소방 공사 계약 간이판.
하청인 (갑측) 간이판 소방공사 계약 1:
계약자 (파티 b):
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 중화인민공화국 소방법' 등 관련 법규에 따라 본 공사의 구체적 상황과 결합해 갑을 쌍방은 자발성, 평등, 공정성, 성실신용을 바탕으로 합의를 거쳐 합의에 이르렀다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 위치:
4. 계약 방법:
둘째, 프로젝트 계약 방법
계약 공사와 재료는 도급을 실시하고, 을측 예산은 계약의 일부이다. 계약 가격은 쌍방이 확인한 후 예산에 포함된 공사 내용에 대한 일회성 보증으로 결산할 때 조정하지 않습니다. 예산 범위 밖의 협상 변경 사항은 별도로 정산됩니다.
셋째, 건설주기
1. 본 계약 기간은 _ _ _ _ 일로 을측이 입장한 날부터 본 공사가 완공되는 날까지 입니다. 을 측은 갑 측의 서면 입장 통지를 받은 후 _ _ _ 일 이내에 입장하여 시공해야 한다.
2, 건설 과정에서 다음과 같은 경우 공사 기간은 그에 따라 순연해야 한다.
(1) 정상 기간은 갑의 설계 변경이나 공사량 증가의 영향을 받습니다.
(2) 갑측이 시공 도면, 재료 및 설비를 기한 내에 제공하지 못했다. 공급된 재료와 설비가 시공 요구를 충족시키지 못한다. 공급된 자재 및 장비는 수락 시 결함을 발견하고 수리, 일치, 교체 또는 교체가 필요하며 진행에 영향을 미칩니다.
(3) 갑측이 공사장, 물, 전기를 제공하지 않고, 현장의 도로가 원활하지 않고, 장애물이 제거되지 않아 현장 건설에 영향을 미친다.
(4) 시공과정에서 간헐적으로 정전이 계속되면 정상적인 시공에 영향을 미친다.
(5) 비 을측 사유로 전도 공정을 완료하지 못해 공사 진도에 영향을 미친다.
(6) 을측은 갑에게 은폐공사 검수를 통지하고 갑은 제때에 검수하지 않았다.
(7) 갑은 약속대로 공사비를 지불하지 않았다.
넷째, 프로젝트 가격
1. 엔지니어링 가격은 (대문자) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (소문자) _ _ _ _ _ _ _ 입니다
2. 계약 이행에서 다음과 같은 상황이 발생할 경우 본 공사의 공사 가격을 조정해야 합니다.
(1) 승인된 설계 변경 사항
(2) 비 을측의 원인으로 인한 현장 시공이 도면과 일치하지 않아 공사량을 늘려야 한다.
3. 공사 결산 가격 조정 계산 방법: 상술한 사항으로 인한 모든 상담의 증감은 쌍방이 협상할 때 확정하고 최종 공사 결산은 고정 계약가격+협상액으로 더 이상 별도로 결산하지 않습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 공사명언)
4. 공사 결산가격은 제 3 자 감사기관이 완성해야 한다. 을측이 시공이 완료된 지 20 일 이내에 을측은 공사 결산 보고서와 완전한 결산 자료를 갑측에 제출해야 하고, 갑측은 을측이 제출한 결산 보고서와 완전한 결산 자료를 받은 후 3 개월 이내에 제 3 자 감사기관을 조직하여 확인해야 하며, 기한이 지난 것은 을측이 보고한 결산금액을 인정하는 것으로 간주해야 한다 .....
동사 (verb 의 약어) 재료 및 장비 공급
1. 공사에 필요한 모든 재료는 을측이 구입하여 시공현장에 공급한다. 완제품과 재료는 을측이 갑과 감독에게 제공한다. 견본이 비준된 후 을측은 시공 현장에 구매하여 공급해야 한다 (갑이 제공한 재료와 설비는 제외).
