6. 자건청부 및 재료시공계약 시범조항.
자건축 도급 및 자재 시공 계약 판문 1.
고용주 (이하 "당사자 a"):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 계약법 및 기타 관련 법규에 따르면 각 방면의 이익을 확보하기 위해 갑을 쌍방은 동등한 자발성과 협상을 바탕으로 협상을 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요
1. 공사 장소: 윤생장원 인테리어 공사.
2, 엔지니어링 장식 영역:
엔지니어링 계약: 파티 b 는 프로젝트 및 자료를 계약합니다.
4, 공사 기간:
쌍방의 협의에 따르면 공사 기간은 연월일부터 연월일까지로 잠정적으로 정해졌다. 예측할 수 없거나 불가항력을 만나면 공사 기간이 순연된다.
5. 계약 가격:
본 계약공사는 평방미터당 건설가격이 인민폐: 위안, 총액은 인민폐: 위안, 대문자금액은 위안화입니다.
둘. 갑의 일
1, 사이트 건설 조정을 담당합니다.
2. 공사의 품질과 시공 진도를 감독하고, 공사 재료의 검수, 은폐공사 검수 및 준공 검수에 참여한다.
셋. 을측의 일
1. 시공 과정에서 안전 시공 운영 규범, 방화 규정, 시공 규범 및 품질 기준을 엄격히 집행하여 본 계약 공사를 기한 내에 마무리합니다.
2, 건설 노동자는 문명화 된 건설, 야만적 인 건설을 금지해야합니다. 갑측은 성과가 좋지 않은 시공사 교체를 요구할 권리가 있으며, 청부업자는 지체해서는 안 된다.
파티 b 는 프로젝트의 품질을 보장해야합니다. 시공 품질 문제가 있다면 을 측은 제때에 시정해야 한다. 준공 검수 과정에서 품질 문제가 발견되면 을측은 즉시 시정해야 하며, 갑의 정류 요구가 충족될 때까지 갑측은 인건비 지불을 거부할 권리가 있다.
4. 을측은 현장 시공자에 대한 방화 도난 방지 안전 교육을 강화해야 하며, 시공자는 시공현장에서 법을 어기고 규율을 어지럽혀서는 안 된다. 만약 문제가 있다면, 결과는 그들이 부담한다. 을측 시공사가 시공과 보증 기간 내에 발생한 모든 민사와 형사책임은 을측이 부담한다. .....
넷째, 공사 기간이 지연되다
1. 다음과 같은 이유로 완공일이 지연되는 경우, 갑 측이 확인한 후 공사 기간은 순연될 수 있습니다. 공사 수량 변경 불가항력 갑은 공사 기간이 순연되는 다른 상황에 동의했다.
2. 을측의 책임으로 공사를 기한 내에 완공할 수 없다면 공사 기간은 순연되지 않습니다. 을측의 원인으로 공사 품질 문제를 재작업하는 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않는다. 3 일 이상 연기하면 을측에 인건비를 지불하고 인건비는 매일 수작업으로 계산해야 한다.
3. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되어 하루 연착될 때마다 공사 총원가의 3‰ 에 따라 갑측의 손실을 배상합니다.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 수락 및 보증
1, 시공 과정에서 공사 품질 공동 검수는 다음 단계로 진행됩니다.
(1) 재료 수용;
(2) 숨겨진 프로젝트의 수용;
(3) 준공 검수.
공사가 끝난 후 을측은 갑에게 검수를 통지해야 한다.
3. 쌍방이 준공검수하기 전에 을측은 완제품과 공사 현장의 안전을 보호해야 한다.
4. 실내 장식 공사는 정상적인 사용 조건 하에서 보증 기간이 공사 준공 검수 쌍방이 서명한 날로부터 1 년이다. 보증 기간 동안 수리 후 심각한 변형이 발견되거나 전체적인 외관에 영향을 미치는 경우 을측은 교체 책임을 져야 합니다.
