소방 엔지니어링 건설 계약의 간단한 버전
법규가 지속적으로 개선되면서 계약에 대한 사람들의 관심이 높아지고 있으며, 계약의 종류도 점점 더 많아지고 있어, 계약을 체결하면 양측 모두가 협력을 다짐하고 이행할 수 있게 됩니다. 표준화된 방식. 다양한 유형의 계약이 있으며 물론 목적도 다릅니다. 아래는 제가 수집하고 편집한 간단한 버전의 소방 엔지니어링 건설 계약 템플릿입니다. 참고용으로만 사용하시기 바랍니다. 모든 사람. 소방 엔지니어링 건설 계약의 간단한 버전 1
계약자(A측):
계약자(B측):
"인민혁명"에 따르면 중화인민공화국 및 국무원''계약법','중화인민공화국 건설법','중화인민공화국소방법' 및 기타 관련법규와 이 규정의 구체적인 조건을 결합한다. 본 프로젝트는 A측과 B측이 자발적, 평등, 공정성을 준수해야 하며, 본 계약은 양측이 합의를 통해 체결한 것입니다.
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 위치:
4. 계약 방식:
2. 프로젝트 계약 방식
작업 및 자재 계약은 B측의 예산이 계약의 일부입니다. 계약금액은 쌍방이 확정하며, 예산 범위 내 사업 내용은 총액에 포함되며, 예산 범위를 벗어나는 협의 변경 사항은 정산 시 조정되지 않습니다.
3. 프로젝트 기간
1. 본 계약 기간은 B가 현장에 입장한 날부터 프로젝트가 완료되는 날까지 ____일입니다. B측은 A측의 서면 입국 통지를 받은 후 ____일 이내에 건설 현장에 입장합니다.
2. 공사 과정에서 다음과 같은 상황이 발생할 경우 그에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
(1) 정상적인 공사 기간은 당사자 A의 설계 변경에 영향을 받습니다. 또는 프로젝트 규모의 증가
p>
(2) 당사자 A가 건설 도면, 자재 및 장비를 제때에 제공할 수 없거나 제공된 자재 및 장비가 건설 요구 사항을 충족하지 못합니다. 공급받은 자재 및 장비에 하자가 있는 것으로 확인되어 수리, 교체, 교체가 필요한 경우, 진행에 영향을 미치는 경우
(3) 당사자 A가 현장에 입장할 수 있는 조건이 없기 때문입니다. , 건설 현장, 물, 전력 공급을 제공할 수 없고 현장의 도로가 원활하지 않으며 장애물을 제거할 수 없어 진입 건설에 영향을 미치는 경우
(4) 정상적인 공사에 영향을 미치는 경우; 공사 중 계속되는 간헐적인 단수 및 정전으로 인해
(5) B측 이외의 사유로 인해 이전 프로세스가 완료되지 않아 본 프로젝트 진행에 영향을 미쳤습니다.
(6; ) B측이 A측에 은폐된 프로젝트 승인을 통보했지만 A측이 기한 내에 이를 수락하지 않은 경우
(7) A측이 합의된 프로젝트 가격을 지불하지 않은 경우.
4. 프로젝트 가격
1. 프로젝트 가격은 (대문자) ______, (소문자) ____________________입니다.
2. 계약 이행 중 다음과 같은 상황이 발생할 경우 본 프로젝트의 프로젝트 가격이 조정됩니다.
(1) 승인된 설계 변경
( 2) 을 이외의 사유로 현장시공이 도면과 일치하지 않는 경우 공사량을 늘려야 합니다.
3. 프로젝트 정산 가격 조정 계산 방법: 위 협상으로 인한 증가 또는 감소 금액은 협상 체결 시 양 당사자가 결정합니다. 최종 프로젝트 정산은 고정 계약 가격이 됩니다. + 협상 금액이며 더 이상의 정산은 이루어지지 않습니다.
4. 사업 정산 가격은 제3자 감사 기관에 의해 완료되어야 합니다. 을은 공사 완료 후 20일 이내에 을이 사업 완료 정산 보고서와 정산 정보를 당사자에게 제출해야 합니다. A. A측은 정산완료 및 정산정보 완료 후 3개월 이내에 제3자 감사기관을 구성하여 확정하여야 하며, 연장은 B측이 신고한 정산금액을 인정한 것으로 간주됩니다.
5. 자재 및 장비 공급
1. B측은 프로젝트에 필요한 모든 자재를 구매하여 건설 현장에 공급해야 합니다. B측은 완제품 샘플을 제공해야 합니다. 자재는 A사 및 감리자에게 동의 후 승인을 거쳐 B사가 구매하여 공사현장에 공급합니다(A사가 제공한 자재 및 장비 제외).
2. 모든 자재와 장비는 공장 자격 인증서 및 생산 허가증과 함께 제공되며 관련 국가 부서의 규정 및 요구 사항에 따라 엄격하게 검사되며 국가 안전 및 품질 표준을 준수해야 합니다.
3. 공사 중 A측의 사유로 인한 설계변경으로 인해 B측에서 구매한 자재, 장비가 적합하지 않은 경우 A측에서 부적합 자재, 장비를 이후 B측에서 처리합니다. A측은 B측에 적절한 보상을 제공합니다.
4. 재료 및 장비는 입찰 문서에 약속된 브랜드 또는 유사한 제품이어야 합니다(사용된 제품 브랜드는 당사자 A가 서면으로 확인해야 함).
6. 프로젝트 품질
1. A측은 B측이 현장에 들어가기 7일 전에 일련의 시공 도면 및 시공 지침을 B측에 제공하고 기술 브리핑을 수행해야 합니다. 파티 B.
2. 을은 설계도면, 시공지시, 조직계획, 일정계획 등에 따라 공사를 진행하여야 하며, 상기 합의사항이 변경될 경우 쌍방은 상대방에게 서면으로 통보하여야 한다.
3. 은폐된 프로젝트 또는 단일 프로젝트가 관련된 경우 B측은 은폐된 프로젝트 또는 단일 프로젝트가 완료되기 2일 전에 A측에 현장에 와서 승인을 받도록 통지해야 합니다. 수락이 통과된 경우 A측은 수락 기록에 서명해야 하며, 수락이 만족스럽지 않은 경우 B측은 수정하고 다시 수락해야 합니다. A측이 기한 내에 인수 검사를 수행할 수 없는 경우, 승인 하루 전에 서면으로 B측에 연장 요청서를 제출해야 하며, 연장은 2일을 초과할 수 없습니다. A측이 위 기한 내에 연장을 요청하지 않거나, 인수 검사를 실시하지 않거나, 인수 기록에 서명을 거부하는 경우, B측은 자체적으로 인수 검사를 조직할 수 있으며, A측은 수락 기록을 인정해야 합니다.
4. B국은 해당 프로젝트가 국가 엔지니어링 건설 소방 기술 표준을 준수하는지 확인합니다.
5. 이 프로젝트에 사용되는 소방 제품은 국가 규정을 준수해야 합니다.
7. 프로젝트 수락
1. 프로젝트 완료 후 B측은 A측에 서면으로 수락 사실을 통보해야 합니다. A측은 수신 후 5일 이내에 자체적으로 수락을 결정해야 합니다. 승인 통지를 받고 승인 후 14일 이내에 승인을 준비해야 하며 수정에 대한 제안은 일 이내에 제공됩니다. 계약자는 요구에 따라 수정을 해야 하며, 자신의 사유로 인한 수정 비용을 부담해야 합니다. A측이 B측으로부터 완료 승인 보고서를 받은 후 5일 이내에 승인을 구성하지 않거나 승인 후 14일 이내에 수정 제안을 하지 않는 경우 완료 승인 보고서가 승인된 것으로 간주됩니다.
2. 자체 점검 및 승인을 통과한 후 양 당사자는 프로젝트 인수 절차를 진행하게 됩니다.
3. A측과 B측은 적극적으로 협력하여 공안 기관 소방 기관에 소방 접수 또는 소방 등록을 신청합니다.
8. 프로젝트 가격 지불 방법
1. 계약 체결 후 총 프로젝트 가격의 _______%를 RMB로 계산하여 선지불해야 합니다. _______ 위안;
2. 프로젝트가 완료되고 소방 승인 인증서를 받은 후 1주일 이내에 총 프로젝트 가격의 60%(위안화 _______ 위안)를 지불해야 합니다.
9. 유지보수 책임
B측은 공안 기관의 소방 기관이 소방 승인 검사를 통과한 날부터 시작하여 _____년의 보증 기간을 책임집니다. 또는 프로젝트가 시작된 다음 날 중 먼저 도래하는 날짜를 기준으로 합니다. B측은 A측으로부터 점검 통보를 받은 후 24시간 이내에 현장에 도착하여 적시에 처리해 드립니다. 품질 문제가 B 당사자에 의해 발생하지 않은 경우 B 당사자의 보증 범위에 속하지 않습니다. B 당사자가 수리해야 하는 경우 A 당사자는 해당 비용을 B 당사자에게 지불해야 합니다.
10. 계약위반 책임
1. 을의 사유로 공사완료가 지연된 경우 을은 A에게 사업대금의 1‰에 해당하는 약정손해배상금을 지급한다. 각 연체일에 대해 최대 계약 가격의 3%를 초과하지 않습니다.
2. A측의 사유로 작업 개시가 지연되거나 중단된 경우, A측은 중단으로 인해 발생한 손실을 B측에 배상해야 합니다. B측이 후속 공사를 위해 현장에 입장해야 하는 경우 A측이 후속 입장 비용을 부담합니다.
3. A측이 계약에 명시된 대로 지불하지 않는 경우 B측은 지연일당 프로젝트 가격의 1‰에 해당하는 손해배상금을 지불해야 합니다.
4. B측의 사유로 인해 프로젝트가 공안 기관 소방 부서의 검사를 통과하지 못하거나 소방 신청 후 무작위 검사를 통과하지 못한 경우 B측은 해당 프로젝트를 재작업해야 합니다. 재작업 비용은 당사자 B가 부담합니다.
5. 프로젝트 완료 후 A측은 3개월 이내에 인수를 완료해야 합니다. A측이 합의된 날짜에 인수를 완료할 수 없는 경우 A측은 다음 날부터 프로젝트 관리 책임과 지불금을 인수해야 합니다. 합의된 기간의 마지막 날.
11. 분쟁해결
1. 본 계약의 조항과 첨부서류, 기술기준, 설계도면, 입찰서류 등이 불일치하는 경우에는 다음의 순서로 한다. 해석은 다음과 같습니다: 본 계약서 및 첨부 파일, 기술 표준, 설계 계획 및 입찰 문서.
2. 계약 이행 기간 동안 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 당사자 간의 우호적인 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 무효인 경우 당사자 중 한 사람은 소송을 제기할 수 있습니다. ____________ 인민법원.
A 측(공식 직인):
서명 담당자:
서명 시간: _______년___월___일
서명 장소:
당사자 B(공인):
서명 대표:
서명 시간: _______년___월___일
서명 장소: 소방 엔지니어링 건설 계약 단순 버전 2
당사자 A(전체 이름):
당사자 B(전체 이름):
"중화인민공화국" 경제 계약법에 따름 중국', '중화인민공화국 건설법' 및 기타 관련 법률, 행정법규를 준수하고 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙을 준수하고 본 프로젝트의 구체적인 상황을 고려하여 당사자는 합의를 거쳐야 합니다. 프로젝트 건설사항에 대하여 본 계약을 체결한다.
1. 프로젝트 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
계약 범위:
계약 방법 ：
2. 프로젝트 날짜
시작 날짜:
완료 날짜:
계약 기간의 총 역일: _____일< / p>
3. 품질 표준
프로젝트 품질 표준:
4. 계약 가격
금액(RMB 대문자):
5. 계약서 작성
1. 본 계약서
2. 입찰서 및 첨부서류
>4. 표준, 사양 및 관련 기술 문서
5. 도면
6. 수량표
7. 프로젝트 견적 및 예산
p>
양 당사자 간의 프로젝트 협상 및 변경에 관한 서면 계약서 또는 문서는 본 계약의 필수적인 부분으로 간주됩니다.
6. 계약의 효력 및 종료
1. 계약은 서명일로부터 효력을 발생한다.
2. 품질 보증서를 제외하고, A와 B는 모두 계약의 모든 의무를 이행해야 하며, 완료 정산 대가를 지불하고 B가 완성된 프로젝트를 A에게 인도하고 수락이 합의된 기준에 도달하면 본 계약은 종료됩니다.
3. 계약의 권리와 의무가 종료된 후에는 갑과 을은 신의성실의 원칙을 준수하고 통지, 지원, 비밀유지 등의 의무를 이행합니다.
7. 도면
제공자 및 사본 수:
8. 당사자 A의 작업:
1. 지역 소방서 제공 부서 승인된 설계 데이터가 건설 중에 변경되는 경우 당사자 B와 설계 부서는 문제를 해결하기 위해 적시에 조정해야 합니다.
2. B측 건설현장의 장비, 배선, 배관 등을 보호합니다.
3. 기반 시설 건설 측이 예비, 매립 및 기타 기반 시설 조정 작업을 수행해야 하는 경우 A측은 B측 및 기반 시설 건설 단위와 사전에 협의하여 문제를 해결해야 합니다.
4. 건설현장에 건설조건을 제공
5. 건설에 필요한 물, 전기, 통신선을 제공하고 건설현장에 연결
6. 양측 A측은 다른 작업을 수행하기로 합의했습니다.
9. B측 작업
1. 시공은 적격 설계 등 관련 규정에 따라 수행되어야 합니다. 소방서의 승인을 받은 도면 및 "건축 설계 화재 예방 규정".
2. 건설 과정에서 현장의 기술 요구 사항과 실제 조건이 "국가 화재 허용 규정"을 준수하지 않는 것으로 확인되면 당사자 A와 당사자에게 보고해야 합니다. A씨와 설계팀은 해당 문제를 해결하기 위해 소방서와 협의할 예정이다.
3. 을은 계약서에 명시된 기간에 따라 서비스를 완료하고 제공해야 합니다.
10. 건설 조직 설계 및 건설 기간
1. 건설 착공 및 건설 연기
당사자 B는 합의된 착공 시간에 따라 건설을 시작해야 합니다. 계약. 을이 제때에 공사를 시작할 수 없는 경우, 공사 시작을 지연하는 이유와 요구 사항을 서면으로 갑에게 제출해야 합니다.
A측 대표는 공사 연기 신청을 받은 후 48시간 이내에 B측에 서면으로 답변해야 한다. A측 사정으로 인해 계약서에 약정한 착공시간대로 공사를 착공할 수 없습니다. A측은 건설 착공을 연기하고 건설 기간을 연기하도록 B측에 서면으로 통지해야 합니다.
2. 다음과 같은 이유로 공사 기간이 지연되는 경우 그에 따라 공사 기간도 연기됩니다.
a) 당사자 A는 계약서에 명시된 도면 및 착공 조건을 제공할 수 없습니다. 계약;
b ) 프로젝트 수량 변경 및 설계 변경
c) 물, 전력, 가스 등으로 인한 중단; 불가항력
e) A측이 합의한 의무를 이행할 수 없어 공사 기간이 지연되는 경우
f) 양 당사자가 합의한 대로 공사 기간이 연기되는 기타 상황 :
3. 공사 완료
a) 을은 특별한 사정이 있는 경우 계약 조건에서 합의한 완료일 또는 연기 기간에 따라 공사를 완료해야 합니다. 두 당사자는 별도로 협상할 것입니다.
b) A측이 공사 중 예정보다 빨리 프로젝트를 완료해야 하는 경우 양측은 합의 후 계약 문서의 일부로 조기 완료 계약을 체결해야 합니다. 조기 준공 계약에는 을이 사업의 품질과 안전을 보장하기 위해 취한 조치, 갑이 제시한 조기 준공 조건, 조기 준공을 위한 추가 계약 가격 등이 포함되어야 한다.
11. 프로젝트 품질
a) 프로젝트 품질은 계약서에 명시된 품질 기준을 충족해야 합니다. 품질 표준의 평가는 국가 또는 업계 품질 검사 및 평가 표준을 기반으로 합니다. 을의 귀책사유로 인해 프로젝트 품질이 합의된 품질기준에 미치지 못하는 경우 을은 계약위반 책임을 진다.
b) 프로젝트 품질에 대해 양측이 분쟁이 있는 경우 양측이 합의한 프로젝트 품질 검사 기관에서 평가를 진행하며 이로 인해 발생하는 비용과 손실은 책임 당사자가 부담합니다. . 양 당사자는 책임이 있으며, 각 당사자는 각자의 책임에 따라 각자 부담해야 합니다.
c) B 당사자는 표준, 사양 및 설계 도면 요구 사항과 계약에 따라 A 당사자의 대표가 발행한 지침에 따라 성실하게 공사를 수행하고 A 당사자의 검사 및 검사를 수락해야 합니다. 대표자와 그 지정인력을 수시로 확인하고 검사 및 점검을 위한 편리한 조건을 제공합니다.
d) A측 대표의 검사 및 검사는 정상적인 건설 진행에 영향을 주어서는 안됩니다. 공사의 정상적인 진행에 영향을 미치는 경우 A측은 정상적인 공사에 영향을 미치는 비용을 부담하고 이에 따라 공사기간을 연기하게 됩니다. 또한, A측은 정상적인 공사에 심각한 영향을 미치는 추가 도급금액을 부담하게 됩니다.
e) 은폐 엔지니어링 및 중간 승인
관련 국가, 지방 및 지방자치단체 규정에 따라 구현됩니다.
f) 재검사
A측 대표가 검사를 실시했는지 여부에 관계없이, 은폐된 작품을 재검사하겠다고 제안하는 경우 B측은 다음과 같이 벗겨내거나 개봉해야 합니다. 점검 후 다시 수리해 주십시오. A측은 이에 따른 비용을 부담하고 이에 따라 공사기간을 연장한다.
g) 본 프로젝트에서 합의한 품질 보증 비용은 건설 계약 가격의 %입니다.
본 프로젝트의 양 당사자는 B 당사자가 A 당사자에게 다음과 같이 품질 보증 수수료를 지불하는 데 동의합니다. (대문자)
품질 보증 보증금은 보증 기간 후 1주일 이내에 A측에서 일괄 반환합니다.
본 프로젝트에 대해 합의된 품질 보증 기간은 1년입니다. 1년 이후에 고장이 발생하면 B측에서는 장비 교체비와 공사비만 청구합니다.
12. 계약 가격 및 지급
1) 계약 가격 결정 계약 가격은 _________에 의해 결정됩니다.
2) 양측이 합의한 사업대금(중도금)의 지급 방법 및 시기:
3) A측은 다음에 따라 사업대금(중도금)을 지급한다. 합의된 대금지급방법 및 시기를 정한 경우, A사가 사업대금(진행금)을 기한 내에 납부하지 않아 사업진행에 영향을 미치고 그에 따른 공사기간이 연장되는 등 발생하는 모든 결과에 대하여 A측이 책임을 진다.
4) 사업변경에 따라 조정된 도급금액과 다른 조건으로 합의된 추가 도급금액은 사업대금(진행금)과 동시에 조정하여 지급한다.
13. 엔지니어링 설계 변경
A측이 건설 중에 원래 엔지니어링 설계를 변경해야 하는 경우 7일 전에 서면으로 B측에 변경 통지를 발송해야 합니다. . 변경 사항이 원래 설계 표준 또는 승인된 건설 규모를 초과하는 경우 A측은 계획 관리 부서 및 기타 유관 부서에 보고하여 재심사 및 승인을 받아야 하며 원래 설계 단위는 변경에 대한 해당 도면 및 지침을 제공해야 합니다.
엔지니어링 설계 변경으로 인해 발생하는 엔지니어링 비용은 사업비의 일부로 지급하며, 사업비와 동시에 조정하여 지급한다.
14. 완료 승인 및 완료 합의
1) 프로젝트 완료 승인 표준은 현재 국가 및 업계 승인 표준과 A 당사자와 B 당사자 간의 관련 계약이어야 합니다.
2) 프로젝트가 완료되고 승인된 후 당사자 B는 완료 정산 보고서와 완전한 정산 정보를 당사자 A에게 제출해야 합니다. 이후, 양 당사자는 본 계약서에 규정된 도급금액과 별첨 조항에 규정된 도급금액 조정 내용을 참고하여 프로젝트 완료 시 정산을 하게 된다.
3) 프로젝트 완료 후 정산가격을 두고 갑과 을이 분쟁이 있는 경우에는 계약서의 분쟁조항에 따라 처리한다.
15. 청구 및 분쟁
1) 계약 위반 처리:
불가항력을 제외하고 B 당사자는 계약 기간에 따라 공사를 완료할 수 없습니다. 설계 및 사양 요구 사항이 충족되지 않거나 기타 계약 위반이 발생한 경우 당사자 B는 약정된 손해 배상금을 총 프로젝트 비용의 0.5%로 계산합니다. 지연 보상의 최대 한도는 총 계약 가격의 5%를 초과할 수 없습니다.
2) 청구
당사자 간의 계약이 계약을 종료하거나 일방의 계약 위반으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우를 제외하고 위반 당사자는 계속해서 계약을 이행해야 합니다. 위 계약 위반에 대한 책임을 지고 계약을 체결합니다. 일방이 계약을 위반하여 계약을 이행할 수 없고, 상대방이 계약 전체를 중지 또는 해지하고자 하는 경우에는 계약을 중지 또는 해지하기 10일 전에 위반 당사자에게 서면으로 통지해야 합니다. 계약 위반에 대한 책임.
3) 분쟁
본 계약 이행 중에 발생하는 모든 분쟁은 양 당사자가 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패할 경우 당사자 B는 다음에 따라 소송을 제기해야 합니다. B측이 위치한 인민법원의 법률에 따른다.
16. 계약 해지
1) A측과 B측은 합의에 의해 계약을 해지할 수 있습니다.
2) A측과 B측은 다음과 같은 경우 계약을 해지할 수 있습니다.
1. 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우 >2. 일방의 계약 위반으로 인해 계약 이행이 불가능해집니다.
3) 위 약관에 따라 일방이 계약 해지를 요청할 경우 상대방에게 서면으로 계약 해지 통지를 발송하고, 통지 발송 10일 전에 상대방에게 이를 통지해야 합니다. . 그 통지가 상대방에게 도달한 시점에 계약은 종료됩니다. 계약 해지에 대해 분쟁이 발생할 경우, 본 계약의 분쟁 조항에 따라 처리됩니다.
4) 계약 종료 후 을은 완성된 사업과 구매한 자재 및 장비를 적절하게 보호 및 인계하고, 갑의 요구에 따라 자체 기계장비 및 인력을 건설현장에서 대피시켜야 한다. 을은 계약서에 명시된 대로 을이 지불해야 하는 사업비를 철회하고 지불할 수 있도록 필요한 조건을 제공해야 합니다. 주문한 자재 및 장비를 반환하거나 주문 계약을 취소할 책임은 주문 대출자에게 있습니다. 환불되지 않는 대출금과 주문 계약의 반환 또는 취소로 인해 발생하는 비용은 책임 당사자가 부담합니다. 또한, 가해자는 계약 해지로 인해 발생한 모든 손실을 상대방에게 배상해야 합니다.
5) 계약이 종료된 후에도 계약 당사자 쌍방이 합의한 정산 및 청산 조항의 유효성은 영향을 받지 않습니다.
17. 계약서 사본 수
이 계약서는 2부로 작성되며, A와 B가 각각 1부씩 보유합니다. A와 B가 한 장의 사본을 보유하고 있습니다.
18. 보충 약관
당사자 A: (장) 당사자 B: (장)
법정 대리인: 법정 대리인: 간이소방공학 건설 계약 버전 3
건설 단위(A측)
건설 단위(B측)
"소방법"의 관련 조항에 따라 A측은 다음을 통제합니다. Guanling County Guesthouse의 화재 방지 설치 프로젝트는 B측과 계약을 맺고 A측과 B측의 협상을 거쳐 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치 :
3. 프로젝트 내용 : (2층, 3층, 4층, 5층 간이 실내 스프링클러 설치, 자동 화재 경보기 설치 및 소화기, 표지판 조명 및 조명 구성)
4. 계약 방법: 작업, 자재 및 인건비 계약: A측은 RMB 60,000(60,000.00위안)에 건설 전력 공급을 제공하고 2상 전기 연결을 담당합니다. 자동 경보 호스트.
5. 지불 방법: 계약 체결 후 A측은 B측에 보증금 5,000위안을 지불하고 나머지 5,000위안은 B측에 일괄 지급합니다. 소방서에서 인정한 경우 소방서에서 기준에 미달한다고 판단하면 지급되지 않습니다.
6. 공사 기간 요건: _________년________월________ ~ _________년________월________일.
7. 계약 위반에 대한 책임: 위반 당사자는 상대방에게 모든 경제적 손실을 배상해야 합니다.
8. 안전 책임: A측은 안전한 건축 환경을 제공할 책임이 있고, B측은 공사 과정에서 발생한 안전사고에 대해 책임을 집니다.
9. 본 계약은 서명 후 효력이 발생하며, 양 당사자는 이를 준수하기로 합의합니다.
10. 본 계약서는 2부로 작성되어 있으며, A측과 B측이 각각 한 개씩 보유하고 있습니다.
11. B측은 벽에 뚫린 구멍을 복원하고 수리하는 일을 담당합니다.
A측 대표 서명:
B측 대표 서명:
____년___월___일 4일의 소방 엔지니어링 건설 계약의 간단한 버전
건설 단위: __________
건설 단위: __________
"중화인민공화국 계약법" 및 "건설 및 설치 프로젝트 계약 규정"에 따름 및 기타 규제 문서를 통해 양 당사자의 경제적 책임을 명확히하기 위해 양 당사자는 협상을 통해 본 계약을 체결하고 계약에 따라 엄격하게 이행하기로 합의했습니다.
1. 프로젝트 범위 및 계약 방법:
1. 프로젝트 범위: 실내 소화전 시스템, 자동 화재 경보 시스템, 비상 조명 시스템, 화재 연결 시스템, 화력 외부 라인, 소방 펌프 하우스, 방화 셔터 문 제조, 환기 시스템 및 전압 안정 시스템 등
2. 계약 방법: 작업 및 자재 계약
2. 프로젝트 위치: Pulandian City
p>
3. 양 당사자의 책임
(1) A 당사자의 책임:
1. 프로젝트 선금, 프로젝트 진행 대금, 건설 품질을 적시에 할당할 책임 그리고 현장 조율.
2. B측의 건설 조건을 제공합니다. (예: 건설 용수, 전기, 기숙사)
(2) B 측의 책임:
도면 및 A 측 요구 사항에 따라 건설하고 국가 및 규정을 엄격히 이행합니다. 건설 단위의 안전 기술 및 기타 규정 규정을 준수하여 프로젝트 품질 승인을 보장합니다.
4. 프로젝트 기간:
1. 본 계약 체결일로부터 __________일 이내에 완료됩니다.
2. 다음과 같은 경우 공사기간이 연기됩니다.
(1) 불가항력적인 자연재해로 인해 공사가 강제로 중단되는 경우.
(2) 주요 설계 변경이나 공사 단위 사유로 인한 공사 지연, 공사 단위의 자금 부족 등
5. 사업비 및 결산방법
(1) 사업비 : 108만 위안(108만 엔).
(2) 정산방법 :
사업비의 50%는 계약 체결 후 선불로 하며, 실내 소화전 설비, 화재 발생 후 납부한다. 외부전력선, 소방펌프실, 환기시스템 등은 자동화재경보시스템, 비상조명시스템, 화재연동시스템 등이 완료되어 소방서 승인을 받은 후 사업비의 30%를 지급하고 나머지 3개는 완료한다. 프로젝트 비용의 %를 보증 보증금으로 지불하며 보증 기간은 1년입니다.
6. 완료 수락:
수락 과정에서 당사자 A 또는 당사자 B가 부분 수정에 대한 책임이 있음이 밝혀진 경우 당사자 B는 양측이 합의한 기한 내에 이를 완료해야 합니다. 파티.
7. 기타 사항
1. 본 계약은 쌍방이 서명한 날로부터 효력을 발생한다.
2. 본 계약은 4부로 작성되며, 각 당사자는 동일한 법적 효력을 갖는 두 장의 사본을 보유해야 합니다.
8. 두 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 대련 인민 법원에서 결정합니다.
당사자 A: __________ 당사자 B: __________
대표자: __________ 대표자: __________
__________년 __________월 __________ 소방 프로젝트 건설 계약 단순 버전 5
파티 A:
ID 번호:
전화:
파티 B:
ID 번호:
p>
전화번호:
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건설법" 및 "중화인민공화국 건설법"에 의거 중국" *중화인민공화국 소방법 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙에 따라 A측과 B측은 소방 기술 문제에 대해 합의하고 이에 서명합니다. 계약.
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용: 소방 시스템
4. 프로젝트 기간: _____월 _____ ~ _____월 _____일 _____년.
2. 계약 방법: 인건비 및 자재
3. 프로젝트 비용:
4. 프로젝트 품질 및 평가 기준
1. 품질 요구 사항: 적격 프로젝트이며 화재 방지 설계 요구 사항을 준수합니다.
2. 평가 기준: 현행 국가 및 감숙성 품질 평가 기준과 건설 기술 수용 사양에 따라 시행됩니다.
3. 안전 생산은 사고 예방을 위해 국가 안전 건설 규정의 요구 사항을 준수해야 합니다.
4. 자재 및 장비 브랜드는 소방서에서 인정한 적격 제품, 사양, 모델, 원산지, 품질 수준을 채택하고 화재 예방 요구 사항을 준수하여 프로젝트 품질을 보장해야 합니다.
5. 결제방법
1. 계약 당일에 A측이 B측에 계약대금을 지급합니다.
2. A측이 잔액을 지급합니다. 프로젝트가 완료된 후 당사자 B에게
6. 양 당사자의 책임과 의무
1. 당사자 A의 책임
(1) 다음에 명시된 모든 수수료를 제공합니다. 계약금 지급방식에 따른 계약
(2) 시스템엔지니어링 사업 건설의 조정을 담당할 전담자를 지정하고, B측에 장비 보관실, 건설용 전원공급장치, 건설용수는 무료입니다.
(3) 시스템 엔지니어링 프로젝트의 조직 및 수용을 담당합니다. (A측 내부 수락)
(4) A측은 현장 장비 설치 위치의 전원 공급을 담당하고 배선, 배관 및 기타 시설의 조정을 확인합니다.
2. 당사자 B의 책임
(1) 모든 시스템 설계, 설치, 디버깅 및 시운전을 담당합니다. 시험 운영이 시작된 후 시스템 완성 데이터와 전체 시스템 기술 데이터 세트가 당사자 A에 전달되고, 기술 사양을 충족하고 승인 테스트를 통과한 시스템은 적시에 당사자 A에 전달됩니다.
(2) 을의 건설기간 중 을의 건설인력 및 설비에 대한 사고로 인한 사상자 및 손실은 전적으로 을의 책임으로 하며 을과는 아무런 관련이 없습니다.
(3) B측의 프로젝트가 화재 승인 사양을 충족하지 않아 재작업이 필요한 경우 발생하는 모든 손실은 B측에서 부담해야 합니다. 건설 기간 동안 A측에서 발생한 손실은 당사자 A가 부담합니다. 프로젝트 완료 후 당사자 B는 당사자 A로 인해 발생한 모든 인위적 손해에 대해 전적으로 책임을 져야 합니다.
(4) 사업수락 : 소방서의 의견에 따라 B측이 협조하고 A측이 수용책임을 진다.
(5) 당사자 A의 시스템 사용 및 유지 관리 담당자에 대한 기술 교육을 담당합니다.
(6) 시스템이 가동된 날부터 당사자 B는 시스템 및 시스템 장비에 대한 무료 보증 작업을 제공합니다(품질 책임은 제품 자체의 수리, 교체 또는 유지 관리로 제한됩니다. 기타 인명 피해 요인 또는 부적절한 사용 제외)(인위적 불가항력 요인 제외), 우대 서비스는 시스템 장애 후 1년 후에 제공됩니다. B측은 24시간 이내에 응답하고, 일반적인 장애는 1일 이내에 해결합니다. 장비의 평생 유지 관리 및 시스템 기술 지원에 대한 장기적인 애프터 서비스를 구현합니다.
7. 소유권 및 위험 이전
당사자 A가 대금 전액을 지불하기 전에 상품의 소유권은 당사자 B에게 속합니다. 당사자 A가 규정에 따라 지불 의무를 이행하지 못하는 경우 계약에서 합의된 지불 기간, 당사자 B는 어떤 방식으로든 물품을 회수할 권리가 있으며, 계약 위반으로 인해 당사자 B에게 발생한 경제적 손실(지정 손해배상, 운송 및 기타 비용을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 A 당사자가 부담해야 합니다. 물품 회수 비용 등
8. 이행기간 및 방법
1. 계약 체결 후, B측은 A측이 명시한 기한 내에 장비를 현장까지 운송합니다.
2. 공사 과정에서 다음과 같은 상황이 발생하여 공사 기간을 연기해야 하는 경우 양 당사자는 적시에 협의하여 서면으로 연장 기간을 결정해야 합니다.
(1) 불가항력으로 인해 작업이 강제로 중단된 경우.
(2) 갑의 계획변경 제안으로 공사를 진행할 수 없는 경우.
(3) A측의 사유로 인해 A측이 계약에 명시된 해당 조건을 기한 내에 제공할 수 없는 경우.
9. 시스템 엔지니어링 프로젝트 지연에 대한 책임
1. 당사자 A는 프로젝트를 정시에 시작하지 못하거나 기한의 진행에 영향을 미침으로써 발생하는 책임과 경제적 손실을 부담합니다. 당사자 A의 사유에 따라 건설 기간은 지연 일수에 따라 연장됩니다.
2. 을의 귀책사유로 인해 프로젝트가 검수검사를 통과한 시스템을 기한 내에 인도하지 못하여 발생하는 손해는 을이 부담한다.
10. 계약 위반에 대한 책임 및 중재
1. A 또는 B 중 어느 한 쪽이 계약을 위반한 경우 상대방에게 약정된 손해 배상금을 지불해야 하며, 그 총액은 지체상금은 총 계약금액의 5%를 초과할 수 없습니다.
2. 사업 계약에 따라 분쟁이 발생한 경우, A측과 B측은 우호적 협력의 목적을 달성하기 위해 적시에 협의하여 해결해야 합니다. 해결을 위해 중재 기관에 제출될 수 있습니다.
3. 본 계약은 서명 및 봉인된 날로부터 효력을 발생합니다. 어느 당사자도 이를 무단으로 수정하거나 해지할 수 없습니다. 수정 또는 종료가 필요한 경우 양 당사자는 합의하여 서명해야 합니다. 계약을 수정하거나 취소하지 않을 경우 모든 문제는 양측 간의 우호적인 협상을 통해 해결됩니다.
4. 본 계약서는 2부로 작성되어 있으며, A측과 B측이 각각 1부를 보유하고 있습니다. 본 계약서의 별첨은 본 계약서의 일부로서 본문과 동일한 법적 효력을 갖습니다. 계약의.
A 측(관인): _________
B 측(관인): _________
법정 대리인(서명): _________
법정대리인(서명) : _________
_________월____일
_________월____일