2. 모든 재료와 설비는 공장 합격증과 생산 허가증을 가지고 있어야 하며, 국가 관련 부서의 규정과 요구에 따라 엄격하게 검사해야 하며, 국가가 규정한 안전과 품질 기준에 부합해야 한다.
3. 시공과정에서 갑의 원인으로 인한 공사 설계 변경, 을측이 구매한 재료와 설비는 적용되지 않습니다. 갑이 을측에 적절한 보상을 준 후 을측은 스스로 부적절한 재료와 설비를 처리해야 한다.
4. 자료 및 설비는 입찰문서에 약속한 브랜드나 유사 제품을 채택해야 합니다 (채택된 제품 브랜드는 갑이 서면으로 확인해야 합니다).
자동사 항목의 질에 미치지 못하다.
1. 갑은 을측이 입장하기 7 일 전에 을측에 시공도면과 시공지침을 제공하고 을측에 기술교부를 진행해야 한다. .....
2. 을측은 공사 도면, 시공 지침, 조직계획, 진도계획 등에 따라 시공을 조직해야 한다. 상술한 약속 사항이 변경되면 쌍방은 서면으로 상대방에게 통지해야 한다.
3. 은폐공사나 단독공사가 있을 경우 을측은 은폐공사나 단독공사가 완료되기 2 일 전에 갑측에 출석 검수를 통지해야 한다. 합격한 사람은 갑측이 검수 기록에 서명해야 한다. 검수에 불합격하면 을 측은 정돈하고 다시 검수해야 한다. 갑이 제때에 검수를 할 수 없다면 검수 전 1 일 전에 서면으로 을측에 연장 요구를 해야 하며, 2 일 이내로 연기해야 한다. 갑측이 연기 요구를 제기하지 않았거나 검수를 거부하거나 검수 기록에 서명을 거부한 경우 을측은 스스로 검수를 조직할 수 있으며, 갑측은 검수 기록을 인정해야 한다.
4. 을측은 본 공사가 국가공사 소방기술기준에 부합한다고 보증한다.
본 공사에 사용된 소방제품은 반드시 국가 규정을 준수해야 한다.
일곱째, 공사 검수
1. 공사가 완료된 후 을측은 서면으로 갑측에 검수를 통지해야 하며, 갑측은 검수 통지를 받은 후 5 일 이내에 스스로 검수를 조직해야 하며, 검수 후 14 일 이내에 승인이나 수정의견을 제출해야 한다. 계약자는 요구에 따라 수정하고 자신의 원인으로 인한 수정 비용을 부담해야 한다. 갑측이 을측이 보낸 준공 검수 보고서를 받은 후 5 일 이내에 검수를 조직하지 않았거나 검수 후 14 일 이내에 수정의견을 제출하지 않은 경우 준공 검수 보고서가 이미 인정된 것으로 간주된다.
2. 자체 시험에 합격한 후 쌍방이 공사 인수인계 수속을 밟는다.
3. 갑을 쌍방은 공안기관 소방기관에 소방검수나 소방신고를 적극적으로 협조한다.
여덟, 프로젝트 가격 지불 방법
1. 계약 체결 후 총 프로젝트 가격의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 를 선불합니다
2. 공사 준공 소방검수 합격 후 일주일 이내에 공사 총가격의 60% 인 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 지급한다.
아홉, 유지 보수 책임
을측의 보증은 _ _ _ _ _ 년으로 공안기관 소방기관 소방검수 합격 또는 공사 투입일로부터 계산된다. 을 측은 갑 측의 수리 통지를 받은 후 24 시간 이내에 현장에 도착하여 제때에 처리해야 한다. 을 측이 아닌 원인으로 인한 품질 문제는 을 측의 보증 범위에 포함되지 않는다. 을측이 수리가 필요하다면, 갑측은 을측에 상응하는 비용을 지불해야 한다 .....
X. 계약 위반에 대한 책임
1. 을측의 원인으로 인해 기한이 지난 완료가 늦어지는 경우, 을측은 매일 갑측에 공사 가격 1‰ 의 위약금을 지불해야 하며, 계약가격의 최대 3% 를 넘지 않아야 한다.