여섯째, 프로젝트 지불 방법:
공사의 총가격은 원, 대문자: 위안이다.
전 과정이 완공되어 합격한 후 공사 총가격의% 를 지불하고, 공사 총가격의% 를 품질보증금으로 남겨두다. 준공 검수 1 년 후 품질 문제 없음, 품질보증금 전액 지불, 이자 없음.
일곱. 위약 책임
1. 당사자 일방이 약속대로 계약의무를 이행하지 않고 상대방에게 손해를 입히는 것은 배상 책임을 져야 한다. 관련 법규 위반으로 처벌을 받으면 최종 책임은 책임측이 부담한다.
2. 일방이 계약을 계속 이행할 수 없을 경우, 제때에 상대방에게 통지해야 하며, 책임측은 계약 해지로 인한 손실을 부담해야 한다.
여덟. 분쟁 해결 방법
본 계약 항목 하에서 발생한 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결하거나 소비자협회에 중재를 신청합니다. 협상이나 중재가 불가능하면, 프로젝트 소재지 인민법원에 소송을 제기하여 인민법원에 판결을 내려달라고 요청해야 한다.
아홉. 노동력 관리
1. A 측의 허가 없이는 오프사이트 시공사가 현장에서 밤을 지낼 수 없습니다.
을측은 현장 출입증을 처리하고 관련 비용을 지불해야 합니다.
3. 갑의 동의 없이 을측은 어떤 상황에서도 일을 중단하거나 태업해서는 안 된다.
X. 건설 기계 및 도구
1. 을측은 자체 시공에 필요한 도구를 준비해야 하며, 도구의 안전성과 좋은 사용성을 보장해야 하며, 도구의 유지 보수 비용은 을측이 부담해야 한다.
2. 공구로 생성된 소모품 (예: 드릴, 톱날 등) 은 을측이 부담한다 .....
XI. 기타 합의 사항
1. 갑을 양측이 확인하지 않은 항목에 대해서는 공사비를 늘리지 않는다.
2. 시공기간 중 을측 시공사가 기술수준, 업무태도, 성격 등으로 이번 인테리어 업무를 감당할 수 없다고 판단한다면 갑측은 을측에 시공사 교체를 요구할 권리가 있다.
3. 보증 기간 동안 갑측이 시공측에 수리가 필요하다고 통지하면 시공측은 24 시간 이내에 현장에 도착해야 합니다. 만약 을측이 제공한 재료의 품질 문제로 수리를 보고한다면, 갑이 수리를 보고한 후 48 시간 이내에 해결책을 제시하지 않고, 갑이 스스로 해결할 수 있고, 갑이 발생시킨 모든 비용은 을측이 부담한다. 보증 기간 동안 공사 품질 문제로 인신안전이나 기타 재산의 안전을 위협하는 물, 전기, 가스 등의 사고를 갑이 먼저 처리할 수 있고, 을측은 갑이 사후에 발생하는 모든 합리적인 비용을 지불할 것이다. 보증 기간 동안 수리 후 심각한 변형이 발견되거나 전체적인 외관에 영향을 미치는 경우 을측은 교체 책임을 져야 합니다.
열두. 동봉하다
1. 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방이 각각 2 부씩 보유하고 있으며, 쌍방이 서명한 후 효력이 발생한다.
이 계약서에 서명 한 후 프로젝트를 하청 할 수 없습니다.
3. 쌍방은 서면으로 본 계약을 수정하거나 보충할 수 있지만, 본 계약에 규정된 을측의 책임을 부당하게 경감하거나 면제한다면 본 계약이 우선한다.
4. 만약 쌍방에 귀속될 수 없는 이유로 계약 이행에 영향을 미치거나 손실을 초래한다면, 쌍방은 공평한 원칙에 따라 협의하여 해결해야 한다.
본 계약은 이행 완료 후 자동으로 종료됩니다.
열세 살. 추가 조항
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
자체 건설 계약 및 계약 재료 건설 계약 판문 2
고용주 (이하 "당사자 a"):
계약자 (이하 을측):
중화인민공화국 건축법 및 기타 관련 법률에 따라 갑을 쌍방은 협상을 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
I. 프로젝트 범위
1, 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3, 프로젝트 내용:
4. 계약 방법:
둘째, 기간 요구 사항:
1. 착공일로부터 건물에 작업면이 생긴 후 다음 달에 완공합니다.
2. 청부업자는 갑의 설계 요구에 따라 시공 진도를 안배해야 하며, 무조건 관리에 복종해야 하며, 어떤 이유로도 공사 기간을 미뤄서는 안 된다. 여러 가지 이유로 공사 기간이 연기되거나 중단되면 갑은 반드시 동의해야 한다.
3. 청부업자는 반드시 충분한 조치를 취하여 제때에, 품질에 따라, 양대로 계약 내용을 완성할 수 있도록 해야 한다. 그렇지 않으면 공사 기간 지연은 직접 또는 간접적으로 스스로 위험을 감수할 수 있습니다. (참고: 비 오는 날이나 흐린 날은 공사 기간을 순연할 수 있고, 기온이 5 C 이하일 때는 시공을 금지하고, 공사 기간을 순연할 수 있습니다. ) 을 참조하십시오
셋째, 건설 품질 요구 사항:
넷째, 프로젝트 수용:
본 공사는 갑의 검수에 합격하였다 .....
동사 (verb 의 약어) 계약 가격 및 지불 방법:
계약단가:/㎡, 건축면적 약 ㎡. 계약의 총가격: 공사가 준공되어 갑의 검수에 합격한 후 갑은 공사의 총가격을 한 번에 지불합니다 .....
자동사 기타 약속: 어느 한 쪽의 원인으로 시공을 진행할 수 없거나 순조롭게 진행할 수 없는 경우, 불가항력 외에, 책임측은 상대방의 상응하는 손실을 배상해야 한다.
일곱. 분쟁 해결: 본 계약 이행 과정에서 발생하는 모든 문제는 쌍방이 협상을 통해 해결할 수 있습니다. 협상이 실패하면, 프로젝트 소재지 법원에 소송을 제기할 수 있다.
여덟. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다. 본 계약은 한 양식에 두 부, 갑당 한 부, 을측 한 부, 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생한다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
자체 주택 계약 모델 3
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 자발적, 평등, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 본 항목의 상황과 결합해 갑, 을 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트 개요:
1, 프로젝트 이름: 개인
2. 프로젝트 장소: 청강촌 자건회민실점.
3. 프로젝트 건설 규모: 1 층은 프레임, 2 ~ 7 층은 주택, 구조는 벽돌이다.
둘째, 계약 방법:
1. 을측은 재료를 청부 맡지 않는다. 을측은 갑이 제공한 설계 방안을 기준으로 해야 하며, 서명 후 변경해서는 안 된다.
2. 을측은 시공에 필요한 기계 도구, 설비 및 템플릿 (못, 전선 및 기타 저가치 소모품 포함) 을 책임지고 있습니다.
3, 실내 석고, 클린 룸, 2 차 장식 없음.
셋째, 공사 기간:
을측이 정식으로 착공한 날부터 150 일 .. 갑의 원인이나 거부할 수 없는 자연요소 (비, 정전, 단수 등) 로 인해 공사가 제대로 진행되지 않아 공사 기간이 순연된다.
넷째, 프로젝트 품질:
국가 민용 건축 규범과 건설 공사 품질 검수 기준 규범을 참조하다.
동사 (verb 의 약어) 프로젝트 내용:
1, 주체는 벽돌 콘크리트 구조물입니다. 정면에 100× 100 을 붙인 외벽 벽돌, 뒷벽과 양면에 회반죽, 실내 회반죽, 창문을 차양막으로 사용한다.
2 층 주방 욕실 장식.
3. 실내외 수전 설치: 을측은 수전, 광섬유, 전화, 가스관 등을 깔아야 한다. 갑이 요구한 장소에서 .....
자동동사 결산 방법:
1, 공사는 실제 광장으로 결제하고 (건물 외벽변선으로 계산됨), 150 원/㎡
2. 인신상해보험비용은 갑을 쌍방이 각각 1 원을 지불한다.
일곱. 결제 조건:
1. 을측 기계, 설비, 템플릿이 입장한 후 갑측이 을측 총가격의 5% 를 지불한다. 1 층에 조립식 보드를 설치한 후, 갑은 을측 총가격의 30% 를 지불한다. 2, 3 층에 조립식 보드를 설치한 후 갑 측이 을 측에 총 가격의 30% 를 지불했다.
2. 남은 공사가 완공된 후 갑측은 을측 총가격의 35% 를 지불합니다 .....
여덟, 프로젝트 품질 보증:
1, 지붕, 외벽, 주방, 화장실 누출 보증 1 년.
2, 수력 보증 1 년 (조명 스위치, 물 스위치 불량 보증).
3. 준공 검수일로부터 65,438+02 개월 후, 품질문제가 없다면 갑은 잔액을 을측에 지급해야 한다 .....
4. 시공품질사고로 인한 건축자재 손실이나 기타 상해는 을측이 전적인 책임을 지고 전액 배상해야 한다.
5. 갑의 동의 없이 을측의 모든 시공인원은 어떤 건축 재료도 가지고 시공현장을 떠나서는 안 된다 .. 협측 현상이 발견되면 을측 총 가격의 10% 를 공제합니다.
아홉. 갑의 책임:
1, "티 1 평" 을 잘 합니다.
2. 을측 임금을 제때에 지급합니다.
3. 공사의 질과 진도를 감독하고 이웃 관계를 잘 합니다.
4. 각종 재료의 수집, 공급, 관리 업무를 잘 수행하고, 끊임없이 을측의 자료를 한다.
A 국은 본 프로젝트에 대하여 b 국에 기술 교부를 진행해야 한다.
X. 파티 b 의 책임:
1. 을측은 반드시 국가 관련 건설 기준에 따라 품질과 보증량에 따라 건설해야 한다.
2. 을측이 갑이 제공하는 자료가 필요하다면 을측은 7 일 전에 갑측에 구매를 통지해야 합니다.
3. 을측은 본 사업 시공 현장의 안전 관리 업무를 잘 해야 합니다. 안전사고가 발생하면 을측은 전적인 책임과 배상을 책임져야 한다.
XI. 보안 책임:
을측은 모든 책임을 져야 한다. 공사 과정에서 을측과 제 3 자 인원의 안전사고가 발생하면 을측은 전적인 책임과 배상을 부담해야 한다. 갑은 어떠한 책임이나 배상도 부담하지 않는다.
열두. 계약 위반에 대한 책임:
계약이 발효된 후 쌍방은 상술한 조약을 진지하게 이행할 것이다. 위약인 경우 위약측은 관련 책임을 지고, 계약 총가격의 30% 를 수비수에게 지불하고, 모든 경제적 손실을 배상해야 한다 (계약법에 따라 처리함). 경제 분쟁 소송은 현지 법원에 의해 중재되어야 한다.
열세 살. 본 계약의 미해결 사항은 쌍방이 협의하여 해결한다. 인건비는 준공 검수 후 결제하고 보증 기간이 끝나면 본 계약은 자동으로 해지됩니다.
열네. 본 계약은 한 양식에 세 부씩, 쌍방은 각각 한 부씩 고집하고, 정부 관련 부서는 서류 관리 한 부를 가지고 있다.
본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 협의하여 보충 협의를 체결할 수 있다. 보충 계약은 본 계약과 동등한 효력이 있다.
갑측 (공장): _ _ _ _ _ _ _ 을측 (공장): _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (서명): _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
자체 건설 주택 계약 모델 4
갑측:
파티 b:
프로젝트의 정상적인 진행을 보장하기 위해 쌍방의 책임을 명확히 하고, 본 프로젝트의 구체적인 상황과 연계하여 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 조항에 도달하였다.
첫째, 프로젝트 개요: 벽돌 콘크리트 (프레임) 구조; 공사 형태: 무자재 도급 공사.
2. 건축 면적 계산: 앞뒤 물방울 계산.
3. 공사 범위: 0.000 ~ 주체 완성 (내분, 백사재, 벽 포함), 계단, 공사 외지, 2 인접외분, 외분 평방미터당 12 원 제외.
넷째, 프로젝트 계약 방법:
1, 현장 타설 바닥 1 층 평방 미터당 1 10 위안, 2 층 평방 미터당 120 위안.
산발적 인 프로젝트 비용은 별도로 계산해야합니다. 현장 타설 및 조립식 실내 계단 1 ,000 원, 실외 계단 1 ,200 원 담장은 평방미터당 25 원, 프로젝트 외 바닥은 평방미터당 인민폐, 생활비 인민폐입니다.
3. 특별공사비: 유리타일 100 원 평방 미터당, 공사외 독립벽돌 0 평방 미터당 25 원, 기초 1 미터 20 원.
4. 갑측은 지붕, 바닥, 믹서기 취급 비용을 부담해야 합니다.
갑은 실내외 백필을 책임진다.
6. 공사 취사도구는 갑이 제공한다 .....
7. 산발적인 공사는 실제 상황에 따라 가격을 매겨 공사비를 지불한다.
동사 (verb 의 약어) a 국의 책임
1. 갑은 각 방면에서 을측에 적극적으로 협조해야 하며, 재료는 시공현장에서 50 미터 떨어져 있어서는 안 된다.
2. 을측이 시공하기 전에, 갑측은 반드시 물, 전기, 도로가 삼통 일평에 부합하는 시공을 유지해야 한다.
3. 갑측이 시공 과정에서 늘어난다면, 을측 인원에게 문제가 있으면 제때에 해결하고 을측은 처리하지 않겠다고 제때에 설명해야 한다.
6. 갑이 제공한 재료는 반드시 품질을 보장해야 하며, 어떠한 자재 품질 문제와 사고는 갑이 책임진다.
7. 시공과정에서 갑의 원인으로 야기된 문제는 갑이 부담하고, 을측의 원인으로 야기된 문제는 을측이 부담하고, 을측은 갑의 불합리한 통상적인 시공방법을 거부할 권리가 있다. 견지한다면 결과는 갑측이 책임진다.
타동사 을측의 책임
1. 을 측은 반드시 갑 측의 시공 도면에 따라 시공하여 품질을 보장하고 갑 측의 감독에 복종해야 한다. 만약 갑이 시공 과정에서 품질 요구 사항을 충족하지 못하는 것을 발견하면, 제때에 을측에 설명하고, 그것을 재작업할 권리가 있어야 한다.
2. 시공안전사고는 을측이 부담하고, 갑측이 제공한 자재 품질 문제로 인한 비인신안전사고는 갑측이 책임진다.
3. 문명공사, 갑이 제공하는 모든 시공설비와 재료를 아끼며 을측은 사치해서는 안 된다.
일곱. 결제 방법
1, 기초토 0.000 은 건설단위에 30% 를 준다.
2, 주요 지붕 패널, 건설 단위에 50% 를 지불합니다.
3. 공사가 준공된 후 시공기관에 일시불로 지불해야 합니다. 결제방식으로 지불하지 않으면 을측은 휴업할 권리가 있다.
8. 계약서에 서명한 후 1000 위안의 공사 보증금을 지불하고, 앞으로 임금에서 공제하여 공사의 존재를 보장하고 상호 신뢰로 삼는다.
9. 본 공사가 준공된 후 한 번에 결산하고, 미결제하면 공사 원가 인상액의 10% 에 따라 을측에 배상금 (한 달 이내) 을 지급한다.
서로 협상하고, 각 방면의 일을 잘 하고, 목표를 달성하고, 서로 돕고, 더 좋은 친구가 되어 우수한 프로젝트를 만들자. 협조 해 주셔서 감사합니다!
당사자 a (서명 및 도장):
파티 b (서명 및 인감):
자체 주택 계약 모델 5
계약 당사자:
양도자 (이하 갑): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
수신자 (이하 을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법' 등 법률규정에 따르면 갑은 동등한 자발성을 바탕으로 합의를 거쳐 자진적으로 주택장을 을측에 양도하고, 갑, 을 쌍방은 이에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조: 임대 토지의 위치와 성격:
갑의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (사진 및 양 당사자가 서명 한 농가 계획 첨부 파일 첨부)
제 2 조: 토지 양도 가격 및 지불 방법
갑, 을 쌍방 * * * 이 주택 양도가격이 소문자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 3 조: a 국과 b 국의 권리와 의무:
1. 갑이 서명한 후 을측 택지 대금을 받기 전에 을측에 토지권증을 제공하고, 이 택지 무재산권 분쟁과 재정분쟁을 보장해야 한다. 인수인계 전후에 어떠한 논란이 있으면 갑측이 전적인 책임을 진다.
2. 갑은 토지사용과 주택건설 기간 중 을측에 적극적으로 협조해야 하며, 아쉬움과 어떠한 부가조건도 없이 을측에 협조를 제공해야 한다. 본 계약이 발효된 후, 국가와 어떤 기관이나 개인이 주택기지와 건설중인 주택 징용 등 주택기지는 앞으로 건설중인 주택의 모든 재산권을 모두 을측이 소유하며, 갑과는 무관하며, 갑은 앞으로 토지사용과 주택 소유권을 처리할 때 반드시 협조하고 지원해야 하며, 주택 소유권은 소유주가 소유해야 한다.
3. 건설과정에서 갑의 사유로 토지소유권, 합법적인 주택 수속 처리 불가, 토지사용증, 부동산증, 이웃분쟁, 정부부처가 주택 건설을 막는 등의 분쟁이 발생하면 갑방은 적극적으로 조정에 협조하여 이 주택지 건설이 순조롭게 완료되도록 해야 한다. 이 기간 동안 발생한 비용은 갑이 부담한다 .....
4. 본 계약은 체결일로부터 발효된 후 주택과 토지의 소유권은 을측이 소유한다 .....
5. 집의 소유권. 앞으로 정부 부처가 개인 이전을 허용한다면, 갑은 을측에 적극 협조하여 이전 수속을 밟아야 하며, 어떠한 추가 조건도 없다 (참고: 이전 수속을 처리할 때 비용은 을측이 부담해야 한다).
6. 본 계약이 발효된 후, 갑측은 자건주택이 순조롭게 준공되도록 보장해야 합니다. 건설 수속이 모두 정부 부처의 지연이나 휴업으로 이어지고, 법 집행국이 시공을 막는 경우, 갑측은 실제 상황에 따라 이 택지의 자건축금을 환불해야 한다.
7. 갑의 원래 수돗물 및 전력 계약은 발효 후 을측에 동시에 양도한다.
제 4 조: 양 당사자의 계약 위반에 대한 책임
본 계약은 쌍방의 서명을 거친 후, 갑을 쌍방은 번복하여 계약을 파기해서는 안 된다.
본 계약이 발효된 후, 만약 갑이 계약규정에 따라 제 시간에 농가를 을측에 전달하지 않으면 을측은 갑의 위약 책임을 추궁할 권리가 있으며 위약금은 매일 1 ,000 원입니다. 한 달 후 심각한 위약으로 간주되면 갑은 을측에 이 택지 및 건설중인 주택 총 주택 가격의 10 배를 지불할 것이다. 갑은 어떤 이유로든 을측에 위약금을 지불하는 것을 거절해서는 안 된다.
제 5 조: 분쟁 해결
갑, 을 쌍방이 본 계약을 이행하는 과정에서 논란이 있을 경우, 먼저 증인들의 중재를 거쳐야 한다. 중재가 이루어지지 않아 현지 인민법원에서 소송을 통해 해결하다.
제 6 조: 계약 발효
본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년, 월, 일
본 계약이 체결된 위치는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
제 7 조: 본 계약은 한 양식에 네 부씩, 쌍방과 증인은 각각 한 부씩 보유한다.
제 8 조: 당사자와 증인의 서명 (지문에 따라)
갑측 (판매자) (이름: 부부): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 연락처
을측 (구매자) (이름: 부부): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
참조 (보증인): _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
참조 (보증인): _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
전화: _ _ _ _ _ _ _ _
제 9 조: 평면도, 사진, 신분증 사본, 원본 증빙서가 본 계약의 첨부로 법적 효력이 있다.
자체 건설 주택 계약 모델 6
판매자 (당사자 a):
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
구매자 (파티 b): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 계약법 및 관련 법규에 따르면 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 갑, 을 쌍방은 평등, 자발적, 합의에 따라 을 측이 갑으로부터 집을 구입하는 것에 대해 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 집의 위치와 면적:
집은 ho furbing authority (건축 면적) 번호에 위치하고 있으며 토지 증명서 번호는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다. 현재 갑은 준공된 집의 2 층을 을측에 판매하고 있으며, 건축 면적은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타정수 (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _). 갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (인민폐: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘. 주택 개요, 가격 및 지불 방법:
그 집은 이미 갑이 전부 인테리어하여 입주할 수 있다. 거래의 총가격이 인민폐일 때 (즉, 본 계약서에 서명할 때), 을측은 총집값을 전액 지불해야 한다.
셋. 갑의 책임과 권리
1. 갑은 매각한 주택이 합법적이고 거래할 때 재산권 분쟁이 없음을 보증한다. 모기지, 모기지 부채, 세금 등에 관한 것입니다. , 당사자 a 는 거래 전 모든 문제를 해결했습니다. 거래 후 미완이 있으면 갑이 모든 책임을 진다.
2. 본 계약이 체결된 후, 갑측은 이 주택에 대해 다른 사람과 매매 계약을 체결해서는 안 된다.
3. 갑은 본 계약서에 서명한 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 개월 이내에 부동산증을 처리하겠다고 약속하고, 부동산증을 처리하는 모든 비용은 갑이 부담한다. 만약 갑의 원인으로 인해 24 개월 후에도 부동산증을 처리하지 않으면 갑은 을측에 배상해야 한다 .....
넷. 을측의 책임과 권리
1. 본 계약이 체결된 후 을측은 이 집의 소유권을 누리고, 갑측은 어떤 방법이나 어떤 이유로든 을측이 그 집의 소유권을 향유하는 것에 영향을 주어서는 안 된다.
2. 을측이 집을 개조해야 한다면, 집 자체의 구조적 안전에 영향을 주어서는 안 된다.
동사 (verb 의 약자) 본 계약은 중화인민공화국 관련 법률, 규정 및 정책에 따라 집행됩니다.
6. 본 계약의 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 쌍방이 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 쌍방은 평화현 중재위원회가 중재하는 것에 동의한다.
7. 본 계약과 첨부 파일' 토지사용증' 을 중복하여 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 쌍방이 서명 (서명) 한 날부터 효력을 발휘하며 동등한 법적 효력을 가지고 있다.
갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
참고 자료: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _
6 자체 건설 계약 관련 조건;
★ 건설 계약 템플릿 5.
★ 계약 및 자재 계약에 대한 일반 템플릿.
★ 농촌 자체 건설 계약 모델 5 부.
★ 5 표준 개인 프로젝트 계약 템플릿
★ 간단한 프로젝트 계약 샘플 5 부
★ 건설 계약 템플릿의 일반 버전
★ 건설 계약 틀
★ 농촌 계약 주택 건설 시범 계약
★ 자체 건설 계약의 최신 패러다임 (3 편)
★ 자체 건설 건설 계약 형식