건축계약인화세는 어디서 납부합니까?
2.' 인화세 잠행조례' 규정에 따르면 계약 쌍방은 전액 도장을 찍거나 인화세 납부를 계산해야 한다. 인화세 잠행 조례 및 시행 세칙은 인화세의 납세지를 규정하지 않는다. 납세기한만 규정했습니다. 즉 계약서에 데칼을 서명했습니다. 일반적으로, 프로젝트 소재지의 지방세국은 송장을 발행할 때 인지세를 납부하도록 요구할 것이다. 건축 설치 공사 계약에서 도장세는 계약금액에 따라 만 분의 3 의 데칼이나 계산에 따라 납부해야 한다.
둘째, 소규모 건설 공사 계약 템플릿은 어떻게 작성합니까?
고용주:
계약자:
중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙에 따라 쌍방은 본 건설공사의 시공에 합의하여 본 계약을 체결하였다.
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름:
2, 계약 번호:
3. 프로젝트 위치:
4, 프로젝트 내용:
5, 프로젝트 비용:
둘째, 건설주기
1, 계약자는 계약자가 요청한 기간에 따라 모든 작업을 완료해야 합니다.
시작 날짜:
완료 날짜:
계약 기간: 달력 일.
3. 다음 상황 중 하나인 경우, 하청인 비자를 거치면 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
(1) 하청업체 때문에 착공합니다.
(2) 불가항력.
상술한 원인 이외의 이유로 공사는 계약기간에 따라 완공할 수 없으며, 계약자는 위약 책임과 그에 따른 손실을 책임져야 합니다.
셋째, 프로젝트 품질 및 수용
1, 품질 기준.
2. 청부업자는 시공도면과 설명, 국가 관련 시공규범, 검수 규범, 하청인이 확인한 시공방안에 따라 시공을 조직해야 한다.
3. 계약자는 현장 근로자 운영, 시공 방법 및 기술 조치의 신뢰성과 안전성에 대한 전적인 책임을 져야 한다. 계약자의 책임으로 인한 공사 품질 사고와 재작업, 계약자가 모든 책임을 지고, 그 경제적 손실은 계약자가 부담하여 공사 기간이 지연되었다.
4. 계약자는 공사 과정에서 반드시 하청인의 관리를 받아야 하며, 제때에 품질 검사 수속을 밟아야 한다. 계약자는 국가 준공 검수 관련 규정에 따라 하청인 대표에게 완전한 과정 검사 자료를 제공해야 한다.
넷째, 공사 대금 지불
공사가 완공되어 검수하고 심사를 통과한 후 95% 의 가격을 지불하고, 나머지 5% 는 품질보증금 (보증 기간이 만료된 후 무이자 반환) 으로 한다.
동사 (verb 의 약어) 재료 공급 및 장비 관리
1. 모든 자료는 계약자가 구매해야 하며 소유주의 승인을 받아 사용해야 합니다.
기계 및 장비는 계약자가 제공해야합니다.
자동사 고용주의 책임
1, 관련 건설 절차를 담당합니다.
소유주는 동지를 현장 대표로 임명했습니다.
일곱째, 계약자의 책임
1, 계약자는 공사의 진도와 품질을 보장하기 위해 공사 중 현장 관리팀을 갖추어야 한다.
2. 하청인의 품질, 기술, 안전, 문명시공관리제도를 준수하며 하청업체 대표의 지휘, 검사 및 감독을 받습니다.
3. 시공의 원시 기록을 잘 작성하고 업주가 요구하는 공사 자료 양식과 작성 방법에 따라 시공 기술 자료를 수집하고 업주에게 2 세트를 제공한다.
계약자는 동지를 현장 대표로 임명했다.
여덟, 안전 생산 및 문명 건설
1, 계약자는 시공용 전기 및 시공기계를 관리하고 사용 과정에서 검사를 강화하여 사용 안전을 확보해야 합니다.
2. 청부업자는 공사 현장이 깨끗하고 깔끔할 수 있도록 문명공사의 요구에 따라 시공을 조직해야 한다.
3. 청부업자는 공사 중에 엄격한 안전조치가 있어야 하며, 고공에서 물건을 던지는 것을 엄금해야 한다.