2. 만약 갑의 원인으로 착공이 지연되거나 중단되면 갑측은 을측이 초래한 손실을 배상해야 합니다. 후속 시공은 을측이 입장해야 하고, 후속 입장료는 갑측이 부담해야 한다.
3. 갑측은 계약대로 지불하지 않고, 연체일마다 을측에 공사 가격의 1‰ 위약금을 지불해야 한다.
4. 을측 사유로 본 공사는 공안기관 소방서 검수 또는 소방신고를 통과하지 못한 후 현장 검사에 불합격하고, 을측은 재작업해야 하며, 재작업 비용은 을측이 부담해야 한다 .....
5. 공사가 준공된 후 갑측은 3 개월 이내에 검수를 조직해야 합니다. 만약 갑이 약속날짜에 따라 검수를 조직할 수 없다면, 약정기한의 마지막 날 다음날부터 공사 보관 책임과 미지급비용을 부담합니다.
XI. 분쟁 조정
1. 본 계약과 해당 첨부 파일, 기술 표준, 설계 방안 및 입찰 서류가 일치하지 않을 경우 본 계약과 첨부 파일, 기술 표준, 설계 방안 및 입찰 서류 순서로 해석됩니다.
2. 쌍방이 계약 집행 과정에서 발생한 모든 분쟁은 우호협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 어느 쪽이든 _ _ _ _ _ _ _ _ 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
갑측 (공장):
서명 담당자:
계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 장소:
을측 (공장):
서명 담당자:
계약 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 장소:
소방 건설 계약 제 2 판 당사자 a (전체 이름):
파티 b (전체 이름):
중화인민공화국 경제계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고 본 프로젝트의 구체적 상황과 결합해 쌍방이 본 프로젝트 건설에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
계약 범위:
계약 방법:
둘째, 프로젝트 날짜
시작 날짜:
완료 날짜:
계약 기간의 총 달력 일수: _ _ _ _ 일
셋째, 품질 기준
엔지니어링 품질 기준:
넷. 가방 가격
금액 (인민폐 대문자):
동사 (verb 의 약어) 계약을 구성하는 문서
1, 본 계약
2, 낙찰통지서
3, 입찰 및 액세서리
4. 표준, 사양 및 관련 기술 문서
5. 제도
6, bill of quantities
7, 프로젝트 견적 및 예산
프로젝트 협상 및 변경에 관한 쌍방의 서면 계약이나 서류는 본 계약의 불가분의 일부로 간주해야 합니다.
자동동사 계약의 발효와 종결.
1, 계약이 체결된 날부터 발효됩니다.
2. 품질보증금을 제외하고 갑을 쌍방은 본 계약에 따른 모든 의무를 이행해야 하며, 본 계약은 준공 결산가격을 지불하고 을측은 갑에 준공 공사를 납품하고 검수가 약속기준에 도달한 후 종결됩니다.
3. 본 계약권리의무가 종료된 후 갑을 쌍방은 성실신용원칙을 따르고 통지, 협조 및 비밀 유지 의무를 이행해야 합니다.
일곱. 지도 제작
공급업체 및 복제본 수:
여덟. 갑의 일:
1. 현지 소방서가 인정한 설계 자료를 제공하고 을측 및 설계 단위와 조율하여 시공 과정의 모든 변경 사항을 해결합니다.
파티 b 건설 현장 장비, 라인 및 파이프 라인을 보호하십시오.
3. 프로젝트에 기건측의 예약, 예매 등 기건협력 작업이 필요한 경우 갑측은 을측 및 기건기관과 미리 협의하여 해결해야 한다.
4. 시공 조건을 갖춘 공사 현장을 제공합니다.
5. 시공에 필요한 물, 전기, 통신선을 제공하고 시공현장에 연결합니다.
6. 양 당사자가 합의한 당사자 a 가 해야 할 기타 작업:
아홉. 을측의 일
1, 소방서가 승인한 설계도면과' 건축설계방화규범' 등 관련 규정에 따라 시공해야 한다.
2. 시공과정에서 기술요구가 국가소방검수 규범에 부합하지 않는 것을 발견하면 갑측에 제출하여 갑과 설계단위가 소방서와 협의하여 해결해야 한다.
을측은 계약서에 규정된 시간 내에 완성하여 서비스를 제공해야 합니다.
X. 건설 조직 설계 및 기간
1, 시작 및 연기 시작
을측은 계약서에 규정된 착공시간에 따라 공사를 시작해야 한다. 을측이 제때에 공사를 시작할 수 없다면, 마땅히 서면으로 갑측에 공사 연기 사유와 요구를 제기해야 한다. 갑측 대표는 연기 착공 신청서를 받은 후 48 시간 이내에 을측에 서면으로 회답해야 한다. 갑의 원인으로, 계약서에 규정된 착공시간에 따라 착공할 수 없습니다. 갑은 을측에 공사 시작 시간을 연기하고 공사 기간을 순연할 것을 서면으로 통지해야 한다.
2. 다음과 같은 이유로 공사 기간이 지연되면 공사 기간은 그에 따라 지연됩니다.
A) 갑은 계약 규정에 따라 도면과 착공 조건을 제공할 수 없다.
B) 엔지니어링 수량 변경 및 설계 변경
C) 정지, 정전, 정지로 인한 가동 중지 시간;
D) 불가항력;
E) 당사자 a 가 합의 된 의무를 이행하지 못해 기간이 지연된다.
F) 양 당사자가 계약 기간이 지연되는 기타 상황:
3. 프로젝트 완료
A) 을측은 계약 조항에 규정된 준공일 또는 연장된 공사 기간에 따라 공사를 완료해야 한다. 특별한 상황이 발생하면 쌍방은 별도로 협의한다.
B) 갑측이 공사 과정에서 앞당겨 완공해야 할 경우, 쌍방은 합의에 도달한 후 앞당겨 완공 계약을 체결해야 하는데, 이 계약은 계약 문서의 일부이다. 조기 준공 계약에는 을측이 공사의 품질과 안전을 보장하기 위해 취한 조치, 갑측이 조기 준공을 위해 제공한 조건, 조기 준공을 위한 추가 계약 가격이 포함되어야 한다.
XI. 프로젝트 품질
A) 공사의 품질은 계약서에 명시된 품질 기준을 충족해야 한다. 품질 기준의 평가 기준은 국가 또는 업계 품질 검사 평가 기준이다. 을 측의 원인으로 인해 공사의 질이 약속한 품질 기준에 미치지 못하므로 을 측은 위약 책임을 져야 한다.
B) 쌍방이 공사 품질에 대해 논란이 있을 경우 쌍방이 동의한 공사 품질 검사 기관에 의해 감정해야 하며, 이로 인한 비용과 손실은 책임측이 부담해야 한다. 쌍방은 모두 책임이 있으며, 쌍방은 각자의 책임에 따라 각각 부담한다.
C) 을측은 표준, 규범 및 설계도면의 요구 사항, 갑측 대표가 계약에 따라 지시한 지시에 따라 시공하고, 수시로 갑측 대표와 임명인의 검사를 받고, 검사를 위한 편의조건을 제공해야 한다.
D) 당사자 a 대표의 검사는 정상 건설에 영향을 주어서는 안된다. 정상적인 시공에 영향을 미치면 정상 시공에 영향을 미치는 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 그에 따라 순연된다. 또 정상 시공에 심각한 영향을 미치는 추가 계약 가격은 갑이 부담한다. .....
E) 숨겨진 프로젝트 및 중간 수용
국가, 성, 시의 관련 규정에 따라 집행하다.
F) 재검사
갑측 대표가 검사를 한 적이 있든 없든, 은폐공사에 대한 재검사를 제안했을 때 을측은 요구에 따라 벗기거나 구멍을 열고 검사 후 다시 보수해야 한다. 이로 인한 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 그에 따라 순연된다.
G) 본 공사에 합의된 품질 보증금은 시공계약가격의% 이다.
본 공사 쌍방은 을 측이 갑 측에 품질 보증금 (대문자) 을 지불하기로 동의했다.
품질보증금은 갑측이 보증 기간 후 일주일 이내에 한 번에 돌려준다.
본 프로젝트에 합의된 품질 보증 기간은 1 년입니다. 1 년 후에 고장이 나면 을 측은 설비 교체비와 공사비만 받을 것이다.
열두. 계약 가격 및 지급
1) 계약 가격 결정 계약 가격은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 의해 결정됩니다.
2) 쌍방이 합의한 공사비 (진도금) 지불 방법 및 시간:
3) 갑은 약속된 지불 방식과 시간에 따라 공사 대금 (진도금) 을 지불해야 하며, 갑측이 공사 대금 (진도금) 을 제때 지불하지 못해 발생하는 모든 결과, 이에 따라 공사 기간을 연장하면 갑측이 책임진다.
4) 공사 변경 조정의 계약가격과 기타 조항에서 약속한 추가 계약가격은 공사비 (진도금) 와 동시에 지불을 조정한다.
13, 엔지니어링 설계 변경
갑측이 시공 과정에서 원공사 설계를 변경해야 할 경우 7 일 앞당겨 을측에 서면 변경 통지를 보내야 합니다. 변경 사항이 원래 설계 표준이나 승인된 건설 규모를 초과할 경우 갑측은 계획 관리 부서 및 기타 주관 부서에 재승인을 요청해야 하며, 원래 설계 단위는 그에 상응하는 변경 도면과 설명을 제공해야 합니다.
공사 설계 변경으로 인한 공사 비용은 공사 대금을 지불하는 동시에 공사 대금의 일부로 조정하고 지불해야 한다.
열네. 준공 검수와 준공 결산
1) 공사 준공 검수 기준은 국가와 업계의 현행 검수 기준 및 갑을 쌍방의 관련 약속이다.
2) 공사 준공 검수 후 을측은 준공 결산 보고서와 완전한 결산 자료를 갑측에 제출해야 한다. 이후 양측은 본 계약에서 약속한 계약가격과 보충조항에 합의한 계약가격 조정, 결산공사 가격을 참고해야 한다.
3) 갑, 을 쌍방은 공사 준공 결산 가격에 대해 논란이 있어 계약 중 분쟁의 약속에 따라 처리한다.
십오. 클레임 및 분쟁
1) 위약 처리:
불가항력 외에 을측이 계약기일에 따라 공사를 완성하지 못한 경우, 시공품질이 설계와 규범에 미치지 못하거나, 기타 위약상황이 발생할 경우 을측은 위약금을 지불해야 하며, 위약금은 매일 공사 총원가의 0.5% 로 계산하지만, 오기배상액은 계약총가격의 5% 를 초과하지 않는다.
2) 청구
쌍방이 계약을 해지하거나 일방의 위약으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우를 제외하고는 위약측은 상술한 위약 책임을 지고 계약을 계속 이행해야 한다. 한쪽은 위약으로 계약을 이행할 수 없고, 다른 한쪽은 모든 계약을 중단하거나 해지하려면 10 일 전에 위약자에게 서면으로 통지해야 계약을 중단하거나 해지할 수 있으며, 위약측은 위약 책임을 져야 한다.
3) 분쟁
본 계약 이행으로 인한 논란은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 이루어지지 않으면 법에 따라 을측이 소재한 인민법원에 소송을 제기한다.
열여섯. 계약의 종결
1) 갑을 쌍방은 계약 해지를 협상할 수 있다.
2) 다음 상황 중 하나가 있는 경우 갑을 쌍방은 계약을 해지할 수 있습니다.
1, 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없습니다.
2. 일방의 위약으로 계약을 이행할 수 없습니다.
3) 일방이 상술한 합의에 따라 계약 해지를 요구할 경우, 상대방에게 계약 해지에 대한 서면 통지를 발송하고, 통지가 발송되기 전 10 일 전에 상대방에게 통지하고, 통지가 상대방에게 도착했을 때 계약이 종결됨을 통지해야 한다. 계약 종료로 인해 발생하는 모든 분쟁은 본 계약의 분쟁 관련 규정에 따라 처리해야 합니다.
4) 계약이 해지되면 을측은 완성된 공사와 구매한 재료설비를 적절하게 보호하고 이양해야 하며, 갑의 요구에 따라 자신의 기계설비와 인원을 시공현장에서 철수해야 하며, 갑측은 을측이 철수하는 데 필요한 조건을 제공하고, 계약대로 응당한 공사 가격을 지불해야 한다. 주문 대금업자는 주문한 자재 설비를 반품하거나 주문 계약을 취소하는 책임을 지고, 책임자는 환불할 수 없는 대출과 주문 계약의 반품 및 취소로 인한 비용을 부담합니다. 또 잘못이 있는 쪽은 계약 해지로 인한 모든 손실을 배상해야 한다.
5) 계약이 해지된 후 쌍방이 계약서에 합의한 결산 및 청산 조항의 효력은 영향을 받지 않는다.
17, 계약 매수
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 두 부, 쌍방이 각각 한 부씩 고집하다.
열여덟. 보충 조항
파티 a: (인감) 파티 b: (인감)
법정 대리인:
소방 공사 계약 약본 3 시공 단위 (갑)
건설 단위 (을)
소방법' 관련 규정에 따르면 갑은 관령현 호텔 소방설치공사를 을측에 하청하여 시공설치를 하고 갑을 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 이름:
둘째, 프로젝트 위치:
셋. 공사 내용: (2, 3, 4, 5 층 간이 실내 스프레이 설치, 화재 자동 경보 설치 및 소화기, 표지판, 비상등 구성. ) 을 참조하십시오
계약 방법: 재료 계약. 계약 가격은 인민폐 육만원 (60,000.00 원) 이다. 갑은 시공 전원을 제공하고 자동 경보 호스트와의 2 상 전기 연결을 담당한다.
동사 (verb 의 약자) 지불방식: 계약이 체결된 후 갑은 을측에 5000 위안의 계약금을 지불하고 나머지 55,000 원은 소방검수에 합격한 후 을측에 일시불로 지급한다. 소방서는 불합격하면 배상하지 않는다고 말했다.
자동사 기한 미만: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부터 시작
일곱. 위약 책임: 위약 당사자는 상대방의 모든 경제적 손실을 배상해야 한다.
여덟. 안전책임: 갑방은 안전한 시공환경을 제공하고 을측은 시공과정에서 발생하는 안전사고를 책임진다.
아홉. 본 계약은 일단 서명하면 효력이 발생한다. 발효 후 쌍방은 공동으로 준수해야 한다. 미완의 일은 쌍방이 협상하여 해결한다.
X. 본 계약은 중복하여 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
XI. 파티 b 는 벽 구멍 복구 및 수리를 담당합니다.
갑측 대표가 서명하다.
파티 b 대표가 서명:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
소방 공사 계약 간이판 4 시공 단위: _ _ _ _ _ _ _ _
건설 단위: _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국계약법',' 건축설치공사계약조례' 등 법률법규에 따라 쌍방의 경제와 책임을 명확히 하기 위해 쌍방의 협의를 거쳐 본 계약을 체결하고 엄격히 집행한다.
첫째, 프로젝트 범위 및 계약 방법:
1. 작업 범위: 실내 소화전 시스템, 화재 자동 경보 시스템, 비상 조명 시스템, 소방 연계 시스템, 소방전기 외선, 소방펌프실, 소방셔터 시스템, 환기 시스템, 안정기 시스템 등.
계약 방법: 도급공 포장재.
둘. 프로젝트 위치: 플랑드르
셋. 쌍방의 책임
(a) 당사자 a 의 책임:
1, 공사 대금, 공사 진도금, 시공 품질 및 현장 조율을 담당하고 있습니다.
을측에 시공 조건을 제공하다. (예: 건설 용수, 전기, 기숙사)
(b) b 국의 책임:
도면과 갑의 요구에 따라 시공을 진행하고, 국가와 건설기관의 안전기술 관련 규정을 엄격히 집행하여 공사의 품질 검수 합격을 보장하다.
넷째, 공사 기간:
1, 본 계약 서명일로부터 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이내에 완료됩니다.
2. 다음과 같은 경우에는 공사 기간이 순연되어야 합니다.
(1) 불가항력적인 자연재해로 인해 어쩔 수 없이 휴업했다.
(2), 중대 설계 변경이나 시공 단위 사유로 인한, 시공 단위 자금 부족 등의 이유.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 비용 및 결제 방법
(1) 공사가격: 1 백 8 만원 (655438+0.08 만원).
(2) 결제 방법:
계약 체결 후 50% 의 공사비, 실내 소화전 시스템, 소방전, 소방펌프실, 환기시스템이 완료된 후 30% 의 공사비, 화재 자동경보시스템, 비상조명시스템, 소방연계시스템이 소방서 검수 합격을 거쳐 19% 를 지급한다 보증 기간은 1 년입니다.
여섯째, 수락 완료:
검수에서 갑이나 을측이 국부적으로 정비할 책임이 있는 것으로 밝혀졌을 때 을 측은 쌍방의 협의 기한 내에 완성해야 한다.
일곱. 기타 사항
1. 본 계약은 쌍방이 서명한 날부터 효력이 발생한다.
2. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 쌍방은 각각 2 부씩 고집하며 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
여덟, 쌍방의 논란은 대련 인민법원에 의해 결정된다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _
대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대표: _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
소방 공사 계약 starter edition 5 당사자 a:
주민등록번호:
전화:
파티 b:
주민등록번호:
전화:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법',' 중화인민공화국 소방법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평, 성실신용의 원칙에 따라 갑, 을 쌍방은 소방공사에 합의하여 본 계약을 체결했다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
프로젝트 내용: 소방 시스템
4. 공사 기간: 연월일부터 연월일까지
둘째, 계약 방법: 도급공 포장재.
셋째, 프로젝트 비용:
넷째, 프로젝트 품질 및 평가 기준
1. 품질 요구 사항: 엔지니어링 자격, 화재 설계 요구 사항을 충족합니다.
2. 평가 기준: 국가와 간쑤성의 현행 품질 평가 기준과 시공 기술 검수 규범에 따라 집행한다.
3. 안전생산은 반드시 국가안전시공규범의 요구에 부합해야 사고 발생을 막을 수 있다.
4. 재료 및 설비 브랜드는 반드시 소방서에서 인정한 합격제품, 규격, 모델, 산지 및 품질 등급을 채택하고, 소방 요구 사항을 준수하여 공사의 품질을 보장해야 합니다.
동사 (verb 의 약어) 결제 조건
1. 계약 체결 당일에 갑은 을측에 계약가격을 지불해야 한다.
2. 공사가 완공된 후, 갑측은 잔액을 을측에 지불해야 합니다
자동사 쌍방의 책임과 의무.
1, 당사자 a 의 책임
(1) 계약지불방식에 따라 계약서에 규정된 모든 비용을 제공합니다.
(2) 시스템 공사 공사 조율 업무를 담당할 사람을 지명하고 을측에 예탁설비, 시공전력, 시공용수를 무료로 제공하는 방.
(3) 시스템 엔지니어링 프로젝트의 조직 및 수용을 담당합니다. (갑측 내부 검수)
(4) 갑방은 설비 설치 현장의 전력 공급을 책임지고 회선, 파이프 등 시설의 협조를 확인한다.
을측의 책임
(1) 시스템 설계, 설치, 디버깅 및 파일럿의 모든 작업을 담당합니다. 시운전 후, 전체 시스템의 시스템 완료 자료와 기술 자료를 갑에 전달하고, 제때에 기술 규격에 부합하고 합격한 시스템을 전달한다.
(2) 을측 시공기간 중 을측 시공인원과 시설에서 사고가 발생하여 인명피해와 피해가 발생하며 을측이 전권 책임지며 갑과는 무관합니다 .....
(3) 을공사가 소방검수 기준에 맞지 않을 경우, 재작업이 필요하고, 발생한 모든 손실은 을측이 부담하고, 공사 중 갑의 원인으로 인한 피해는 갑측이 부담하고, 공사가 완공된 후 갑측의 원인으로 인한 인위적 피해는 갑측이 전적으로 책임진다 .....
(4) 공사 검수: 소방서의 의견에 따르면 을 측이 협조하고 갑 측이 검수를 책임진다.
(5) 갑측 시스템 사용자 및 유지 관리 인원의 기술 교육을 책임진다.
(6) 시스템 가동 개시일로부터 을측은 시스템 및 시스템 장비에 대한 무료 보증 (품질 책임은 제품 자체의 수리, 교체 또는 유지 보수로 제한되며, 다른 사람의 파괴 요소 또는 부적절한 사용으로 인한 손상은 포함되지 않음, 인위적인 불가항력 요소 제외) 을 제공하고 1 년 후 특혜 서비스를 제공합니다. 시스템 장애 발생 후 을측은 24 시간 이내에 응답하고, 하루 이내에 일반적인 장애를 해결하고, 장비에 대한 평생 유지 관리 및 장기 애프터 기술 지원을 제공합니다.
일곱. 소유권 및 위험 이전
갑이 전체 대금을 지불하기 전에 화물소유권은 을측이 소유한다. 만약 갑이 계약한 지불기한에 따라 지불의무를 이행하지 않으면 을측은 어떤 방식으로든 화물을 회수할 권리가 있고, 갑측은 위약으로 을측에 초래된 경제적 손실을 부담해야 한다. 위약금, 운송비 및 기타 물품 회수 비용을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
여덟. 이행 기한 및 방법
1. 계약 체결 후 을측은 갑이 정한 시간 내에 설비를 현장으로 운송해야 한다 .....
2. 조직 시공 과정에서 다음과 같은 경우 공사 기간을 순연해야 하며, 쌍방은 제때에 협의하고, 서면으로 순연기한을 확정해야 한다.
(1) 불가항력으로 인해 어쩔 수 없이 휴업할 때.
(2) 갑이 변경 계획을 제시했기 때문에 시공을 할 수 없을 때.
(3) 갑의 사유로 계약규정에 상응하는 조건을 기한 내에 제공할 수 없을 때.
Ix. 시스템 엔지니어링 프로젝트 연기 책임
1, 갑의 원인으로 공사를 예정대로 시작하지 못하거나 진도에 영향을 미치는 책임과 경제적 손실은 갑이 부담하고 공사 기간은 지연일수에 따라 순연된다.
2. 을측의 사유로 을측은 시스템이 제때에 프로젝트를 납품하지 못한 데 따른 손실을 책임져야 합니다.
X. 계약 위반 책임 및 중재
1. 어느 한쪽이 위약할 경우 상대방에게 위약금을 지불해야 하며, 위약총액은 계약총액의 5% 를 초과하지 않는다.
2. 공사 계약에 대해 어떠한 논란도 있다면 갑을 쌍방은 우호적인 협력의 목적을 달성하기 위해 제때에 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 중재기관에 제출하여 해결할 수 있다.
3. 본 계약은 서명날인일로부터 효력을 발생하며, 어느 쪽도 무단으로 변경하거나 해지할 수 없습니다. 수정이나 종료가 필요한 경우, 쌍방은 계약 수정과 해지를 위한 협의를 체결하는 것에 동의해야 하며, 미결일은 우호협상을 통해 해결해야 한다.
4. 본 계약은 중복하여 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다. 본 계약의 첨부 파일은 본 계약의 불가분의 일부이며 계약 본문과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _
을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _