녹색 노동 계약 샘플 3 부
모범녹화노동계약 1
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평, 성실신용의 원칙을 따르고, 쌍방은 창사 화윤봉황 프로젝트 3 기 A 조 녹화공사 하도급 문제에 대해 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
제 1 조. 프로젝트명: 화윤피닉스 3 기 A 구 1 구간 녹화공사 및 2 기 C 구역 녹화공사 유지 관리.
둘째, 엔지니어링 노동 건설 계약의 범위:
창사 화윤봉황 프로젝트 북구 1 단 완공 후 노무공사 및 1 년 녹화보전, C 구 녹화공사 2 기 완공 후 1 년 녹화보전. 공사 명세서의 공사 도면 범위 내에 있는 모든 녹화 재배 및 보양 공사의 시공 인건비. 인공평토면 300mm 의 토공, 녹화식물이 입장한 후 인공하역, 장내 단거리 운송, 인공으로 나무 구덩이를 파는 것, 재배 (교목, 관목, 녹색 울타리, 꽃, 녹지 등) 를 포함한다. ) 및 완료 전 유지 보수.
제 3 조. 계약 가격:
도면 범위 내의 BOM (bill of quantities) 에 있는 모든 수량.
1. 화윤봉황 3 기 북구 제 1 구간 녹화공사 노무공사는 다음과 같이 계산됩니다. 녹화면적 (면적은 현장의 실제 재배면적을 기준으로 함) 평방 미터당 1 16 원입니다.
2. 본 공사가 완공된 후 1 년 유지 보수 기간과 봉황 2 기 C 구 1 년 유지 보수 기간은 도급가로 품질 요구 사항을 충족한 후 총 가격은 16 만원이다.
3. 갑방은 을측 시공인원에게 기숙사 숙박을 제공하고 을측은 기숙사 수전비용을 부담한다.
4. 을측 시공에 사용되는 소형공구는 을측이 스스로 부담하고, 대형기계비용은 갑측이 부담한다 .....
제 4 조. 계약 기간, 품질 및 안전
1. 본 공사의 총 공사 기간은 총포외 비계가 착지한 후 180 일이다. 파티 b 의 입장 시간은 파티 a 의 서면 통지가 우선한다. 을측은 반드시 무조건 인원을 조직해야 하며, 갑의 총공사 계획에 따라 제때에 시공을 진행해야 하며, 공사 기간을 지체해서는 안 된다. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 하루 65,438+0,000 원에 따라 처벌하고 갑측이 초래한 손실과 비용을 배상합니다.
2. 시공과정에서 을측은 녹화공사의 시공규범과 조작요구에 따라 엄격하게 시공을 진행해야 한다. 을측이 요구에 따라 시공하지 않으면, 재작업, 사모 등 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
3. 을측 시공사가 시공현장에 들어가기 전에 반드시 노동자에 대한 안전교육을 실시해야 하고, 시공현장에 들어가려면 반드시 안전모를 착용해야 한다. 만약 안전조작 규정을 위반하면 갑측 현장 관리원의 지휘에 불복종하고, 안전사고는 을측이 부담한다.
제 5 조. 결제 방법:
제 6 조. 갑의 권리와 의무
1. 시공 조건을 갖춘 시공 현장을 제공합니다.
2. 갑측은 을측에 수력발전연결점을 제공하여 시공기간의 수요를 보장해야 한다. 을측이 입장한 후, 마땅히 서면으로 을측에 넘겨 현장 검사를 해야 한다.
3. 을측에 시공사 숙소를 제공하고, 수전 비용은 을측이 부담한다 .....
4. 본 공사와 관련된 도면을 조직하여 을 측이 제공한 시공 방안과 실시 계획을 검토하고 을 측이 시공 과정의 기술 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
5. 현장 시공의 종합관리를 담당하고 시공의 품질, 진도 및 안전을 감독합니다.
6. 만약 을측이 계약요구에 따라 시공을 하지 않았다면, 을측에 공사를 중지하고, 을측이 정비한 후 보고를 제출한 후, 복공을 비준하도록 명령해야 한다. 정류 시간은 여전히 공사 기간에 기록되어 있다.
제 7 조. 을측의 권리와 의무
1. 국가법규와 중화인민공화국공사표준강제조문을 준수하며 현행시공규범에 따라 시공을 엄격히 조직한다. 을측의 품질 결함과 공사 기간 지연으로 갑측에 초래된 모든 직간접적 손실을 감당하다.
2. 본 공사는 재하청을 엄격히 금지하고, 을측은 도급 공사의 전부 또는 일부를 다른 사람에게 하청해서는 안 된다. 제 2 측이 갑의 서면 동의 없이 현장에 무단으로 들어가는 것을 발견하면, 갑측은 조업 중단, 퇴출 또는 계약 해지 등의 조치를 취할 권리가 있으며, 이로 인한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....
3. 을측이 현장 시공 중 조성한 어떠한 손실도 을측이 전부 부담해야 한다 .....
제 8 조. 논쟁
입장공사 후 1 인당 월 1000 원 이하의 생활비를 지불합니다. 봄 축제 전에 완료된 프로젝트의 90% 를 지불하십시오. 모든 공사 준공 검수 합격 후 유효 계약가격의 80% 를 지불하다. 결산을 마친 후, 잔금은 올해 설날 전에 청산한다.
1. 계약 이행 과정에서 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 스스로 관련 주관 부서의 조정을 해결하거나 요청할 수 있다. 쌍방이 중재나 화해를 원하지 않거나 중재나 화해를 하지 않는다면 쌍방은 갑이 소재한 인민법원에 소송을 제기해야 한다.
2. 분쟁이 발생한 후 쌍방은 계속해서 계약을 이행하고, 시공의 연속성을 유지하고, 완성된 공사를 보호해야 합니다. 단, 다음과 같은 경우는 예외입니다.
A. 일방적인 위반으로 계약이 이행되지 않아 쌍방이 공사를 중단하기로 동의했다.
B. 중재는 건설 중단을 요구하며, 양 당사자는 모두 받아들인다.
C. 법원은 건설 중단을 요구했다.
제 9 조. 계약의 종결
1. 을측이 청부 공사를 다른 사람에게 하청하거나 해체한 후 하도급 명의로 다른 사람에게 하청하는 경우 갑측은 계약을 해지할 권리가 있다.
2. 을측의 원인으로 계획공사가 5 일 (영업일 기준) 이상 완료되지 못한 경우 갑측은 계약을 해지하거나 다른 인원의 입장공사를 배정할 권리가 있다.
3. 을측의 원인으로 공사에 복구할 수 없는 품질결함이나 언론 노출 등 사회적 영향이 있을 경우 갑측은 계약을 해지하고 을측에 상응하는 손실을 배상할 것을 요구할 권리가 있다.
4. 다음 상황 중 하나가 있는 경우 쌍방은 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없는 계약 해지를 협상합니다. 다른 이유로 공사가 중단되거나 연기되어 계약을 이행할 수 없게 되었다.
5. 갑측은 계약서류의 요구에 따라 계약을 해지할 경우 을측에 계약 해지에 대한 서면 통지를 보내야 하며, 통지를 발송하기 전에 상대방에게 통지하고, 통지가 상대방에게 도착할 때 계약이 종결된다는 것을 통지해야 한다. 계약이 종료된 후 쌍방이 계약에서 약속한 결산과 청산 조항의 효력은 영향을 받지 않는다.
제 10 조 계약의 발효 및 해지
1. 본 공사는 쌍방이 본 계약에 따른 모든 의무를 이행하고, 준공 결산 가격을 지불한 후, 을측은 준공 공사를 갑측에 납품한 후 종결할 것이다.
2. 계약권리의무가 종료된 후 쌍방은 성실신용원칙을 따르고 통지, 협조 및 비밀 유지 의무를 이행해야 한다.
파티 a: (공식 인감) 파티 b: (공식 인감)
공인 대리인: 날짜: 공인 대리인: 날짜:
녹색 노동 계약 모델 2
당사자 a (고용주):
파티 b (계약자):
중화인민공화국 계약법',' 건축설치공사계약조례' 및 관련 규정에 따라 본 공사의 구체적 상황과 결합해 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 계약의 주요 내용:
1. 갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 계약 금액: (대문자) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타정수 (소문자) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 메타정수.
둘째, 계약 세부 사항:
1, 파티 a 작업:
(1) 갑측 대표는 공사의 질과 진도를 감독하고 검수와 변경 등록 수속을 처리한다. 갑의 다른 멤버들의 프로젝트와 을측의 의견은 반드시 갑측 대표를 통해 을측 대표와 연락해야 한다.
(2) 주관 부서와의 관계를 조율하여 을측의 시공시간을 보장할 책임이 있다 .....
파티 b 의 일:
(1) 계약자는 재료를 청부 하지 않습니다.
(2) 도면 시공에 엄격히 따라 준공 검수에 참가한다.
셋. 계약 위반에 대한 책임:
만약 어느 한쪽이 위약한다면 협상이 이루어지지 않을 것이며, 어느 쪽이든 현지 중재위원회와 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
넷째, 기타:
1. 불가항력으로 인한 손실은 갑을 쌍방이 공동으로 책임진다.
계약은 다음과 같은 이유로 종료 될 수 있습니다.
(1) 쌍방이 합의하다.
(2) 만약 갑이 약속대로 공사비를 지불하지 못하면 청부업자는 계약을 해지할 권리가 있다.
(3) 불가항력으로 인해 계약이 이행되지 않았다.
(4) 일방의 책임으로 인해 계약을 이행할 수 없다.
3. 계약이 해지된 후 갑을 쌍방은 쌍방의 합의에 따라 결산해야 한다. 잘못이 있는 쪽은 상대방이 계약 해지로 입은 손해를 배상해야 한다.
4. 하도급자와 도급자는 본 계약의 효력 발생 방식에 동의하는데, 본 계약은 공사가 준공되어 준공결산가격을 지불한 후 종결됩니다.
5. 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 동등한 효력을 가지고 있으며, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
당사자 a (서명) 및 당사자 b (서명)
대표: (서명) 대표 (서명)
시간: 시간:
녹색 노동 계약 모델 3
갑측:
파티 b:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 준수하여 쌍방이 건설공사 노무협력에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
제 1 조 프로젝트 개요 및 계약 프로젝트 내용
1. 1 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ × 프로젝트 사무실 건물 광장 및 주차장 포장
1.2 하도급 작업 내용: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 녹화공사 청사 지역 광장 및 주차장 포장 범위에는 부지 평준화, 콘크리트 쿠션, 네모난 벽돌, 주차장 배치, 현장 로프트가 포함됩니다.
제 2 조 경영자
을측은 공사의 필요에 따라 갑측에 일정한 시공인원과 조건을 제공해야 한다.
제 3 조 계약 기간
시작 날짜, 완료 날짜 및 기간: 일
제 4 조 계약 가격
4. 1 계약가격은 콘크리트를 붓는다.
4.2 계약 가격 결정 원칙: 실제 공사량에 따라 결산하다.
제 5 조 쌍방의 권리와 의무
5. 1 갑은 재료와 현장 조정을 담당한다.
5.2 이 장소의 기존 콘크리트가 손상되면 을측은 갑의 요구에 따라 무료로 처리해야 한다.
5.3 을 측은 본 공사 시공 중 모든 안전하지 않은 사고에 대해 전적인 책임을 져야 한다.
5.4 을측은 갑이 제공한 시공 도면에 따라 엄격하게 시공해야 한다.
5.5 파티 b 는이 프로젝트에 필요한 자료 목록을 파티 a 에게 제공해야한다.
5.6 을측은 갑측에 본 사업 건설에 관한 자료를 제공해야 한다.
5.7 본 공사에 필요한 모든 시공 도구는 을측이 스스로 해결한다.
5.8 엔지니어링 품질은 설계 도면의 요구 사항과 합의된 표준 및 품질 목표를 충족해야 합니다. 도면, 갑의 지시가 국가 및 지방정부의 시공 검수 규범 및 기준과 다르거나 일치하지 않을 경우 을측은 갑의 서면 비준을 받은 후 품질 요구가 높은 것을 시공 근거로 해야 한다.
5.9 을 측은 국가가 규정한 품질 검사 기준, 시공 검수 규범 및 시공 도면 조직 시공에 따라야 한다. 공사 중에 설계 착오가 발견되면 즉시 갑측에 제기해야 하며 협상 절차가 변경된 후에야 시공을 계속할 수 있습니다. 을측의 원인으로 공사 기간이 지연되면 공사 기간이 순조롭게 연기되지 않고, 이로 인한 비용은 을측이 부담한다. .....
제 6 조 계약 가격 결제 및 지불
본 공사가 완공된 후 갑은 7 일 (영업일 기준) 이내에 검수를 조직해야 하며, 검수에 합격한 후 갑은 5 일 (영업일 기준) 이내에 을측에 전액을 지불해야 한다.
제 7 조 계약 위반에 대한 책임
을 측의 원인으로 인해 갑 측의 공사 기간이 지연되거나 공사의 질이 요구에 맞지 않을 경우 을 측은 즉시 정비하고 근로 시간을 늘리지 않아야 한다.
제 17 조
본 계약의 정본은 한 양식에 두 부씩, 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방이 각각 한 부씩 가지고 한 부를 기록한다. 제 18 조
본 계약의 미해결 사항은 쌍방의 협의를 거쳐 다른 사항을 포함할 수 있으며, 기타 사항은 본문과 동등한 효력을 가지고 있습니다.
당사자 a: 당사자 a 대표가 서명: 날짜:
을측: 을측 대표: 날짜
녹색 노동 계약 모델 관련 문장 3 편;
★ 녹색 유지 보수 노동 계약 모델 3 부
★ 녹색 노동 계약 틀
★ 녹색 유지 보수 노동 계약 모델
★ 녹색 프로젝트 계약 샘플 5 부.
★ 녹색 계약의 3 가지 모델의 간단한 버전
★ 조경 계약 샘플 3 부.
★ 녹색 프로젝트 계약 샘플 3 부
★ 5 실용적인 조경 프로젝트 계약 모델
★ 개인 녹화 계약 모델 3 부
★ 단순 녹화 프로젝트 계약 5 부