4. 청부업자는 공사 중 인신과 설비사고, 모든 비용과 후처리 문제, 청부업자가 책임지고 이에 따른 경제적 손실을 부담한다.
아홉. 기타
1. 본 계약은 쌍방이 서명하고 도장을 찍은 후에 효력이 발생한다.
2. 계약 매수:
(1) 본 계약은 한 양식에 두 부씩, 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다. 하청업자와 계약자가 각각 한 부씩 보유한다.
(2) 본 계약은 한 양식에 두 부 (하청인 한 부, 청부업자 한 부) 입니다.
X. 보충 조항:
계약자 서명 (도장): 계약자 서명 (도장):
계약 체결 날짜: 연월일.
셋째, 이곳의 시공 계약 모델은 공사이다
일반 계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 갑측), 주소: _ _ _ _ _ _ _, 전화번호:
하청업체: _ _ _ _ _ _ _ _ (이하 을측), 주소: _ _ _ _ _ _ _, 전화번호:
갑, 을 쌍방은 이미 계약을 맺었다. 갑 측이 이미 업주와 총청계약을 체결했기 때문에 상세한 조항은 일정 1 에 나와 총청부 항목의 일부로 기재되어 있기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약, 계약) 갑을 쌍방은 성실성의 원칙에 따라 본 총청부 계약의 조항과 관련 사실을 충분히, 진실로 관계자에게 알려야 하며, 갑이 제공한 본 계약의 표지물은 합법적으로 유효해야 한다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 어느 날
첫 번째: 프로젝트 이름:
제 2 조: 프로젝트 위치:
제 3 조: 프로젝트 범위: 부속서 ii.
제 4 조: 가격
4. 1 공사 총가격: 위안화 전체, 대문자
4.2 결제는 2004 년' 장쑤 주 단위 가격표' 의 종합 단가에 따라 진행된다. 계약서에 따로 약정한 것 외에 재료는 그 달의 시장 정보 가격에 따라 결산한다.
4.3 상술한 공사량의 일반 청부업자는 실제 공사 가격의% 를 일반 청부업자 관리비로 삼아야 한다. 부동 소수점, 세금, 협력비 등을 포함하되 이에 제한되지 않습니다. 관리비는 갑이 지불한 각 금액에서 자동으로 공제됩니다 .....
4.4 본 계약 착공 후 65,438+00 일 이내에 을측은 갑측에 품질보증금 인민폐10,000.00 원을 지불하고 하도급 공사 검수 완료 후 65,438+05 일 이내에 을측에 반납해야 한다.
제 5 조: 건설 기간
5. 1 시작일:
5.2 준공일: (준공보고를 기준으로) 납품일.
5.3 총 계약 기간: 일
5.4 본 계약이 체결된 지 5 일 이내에 갑측은 을측에 시공현장에 들어가 하도급 작업을 시작하라고 서면으로 통지해야 한다. 을 측은 열심히 일해야지 지체해서는 안 된다.
제 6 조: 지불 방법
6. 1 을측이 입장한 후 5 일 이내에 갑측은 을측에 입장료 인민폐를 지불해야 합니다.
을측은 착공 한 달 후 10 일 이내에 첫 달 입장공사 진도금의 75% 를 지급한다. 이후 월 진도금의 75%, 공사 검수 후 공사 총액의 90% 를 지급한다. 삭제
공사가 완공된 후 6 개월 이내에 5% 를 지불하다.
6.2 공사가 완공된 지 1 년 후 20 일 이내에 5% (품질보증금) 를 지급한다.
6.3 물세는 갑측이 선불하고 비용은 을측의 마지막 공사대금에서 공제한다 (수전비용은 결산 후 기계비의 50%).
6.4 갑의 지불은 을측이 송장을 제공하는 것을 전제로 하지 않는다.
제 7 조: 프로젝트 품질 기준
설계 문서 및 관련 사양에 규정된 기준에 따라 시공은 국가 관련 검수 기준에 부합해야 한다.
제 8 조: 대표
갑은 1 ~ 2 명을 갑측 대표로 지명해야 하고, 서명한 서류는 갑측의 정식 문서로 간주해야 하며, 해당 인원의 권한 위임서는 본 계약의 일부가 되어야 한다. 만약 변경이 있다면, 갑은 변경 후 즉시 을측에 서면으로 통지해야 하며, 갑의 지연 통지로 인한 피해는 갑측이 부담해야 합니다 .....
제 9 조: 현장 관리
9. 1 을측은 시공사의 안전과 직업기술교육을 강화하여 안전을 확보하고, 숨겨진 위험을 제거하고, 시공 중의 모든 사고를 근절해야 한다.
9.2 시공현장의 각종 관리제도를 엄격히 집행하고, 시공현장은 문명시공을 해야 하며, 공사가 끝나고, 쓰레기더미가 지정된 장소로 운반되어야 한다. 제때에 처리하지 않으면 을 측이 서면으로 확인한 후, 갑 측은 이 기간 공사대금에서 2000 원 이하의 벌금을 공제할 수 있습니다 .....
9.3 을 측이 공사 현장에 들어간 후에는 싸우거나 소란을 피워서는 안 된다. 줄거리가 심하면 사법부에 넘겨 처리하다.
제 10 조: 장비, 재료, 통로 및 보조 시설
10. 1 갑은 을측에 하도급 공사를 완료하고 유지 관리하는 임시 장소 및 임시 또는 영구 설비를 제공해야 합니다.
10.2 갑이 즉시 불합격을 제기한 경우를 제외하고 본 공사에 사용된 모든 을측이 제공한 장비와 재료는 합격품으로 간주해야 합니다.
10.3 을측이 설비를 쌓는 장소는 갑측이 허용하는 범위 내에 있어야 하며, 공사 진도와 거리의 원활한 흐름을 방해해서는 안 된다. 을측이 하도급 계약에 따라 순조롭게 시공할 수 있도록, 갑측은 을측에 편의 조치를 제공하여 그 설비가 그 일부 또는 일부 시공 현장에 들어갈 수 있도록 해야 한다.
10.4 본 공사 기간 동안 갑은 공사 현장 및 관련 장소의 임시 수력 시설을 제공할 책임이 있으며, 갑측은 항상 교통, 전기, 통신, 급수, 가스 또는 기타 시설의 안전과 정상 운행을 유지해야 합니다.
제 11 조: 엔지니어링 보험
을측은 그 직원의 보험을 사야 한다.
1 1.2 갑이 처리한 보험증권은 총계약계약을 이행하는 총원칙이다. 을측이 보험증권의 이익을 누려야 한다면, 갑은 보험증권과 본 부표에 을측이 누리는 이익을 명시하거나 특별히 나열해야 한다.
1 1.3 하도급 프로젝트가 완전히 완료될 때까지 양 당사자는 유효성을 유지해야 합니다.
1 1.4 불가항력이나 을측의 고의적이거나 중대한 과실로 인해 공사 기간이 연장되었다는 것을 증명할 수 있는 것 외에, 갑측은 속보증료를 지불해야 한다.
제 12 조: 설계 변경
12. 1 당사자는 다음과 같은 경우 하도급 항목을 변경할 수 있습니다.
12.1..1쌍방이 감소한 사항을 협의하다.
12. 1.2 갑의 이익을 위해 을측은 10 일 전에 갑측에 변경, 증가 또는 감소를 서면으로 통지할 수 있습니다.
12.2 추가 또는 변경 비용의 경우 을측은 계약부터 변경 기간까지 비교적 높은 가격에 따라 가격을 책정할 수 있습니다.
12.3 의 감액 공사에 대해 갑측은 을측이 재료를 구매하는 손실 외에 을측의 합리적인 비용을 지불해야 한다.
제 13 조: 프로젝트 연기
13./KLOC-0
13.2 본 프로젝트 시공 기간 중 갑측은 을측에 본 프로젝트의 전부 또는 일부를 중지하라고 통지할 수 있습니다.
제 14 조: 수락
14. 1 공사에 적용 또는 은폐 조건이 있거나 중간 검수 위치에 도달한 경우, 갑측은 을측의 통지를 받은 후 24 시간 이내에 검수를 해야 합니다 .....
14.2 본 공사의 진도가 준공 또는 단계적 검수 기준에 이르면 을측은 서면 준공 검수 보고서를 제출해야 한다. 감독 엔지니어의 인가를 받은 후, 갑 측이 검수한다 .....
14.3 을측은 검수 3 일 전에 갑 검수 날짜를 서면으로 통지해야 한다. 만약 갑이 제시간에 출석할 수 없다면, 이틀 전에 을측에 서면으로 통지해야 하며, 이로 인한 지연은 본 계약 제 13 조의 배상을 참고해야 합니다.
14.4 갑이 을측 통지를 받은 후 3 일 이내에 검수 또는 연기를 하지 않은 경우 을측이 제출한 낙찰통지서에 기재된 공사량은 수락된 것으로 간주되어야 하고, 통지의 검수 날짜는 검수 날짜로 간주되어야 하며, 계약가격 지불의 근거로 사용되어야 한다.
14.5 공사가 준공되어 갑 측의 검수를 거친 후 을 측은 10 일 이내에 갑 측에 넘겨야 합니다. 검수일은 소유권 및 관련 권리와 의무의 이전으로 간주된다.
제 15 조: 계약 위반에 대한 책임 및 손해
15. 1 한쪽은 다음 상황 중 하나를 가지고 있으며, 상대방은 본 계약을 해지하거나 해지할 수 있으며, 한쪽은 공사 총가격의 10% 에 따라 상대방에게 위약금을 지불해야 합니다.
15. 1. 1 한쪽은 원래 계약액의 20% 감소량을 요구했다.
15. 1.2 불가항력이나 상대방의 고의적이거나 중대한 과실로 입증될 수 없는 한 15 일 동안 휴업을 요구했다.
15. 1.3 한쪽은 도산, 파산 또는 재정난의 위험이 있거나 한쪽은 분명히 공사비를 지불할 힘이 없다.
15.2 본 계약이 위 사유로 해지 또는 해지되었거나 다른 사유로 다른 배상 사건이 발생한 경우에도 당사자는 여전히 법에 따라 상대방에게 배상을 주장할 수 있습니다.
15.3 을측이 고의로 제시간에 입장하지 않았다는 것을 증명하는 것 외에, 갑측은 을측에 위약금 15000 원을 배상해야 한다.
15.4 조업 중단이나 지연은 불가항력이나 을측이 고의로 초래한 것임을 증명할 수 있는 것 외에 갑측은 1 인당 100 원/일 기준으로 을측에 배상금을 지불하고 을측이 조업 중단이나 지연으로 인한 비용 (시공도구 감가상각비, 현장비, 관리비를 포함하되 이에 국한되지 않음) 을 지불해야 한다. 갑은 조업 중단 통지 후 10 일 이내에 을측에 대해 자발적으로 보상을 해야 한다.
15.5 갑이 공사비, 위약금, 배상금 등을 지불하지 않은 경우. 계약서에 규정된 시간에 따라 기한이 하루 지날 때마다 공사 총가격의 3% 에 따라 위약금을 지불한다.
제 16 조: 분쟁 해결
갑을 쌍방이 본 계약 조항에 대해 어떠한 논란도 있다면, 쌍방은 평등하게 협상해야 한다. 협상이 안 되는 것은 쑤저우시 상성구 인민법원의 관할이다.
제 17 조: 기타
17. 1 계약 기간
17.2 계약 번호: 본 계약은 한 양식에 4 부씩, 갑을 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
17.3 본 계약의 정본은 쌍방이 도장을 찍는다.
17.4 측이 제공한 주소는 배달 가능한 주소입니다. 변경이 있으면 제때에 통지해야 한다. 그렇지 않으면 계약서에 명시된 주소로 배송하는 것이 배송으로 간주됩니다.
첨부 파일
1. 갑이 소유주와 체결한 총계약계약 내용 (가격조항은 제공되지 않음)
갑측은 쌍방이 승인한 도면 목록과 시공 도면을 제공해야 합니다.
3. 당사자 a 가 제공하는 시설 및 재료 목록
4. 갑측 지정 책임자의 위임장
(아래 본문 없음)
서명 날짜: 년, 월, 일
갑측:
갑측 보증인:
파티 b:
이상은 건설계약인화세가 어디서 납부되는지에 대한 지식을 상세히 소개하는 것이다. 계약인화세를 건설하는 납세지는 회사 소재지 주관 세무서에 문의하여 결정할 수 있다.