를 제공하지 않았기 때문에 을측은 공사 날짜를 순연할 수 있다.
(2) 을측은 갑이 제시한 공사 기간과 품질 요구 사항에 따라 시공을 담당하고, 본 공사의 준공 검수 후 유지 관리 서비스를 책임진다. 파티 b 의 보증 기간은 2 년이며 파티 b 는 평생 유지 보수를 담당합니다. 보증 기간 동안 을측의 원인으로 인한 품질 문제는 을측이 무료로 수리해야 합니다. 을측이 아닌 원인으로 인한 손상 및 기타 문제는 을측이 수리하고, 갑은 재료 및 설치 비용을 부담합니다. 보증 기간 외 을측은 수리를 책임지고, 모든 비용은 갑이 부담한다.
(3) 을측은 국가가 반포한 시공 검수 규범, 품질 검사 기준 및 설계 요구 사항에 따라 시공을 조직해야 한다.
(4), 설계도에 따라 시공하면 어느 쪽도 마음대로 설계를 변경할 수 없다. 다음과 같은 경우, 작업, 재작업, 재료 및 구성 요소 백로그, 시공력, 기계 이전 등이 상대방에게 피해를 입힐 경우, 책임자는 책임을 져야 합니다.
1. 시공과정에서 자신의 디자인에 착오가 있거나 심각한 불합리한 점이 있다면 을측은 서면으로 갑측에 통지해야 하며, 7 일 이내에 설계문서를 수정하거나 변경하여야 쌍방이 합의한 후에야 시공할 수 있다. 이로 인한 공사 지연과 자재 손실은 을측이 부담한다 .....
2. 시공과정에서 설계변경이 원래 설계기준이나 규범을 초과한다면 시공전에 승인절차에 따라 갑의 비준을 다시 보고해야 하며, 갑의 비준을 거쳐 쌍방의 서명을 거쳐야 시공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 어느 쪽도 공사를 강행할 수 없으며, 그로 인한 책임과 비용은 강제 시공자가 부담한다.
(5) 준공 검수 시 공사의 질이 규정에 맞지 않는 것을 발견하면 을측은 무료 수리나 재작업을 책임지고 쌍방이 합의한 조치와 기한 내에 완성해야 한다. 검수에 합격한 후 넘겨주다. 이로 인해 공사 인도가 연기될 경우 을 측은 매일 갑 측에 예산비의 천분의 일의 위약금을 지불해야 한다.
(6) 공사 기간 중 을측은 안전생산을 확보하고 건설공사 안전생산의 관련 규범과 조치를 엄격히 준수해야 한다. 인명피해, 품질사고 등의 문제가 발생하면 을측은 모든 책임과 비용을 부담해야 한다. 갑측 현장 인원은 공사의 품질과 진도에 대한 의견과 건의를 제출하여 공사의 원활한 진행을 보장할 권리가 있다.
XI. 위약 책임: 어느 한 쪽이 계약을 이행하지 않아 발생하는 손실은 책임측이 부담한다.
열두. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 협의한 후에 보충 조항을 추가할 수 있습니다.
열세 살. 본 계약은 쌍방 대표가 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
갑: 을:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _