인테리어 회사의 정식 계약에서 인테리어 계약 패러다임을 어떻게 쓰는가?
장식 회사 공식 계약
고용인 단위 (이하 갑이라고 함): _ _ _ _ _ _
대리인: _ _ 단위: _ _ 주소: _ _ 전화: _ _ 전화
계약자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ 등록 주소: _ _ 전화: _ _ _ _
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 갑을 쌍방은 평등, 자발적, 합의를 바탕으로 프로젝트가 순조롭게 진행될 수 있도록 본 계약 (첨부 및 모든 보충 계약 포함) 에 특별히 서명하여 * * * 공동으로 준수할 수 있도록 합니다.
제 1 조 프로젝트 개요
1. 1 프로젝트 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 방
1.2 주택 구조: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.3 엔지니어링 계약 방식, 양 당사자는 다음과 같은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계약 방식을 채택하기로 동의합니다.
(1) 을측은 모든 자료를 청부 맡았다.
(2) 을측은 일부 재료를 청부 맡고, 갑은 일부 자료를 제공한다.
(3) 을측이 일을 도급하고 갑이 모든 자료를 도급한다.
1.4 총 가격: _ _ 위안, 대문자 (인민폐): _ _ _ _. 여기서 재료비: _ _ _ _ _ _ _, 인건비: _ _, 관리비: _ _ _ _, 설계비: _ _ _ _, 쓰레기 운임: (참조 일정: 가정 실내 장식 프로젝트 견적). 쌍방의 동의를 거쳐 시공 내용이 변경되고, 변경 부분의 공사 대금은 실제 상황에 따라 별도로 계산한다.
1.5 공사 기간 _ _ _ _ _ _ 일; 시작 일자 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; 준공일 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
1.6 엔지니어링 내용 및 관행 (첨부 1: 장식 공사 프로젝트 확인표, 첨부 2: 장식 공사 내용 및 관행 일람표 참조).
제 2 조 건설 단위 자격
을측은 공상행정관리부의 승인을 받은 기업법인이다. 기업의 최근 연간 검사를 통해 을측은 건설 행정 주관부에서 승인한 민용 건축 장식 공사에 종사하는 자질을 갖추고 있으며, 자질등급은 이번 공사의 요구에 부합한다. 을측이 경영자격이나 상응하는 자질을 갖추지 못할 경우, 갑측은 본 계약을 해지할 권리가 있으며, 을측은 갑이 이미 지불한 비용을 즉시 반환하고 을측의 손실을 배상해야 합니다.
제 3 조 자재 공급
3. 1 계약에 따라 갑이 제공하는 자재 설비 (첨부 4: 갑이 제공하는 인테리어 재료 목록 참조) 에 따라 갑측은 재료가 시공현장에 도착하기 전에 을측에 통지하고 쌍방이 검수하고 인수인계 수속을 밟아야 한다.
3.2 본 계약에 따라 을측이 제공한 재료와 설비 (첨부 5: 을측이 제공한 인테리어 재료 목록 참조) 에 따라 을측은 자재가 시공현장에 도착하기 전에 갑측에 통지하여 쌍방이 공동으로 검수해야 한다.
제 4 조 프로젝트 품질
4. 1 본 공사 시행 시 건설 행정 주관부에서 제정한 _ _ _ _ _ (건축 장식 공사 기술 사양), _ _ _ _ _ (장식 검수 기준) 등 지방 기준과 품질 평가 검수 기준.
4.2 본 공사의 시공 방안은 갑이 설계한다.
4.3 갑이 제공한 불합격 재료와 설비는 공사의 질에 영향을 줄 것이며, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연된다. 4.4 을측의 원인으로 품질사고가 발생하는 경우, 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 변하지 않는다.
4.5 시공 과정에서 갑측이 설계 수정 의견과 증감공사 항목을 제출할 때 을측에 미리 연락해야 한다. 공사 항목 변경 주문 (첨부 참조) 에 서명한 후에야 본 공사의 시공을 진행할 수 있다. 이것이 완료 날짜에 영향을 미치는 경우 양 당사자가 동의해야 합니다. 갑은 노동자들이 시공 내용을 변경하는 것에 사사로이 동의하는데, 이로 인한 모든 결과는 갑이 부담하고 을측에 조성된 손실을 배상한다 .....
4.6 시공 과정에서 양측은 공사 품질에 대해 논란이 있어 _ _ _ 부서에 공사 품질 인증을 신청했다. 인증 공사의 품질이 계약서에 규정된 기준에 미치지 못하면 을측은 인증 과정에서 발생하는 관련 비용을 책임져야 하고, 갑은 인증 과정에서 발생하는 관련 비용을 책임져야 한다.
제 5 조 공사 검수
5. 1 쌍방은 시공 과정에서 다음 단계로 공사 품질을 검수하기로 동의했다: _ _ _ _ _. 을측은 갑에게 검수에 참가하라고 미리 통보하고, 단계 검수에 합격한 후 공사 검수서를 작성해야 한다 (표 8: 공사 검수서 참조).
5.2 공사가 끝난 후 을 측은 갑 측에 검수를 통지했고, 갑 측은 검수 통지를 받은 후 이틀 이내에 검수를 조직하고 공사 검수서를 작성하였다 (첨부 8: 공사 검수서 참조). 공사 대금이 정산된 후 인수인계 수속을 처리하다 (일정 9: 공사 결산서 참조).
5.3 본 공사 보증 기간은 쌍방이 검수하여 서명한 날부터 _ _ _ _ _ 년입니다. 수락 서명 후 엔지니어링 보증 양식을 작성하십시오 (첨부 파일 10: 엔지니어링 보증 양식 참조).
제 6 조 공사 대금 지불 방식
6. 1 쌍방은 다음과 같은 _ _ _ 방식으로 공사비를 지불하기로 동의했다. (1) 본 계약이 체결된 후, 갑측은 착공 전 _ _ 일에서 _ _ 일까지 총 가격에 해당하는 금액을 지불해야 한다 (2) 갑측이 공사 금액의 _ _ _% 완료 후 _ _ 일 이내에 공사 총가격의 _ _ _% 를 지불한다. (3) 준공 검수 후 _ _ _ 일 이내에 갑측이 총가격 _ _ _ _ 에 해당하는 공사 대금을 지불한다. (4) 준공 검수 또는 쌍방이 합의한 보증 기간이 만료된 후 _ _ _ 년, 갑측은 총 가격 _ _ _ _ _ 에 해당하는 공사 대금을 지불한다. 갑이 공사 대금을 지불하고, 을측 판매원이나 시공사가 받는 것은 을측 수금으로 간주한다.
6.2 공사 내용 변경으로 인해 총 가격이 증가하거나 감소하는 경우, 갑측은 준공 검수 합격일에 증액 또는 감소한 금액을 지불하거나 청구해야 합니다.
6.3 쌍방의 자금 왕래는 영수증을 발행해야 한다. 공사가 끝난 후 갑이 미지급금을 청산한 후 을측은 합법적인 송장을 발행해야 한다.
6.4 준공 검수 후 갑측은 공사 총가격 _ _ _% 에 해당하는 보증금을 보유할 권리가 있다. 준공 검수 후 _ _ 년 내에 공사 품질 문제가 없으니 갑측은 보증금을 을측에 전액 반환해야 합니다.
제 7 조 안전 생산 및 화재 예방 협정
갑과 시공현장에서 제공하는 시공 도면과 관행은 주로 전기선, 가스관, 수돗물 및 기타 파이프의 원활하고 합격을 포함한 방화 및 사고 예방의 요구 사항을 충족해야 한다. 공사 중 을측은 필요한 안전보호와 소방조치를 취하여 작업자와 인근 주민들의 안전을 확보하고, 파이프 막힘, 누수, 정전, 인근 주민주택 물품 손상 등의 사고를 방지해야 한다. 상술한 상황이 발생하면 갑의 책임에 속하는 것은 갑측이 배상을 책임진다. 을 측의 책임에 속하는 것은 을 측이 수리 및 배상을 책임진다.
제 8 조 프로젝트 감독
8. 1 갑측이 본 공사 감리를 위탁한 경우 감리기관과 감리계약을 체결해야 합니다. 또한 본 계약 계약 조항에서 감독 단위, 총감독 엔지니어 및 그 책임을 명확히 규정하고 있습니다.
8.2 총감리엔지니어와 갑측 대표가 본 계약에서 맡은 임무는 서로 교차할 수 없다. 갑의 동의 없이, 총감리 엔지니어와 그 대표는 을측이 본 계약에 따른 어떠한 의무도 해지할 권리가 없다. 계약 이행 과정에서 쌍방의 권리와 의무에 영향을 미치는 사건이 발생할 경우 총감독 엔지니어는 공정한 처리를 해야 한다.
8.3 공사의 정상적인 진행을 보장하기 위해 갑을 쌍방은 총감리 엔지니어의 결정을 존중해야 한다. 총감리 엔지니어의 결정에 이의가 있으면 합의 조항에 따라 처리해야 한다. 총감리엔지니어를 교체하는 경우, 갑은 감리기관의 통지를 받은 후 을측에 동시에 통지해야 하며, 후임자는 전임자에게 위탁된 권리와 의무를 계속 이행해야 한다.
제 9 조 시공 도면
양측은 다음과 같은 첫 번째 방법으로 시공 도면을 제공하기로 합의했다.
9. 1 갑은 착공일 전 _ _ _ 일, 본 계약 조항에 규정된 날짜와 매수에 따라 을측에 완전한 시공 도면을 제공해야 합니다. 을 측이 협의 조항에 합의한 도면 수를 초과해야 할 경우, 갑 측은 대신 복사해야 하고, 복사 비용은 을 측이 부담해야 한다 .....
9.2 갑은 을측에 설계도면을 의뢰하여 _ _ _ _ _ 을 (를), 갑, 을, 시공팀이 각각 한 부씩 (첨부 6: 가정방 장식공사 설계도면 참조), 설계비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9.3 외국 도면을 사용하여 시공 요구를 충족시키지 못할 경우, 쌍방은 합의 조항에 표준 도면의 복사, 다시 그리기, 번역 및 구매 등에 합의해야 합니다.
제 10 조 파티 b 현장 대표
을측은 현장 책임자를 임명하여 다음과 같은 요구에 따라 계약상의 권리를 행사하고 계약약정의 의무를 이행하도록 임명했다.
10. 1 을측의 요청, 요구 및 통지는 을측 대표가 서면으로 서명하고 갑측 대표에게 보내야 하며, 갑측 대표가 성명에 서명하고 접수 시간을 받은 후에 발효한다.
10.2 을측 대표는 갑측 대표가 승인한 시공조직 설계 (또는 시공방안) 및 계약에 따른 지시와 요구에 따라 시공을 조직해야 한다. 비상시 갑측 대표에게 연락할 수 없을 경우, 긴급조치를 취하여 인원의 생명, 공사, 재산 안전을 보호하고, 조치를 취한 후 24 시간 이내에 갑측 대표에게 보고할 수 있습니다. 책임은 갑에 있으며, 이로 인한 추가 계약 가격은 갑이 부담하고, 공사 기간은 그에 따라 순연된다. 책임은 을측에 있고 비용은 을측이 부담한다 .....
10.3 을측은 소유권 변경을 대리하고, 을측은 소유권 변경 전 _ _ _ 일 전에 갑측에 통지한 후 계약문서에 규정된 전임자의 권리와 의무를 계속 이행해야 한다.
제 11 조 당사자 a 의 업무
11./KLOC-0 부분적으로 비울 수 있는 집에 남아 있는 가구와 가구에 대해서는 보호 조치를 취해야 한다. 을측에 시공수, 전기 사용 등 필수조건을 제공하고 사용주의사항을 설명하다.
1 1.2 공사 중 공공부위가 임시로 사용하는 작업과 이웃 관계에 미치는 영향에 대한 조율 작업을 잘 한다.
1 1.3 은 원래 건물 구조나 설계 파이프라인을 철거하거나 변경해야 하며, 현지 주택 관리 부서나 부동산 관리 부서에 가서 적절한 승인 절차를 처리하고 관련 비용을 부담해야 합니다.
1 1.4 실내 하중 구조를 제거하지 마십시오. 원래 건물의 무부하 구조 또는 장비 파이프를 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.
1 1.5 시공기간 중 갑이 일부 거실을 사용해야 하는 경우 시공현장의 치안과 소방을 책임진다.
1 1.6 프로젝트 품질 및 시공 진도 감독에 참여하여 자재 접근 및 프로젝트 완료 검수를 담당합니다.
제 12 조 을측의 일
12. 1 시공 과정에서 안전 시공 운영 규범, 방화 규정, 시공 규범 및 품질 기준을 엄격히 집행하여 기한 내에 공사를 완료합니다.
12.2 본 시의 시공 현장 관리 규정을 엄격히 집행하여 민중을 방해하지 않고 환경을 오염시키지 않는다.
12.3 원래 거실의 가구와 가구를 보호하여 거실 상하수관의 원활한 흐름을 보장합니다.
12.4 공사 현장의 청결을 보장하고 공사가 완료된 후 공사 현장의 청결을 책임진다.
12.5 갑이 조직한 시공도면 또는 설명의 현장 교섭에 참가하다. .....
12.6 임명 _ _ _ 을 (를) 을측이 공사 현장에 있는 대표로 계약 이행을 책임진다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질보증량을 기한 내에 시공임무를 완수하고, 을측이 책임지는 모든 일을 해결하며, 을측은 그 행동을 인정해야 한다. 인원 변동이 있으면 을 측은 제때에 서면으로 갑 측에 통지해야 한다.
12.7 을측은 설명서, 품질보증서, 환경설명서, 구매송장 사본을 제출해야 합니다. 만약 갑이 원본을 대조해 달라고 요구하면 을측은 동의해야 한다. 송장은 제품명, 브랜드, 모델, 사양, 등급, 가격 및 수량을 표시해야 합니다.
제 13 조 공사 변경
공사나 시공 방법을 변경해야 할 경우 쌍방은 협의하여 서면 변경 협의를 체결하고 관련 공사 원가와 공사 기간을 조정해야 한다 (일정 7: 장식 공사 변경 주문 참조).
제 14 조 공사 기간이 지연되다
14. 1 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되고, 갑의 확인을 거쳐 공사 기간이 그에 따라 지연됩니다. (1) 공사 수량 변경 또는 설계 변경 (2) 불가항력; (3) a 국은 공사 기간이 순연되는 기타 상황에 동의한다.
14.2 갑이 계약대로 책임져야 할 일을 완성하지 못해 공사 기간에 영향을 미치는 공사 기간은 순연된다. 갑이 제공한 불합격 재료와 설비가 공사의 질에 영향을 미치기 때문에, 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연한다.
14.3 갑이 공사 대금을 기한 내에 지불하지 못하면 계약기간은 그에 따라 순연된다.
14.4 을측의 책임으로 공사가 예정대로 완료되지 않아 공사 기간이 지연되지 않습니다. 을측의 원인으로 공사 품질에 문제가 생기면, 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
제 15 조 계약 위반에 대한 책임
15. 1 어느 당사자가 계약을 이행하지 않거나 국내법, 규정 및 관련 정책을 위반하는 경우, 책임자는 책임을 지고 상대방의 경제적 손실을 배상해야 합니다.
15.2 갑이 공사 완제품을 미리 사용하거나 검수 수속을 거치지 않고 무단으로 사용하는 경우 손실은 갑측이 책임진다.
15.3 일방의 원인으로 인해 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 당사자는 즉시 상대방에게 통지하고, 계약 해지 수속을 처리하고, 책임자는 상대방의 상응하는 경제적 손실을 배상해야 한다.
15.4 갑의 원인으로 공사가 연기되거나 중도에 중단되는 경우, 갑측은 을측의 조업 중단이나 조공으로 인한 손실을 배상해야 하며, 조업 중단이나 조업 일마다 갑이 을을 지불해야 한다. 만약 갑이 계약대로 지불하지 못한다면, 기한이 하루 지날 때마다 갑은 기한이 지난 지불의 _ _ _% 를 위약금으로 지불해야 한다.
15.5 을측의 원인으로 공사 품질이 쌍방이 합의한 품질 기준에 미치지 못하는 경우 을측은 수리를 책임지고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다.
15.6 을측의 원인으로 공사가 기한이 지났고, 하루 연체될 때마다 을측은 갑이 지불한 _ _ _% 를 위약금으로 지불해야 한다.
15.7 관련 절차를 거치지 않은 상태에서 갑측은 을측에 원래 건물의 내력 구조와 설비, 파이프를 철거하고 개조하도록 강요함으로써 발생하는 손실이나 사고 (벌금 포함) 를 갑측이 책임진다.
15.8 을측이 기존 건물의 내력 구조나 설비관을 철거하거나 변경함으로써 발생하는 손실이나 사고 (벌금 포함) 는 을측이 책임진다.
제 16 조 계약의 변경 및 해지
16. 1 계약 쌍방이 서명한 후 (유형시장에서 체결한 계약은 반드시 시장관리부에서 도장을 찍어야 함) 쌍방은 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면, 협의가 일치된 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 계약총가격의% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.
16.2 공사 중 어느 한쪽이 해지 계약을 제출하면 서면으로 상대방에게 제출해야 하며, 쌍방의 동의를 거쳐 청산 수속을 처리하고 종결 계약을 체결한 후 본 계약은 종결로 간주된다.
열일곱 번째 쓰레기 제거
을측은 프로젝트 시공으로 인한 쓰레기를 시공장 밖으로 운송해 지정된 장소로 운송할 책임이 있으며, 갑은 쓰레기 운임 (위안화) _ _ _ _ _ _ _ (이 비용은 공사 가격에 포함되지 않음) 을 지불할 책임이 있다.
제 18 조 진술 및 보증
갑측:
18. 1 갑은 법에 따라 설립되어 존속되는 기업으로, 본 계약을 체결하고 이행할 권리가 있다.
18.2 갑이 본 계약을 체결하고 이행하는 데 필요한 모든 절차가 완료되었으며 합법적으로 유효합니다.
18.3 본 계약이 체결될 때 법원, 중재기관, 행정기관 또는 감독기관이 본 계약을 이행하는 데 큰 악영향을 미칠 수 있는 판결, 판결, 판결 또는 구체적인 행정행위는 없습니다.
18.4 갑이 본 계약에 서명하는 데 필요한 모든 내부 승인 절차가 완료되었으며, 본 계약의 서명자는 갑의 법정 대표인 또는 공인대표입니다. 본 계약이 발효된 후 쌍방에 법적 구속력이 있습니다.
파티 b:
18. 1 을은 법에 따라 설립되어 존속되는 기업으로, 본 계약을 체결하고 이행할 권리가 있다.
18.2 을측이 본 계약을 체결하고 이행하는 데 필요한 모든 절차가 완료되었으며 합법적이고 유효합니다.
18.3 본 계약서에 서명할 때 법원, 중재기관, 행정기관 또는 감독기관이 본 계약 이행에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 판결, 판결, 판결 또는 구체적인 행정행위를 하지 않았다.
18.4 을측이 본 계약에 서명하는 데 필요한 내부 허가 절차가 이미 완료되었으며, 본 계약의 서명자는 을측의 법정 대표인 또는 인가대표입니다. 본 계약이 발효된 후 쌍방에 대한 법적 구속력이 있습니다.
제 19 조 기밀 유지
쌍방은 상대방으로부터 받은 공개 채널을 통해 얻을 수 없는 영업 비밀 (기술 정보, 비즈니스 정보 및 기타 영업 비밀) 을 비밀로 하겠다고 약속했다. 거래 비밀의 원래 제공자의 동의 없이 당사자는 거래 비밀의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 공개할 수 없습니다. 법률 법규에 달리 규정되어 있거나 쌍방이 따로 합의한 것을 제외하고. 기밀 유지 기간은 _ _ _ _ _ 년입니다. 일방이 상술한 비밀 유지 의무를 위반한 것은 상응하는 위약 책임을 지고 그에 따른 손실을 배상해야 한다.
제 20 조 불가항력
본 계약에서 말하는 불가항력은 홍수, 지진, 화재, 폭풍 등 자연재해, 전쟁, 혼란, 정부 행위 등 예측할 수 없고, 극복할 수 없고, 불가피하게 당사자에게 큰 영향을 미치는 객관적인 사건을 가리킨다. 불가항력의 발생으로 인해 계약이 이행되지 않을 경우 불가항력적인 당사자는 즉시 상대방에게 서면으로 통지해야 하며, _ _ _ _ _ 일 내에 사고의 세부 사항과 계약이 이행되지 않거나 이행을 연기해야 하는 서면 정보를 제공해야 합니다. 쌍방의 협의 후 계약을 해지하거나 계약 이행을 일시적으로 연기해야 합니다.
제 21 조 통지
2 1. 1 본 계약의 요구 사항에 따라 발급된 모든 통지, 쌍방 간 문서 교환, 본 계약과 관련된 통지 및 요구 사항은 서면으로 작성해야 하며 _ _ _ (서신, 팩스, 전보, 직접 전달 등 ). 상술한 방식은 배달할 수 없고, 공고 방식을 취할 수 있습니다.
2 1.2 각 당사자의 통신 주소는 다음과 같습니다: _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2 1.3 당사자 변경 통지 또는 우편 주소는 변경일로부터 _ _ _ 일 이내에 상대방에게 서면으로 통지해야 합니다. 그렇지 않으면, 사정을 모르는 측이 그에 따른 상응하는 책임을 진다.
제 22 조 분쟁 처리
22. 1 본 계약은 법률의 적용을 받으며 법에 따라 해석됩니다.
22.2 본 계약 이행으로 인한 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 하며, 관련 부서에서 중재할 수도 있습니다. 협상이나 조정이 이루어지지 않으면 다음과 같은 _ _ _ 방식으로 해결한다. (1) 제 _ _ _ 중재위원회 중재를 제출한다. (2) 법에 따라 인민 법원에 소송을 제기한다.
제 23 조 설명
본 계약에 대한 이해와 해석은 계약의 목적과 본문의 원래 의도를 기초로 해야 한다. 본 계약의 제목은 읽기가 편리하기 때문에 본 계약의 해석에 영향을 주어서는 안 된다.
제 24 조 보충 및 부속서
본 계약의 미해결 사항은 관련 법규에 따라 집행한다. 법률 법규에 규정이 없으면 쌍방은 서면 보충 협의를 달성할 수 있다. 본 계약의 첨부 및 보충 계약은 본 계약의 불가분의 일부이며 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
제 25 조 계약의 효력
본 계약은 쌍방 또는 그 법정대표인 또는 공인대표가 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다. 유효 기간은 _ _ _ 년, _ _ _ 년 이후 _ _ _ _ 년 종료. 본 계약의 정본은 한 부씩 쌍방이 각각 제각기 고집하며 동등한 법적 효력을 가지고 있다. 계약서 1 식 _ _ 부, 송부 _ _ 부, 한 부 남겨 주세요.
파티 a (인감): _ _ _ _ _ _ _ 파티 b (인감): _ _ _ _ _ _
대리인 (서명): _ _ 법정 대리인 (서명): _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ 계약 위치: _ _ _ _ _ _