실내장식 공사 계약서 양식
집 꾸미기는 사소한 일이 아니다. 사전에 논의하지 않고 변화를 주면 곤란하다. 다음은 인테리어 공사 계약서 양식입니다. 읽어 오신 것을 환영합니다. 인테리어 공사 계약서에 대한 더 많은 기사는 계약서 양식 열에서 확인할 수 있습니다. 실내장식 건축 계약서 샘플 (1)
고용주: 계약자:
휴대전화: 공식 대리인: 회사 전화번호:
"인민공화국에 따르면" 중국**" *중화인민공화국 계약법 및 관련 법률, 법규의 규정과 주택 장식 프로젝트 건설의 특성에 따라 쌍방은 평등을 바탕으로 다음과 같이 해야 합니다. 협의를 통해 자발성과 합의를 거쳐 계약자의 가정 장식 및 장식 프로젝트(이하 프로젝트)에 대한 계약을 협상합니다. 관련 사항에 대해 다음과 같은 합의가 이루어졌습니다.
제1조 사업개요
1.1 프로젝트 위치: _______________________________________________________________________________.
1.2 프로젝트 내용 및 사례: (자세한 내용은 건축 도면 참조)
1.3 프로젝트 계약 방법: 양 당사자는 다음과 같은 ____________ 계약 방법을 채택하는 데 동의합니다.
(1) 계약자는 작업 및 자재를 계약합니다(자세한 내용은 예산 목록 참조).
(2) 계약자가 작업과 자재의 일부를 계약하고 계약자가 해당 작업의 일부를 제공합니다. 자재(자세한 내용은 예산 목록 참조)
1.4 프로젝트 기간은 ______일, 시작일은 ______년 ______월 ______, 완료일은 ______년 ______월 ______일입니다.
1.5 계약 가격: 본 프로젝트의 계약 가격은 대문자로 () 위안, 소문자로 () 위안입니다. (자세한 내용은 예산 문서 참조)
제2조 건축 도면
양 당사자는 건축 도면이 다음 ______ 방법으로 제공되어야 한다는 데 동의합니다.
2.1 시공자는 시공도면을 직접 제공해야 하며, 설계도면은 사업주용과 시공자용으로 각각 2부씩 제공해야 합니다.
2.2 개발자는 건설 도면 설계를 계약자에게 위임하여 도면을 2부씩 작성해야 하며 개발자와 계약자 각각 1부씩 작성해야 합니다. (참고: 도면은 개발자가 계약서에 서명한 후 제공됩니다. ,
설계비(대문자)는 ____________________ 위안이며, 계약자가 지불해야 합니다(이 비용은 프로젝트 계약 가격에 포함되지 않음).
제3조 계약자의 의무
공사 시작 3.1 ______일 전에 계약자가 건설 현장에 들어갈 수 있는 조건을 마련하십시오. 건축에 영향을 주지 않도록 실내 물품을 치우십시오.
3.2 공사 기간 동안 물과 전력을 공급하고 관련 비용을 부담합니다.
3.3 부동산 회사와 관련 절차 및 수수료(장식 보증금, 쓰레기 제거 화물)를 조정할 책임이 있습니다. 이웃과의 관계를 조정할 책임이 있습니다.
3.4 원래 건물의 비내력 구조물이나 장비 배관을 철거하거나 개조해야 하는 경우 관련 부서에 가서 해당 작업을 처리할 책임이 있습니다. 승인 절차 및 관련 수수료.
3.5 시공자가 공사 기간 동안 방을 부분적으로 시공해야 하는 경우 시공자는 시공 현장의 보안 및 화재 예방에 대한 책임을 집니다.
3.6 프로젝트 품질, 공사 진행 상황, 완료 승인 감독에 참여합니다. 프로젝트 진행에 따라 자체 자재 준비 및 현장 입장을 담당합니다.
제4조 계약자의 의무
4.1 건설 중 안전 운영 규정, 화재 예방 규정, 건설 사양 및 품질 표준을 엄격히 준수하고 일정에 맞춰 고품질로 프로젝트를 완료합니다.
4.2 건설현장 관리 규정을 엄격히 이행하며, 인근 주민의 업무 및 휴식, 환경오염에 영향을 주어서는 안 된다.
4.3 실내 급배수관의 원활한 흐름을 보장합니다.
4.4 건설 현장의 청결을 보장하고 프로젝트 완료 후 건설 현장 청소를 책임집니다.
제5조 프로젝트 변경
제6조 자재 제공
6.1 계약자가 제공한 자재 및 장비에 대해 계약자는 자재 및 장비에 대한 책임을 집니다. 공사현장까지 운송되는 경우 현장 이전에 시공사에 통보하고 양 당사자가 동의하여 인수인계 절차를 진행해야 합니다.
6.2 계약자가 제공한 주요 프로젝트 자재(전선, 수도관, 판, 페인트)에 대해 계약자는 자재가 건설 현장으로 운송된 후 계약자에게 통보하고 계약자의 검사를 받아야 합니다.
제7조 공사기간 지연
7.1 다음과 같은 사유로 준공일이 지연되는 경우 계약자의 확인을 거쳐 공사기간이 연기된다.
(1) 프로젝트 수량 변경 및 설계 변경
(2) 불가항력의 자연적 원인(기후 등).
(3) 계약자가 건설 기간을 연기하기로 동의하는 기타 상황.
7.2 계약자가 합의한 대로 책임 있는 작업을 완료하지 못해 건설 기간이 영향을 받는 경우 자재 및 장비로 인해 프로젝트 품질이 영향을 받는 경우 건설 기간이 연기됩니다. 시공업체가 제공한 표준에 미치지 못하는 경우 재작업 비용은 시공업체가 부담하며 공사 기간이 연기되었습니다.
7.3 계약자가 프로젝트 대금을 기한 내에 지불하지 못하는 경우 그에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
7.4 계약자의 책임으로 인해 공사를 예정대로 시작하지 못하거나 이유 없이 작업을 중단하여 공사 기간이 영향을 받은 경우, 품질에 문제가 있는 경우에는 공사 기간을 연기하지 않습니다. 시공업체의 귀책사유로 공사가 진행된 경우 재작업 비용은 시공업체가 부담하며, 공사기간이 지연되지 않습니다.
제8조 품질 표준
당사자들은 본 프로젝트의 건설 품질 표준이 절강성 장식 지역 표준 DB33/1022?2005에 따라 시행된다는 데 동의합니다.
제9조 프로젝트 승인 및 보증
9.1 프로젝트 완료 후 계약자는 계약자에게 승인을 통지해야 하며, 계약자는 수령 후 2일 이내에 승인에 참여해야 합니다. 최종적으로
프로젝트 완료 양식을 작성하세요. 인수 절차를 완료하고 프로젝트 보증서를 작성하세요.
9.2 준공 승인 이전에 계약자가 스스로 입주하는 경우에는 승인을 통과한 것으로 간주됩니다.
9.3 본 프로젝트의 은폐수전력 프로젝트의 보증기간은 검수검사를 통과한 쌍방의 서명일로부터 5년이며, 기타 관련 프로젝트의 보증기간은 2년이다. . (자체 제작 재료 및 자체 제작 완제품 제외)
제10조 프로젝트 대금 지불 방법
10.1 계약이 발효된 후 양 당사자는 고용주가 다음 사항에 동의합니다. 다음과 같은 방식으로 프로젝트 비용을 계약자에게 직접 지불합니다. 지불:
최초: 연월일(계약 체결일), 지불 금액(총 계약 가격의 35%): ____________________ 위안. 2차 : 연월일(목수가 현장에 입장할 때), 지급금액(총 계약금액의 35%) : ____________________ 위안. 세 번째 : 연 월 일 (화가가 현장에 들어올 때), 지불 금액 (총 계약 가격의 25 %) : ____________________ 위안. 네 번째: 설치 프로젝트 시작 시 지불 금액(총 계약 가격의 5%): ______ 위안.
10.2 프로젝트를 설치하기 전에 계약자는 프로젝트 최종 계정을 계약자에게 제공해야 합니다. 개발자가 최종 합의 서신을 받은 후 며칠 이내에 이의가 없으면 동의한 것으로 간주됩니다. 동시에 개발자는 설치 프로젝트 시작을 원활하게 하기 위해 계약자에게 프로젝트의 최종 지불을 결제해야 합니다.
제11조 계약 위반에 대한 책임
11.1 계약 당사자 일방은 계약 불이행 또는 국내 법률, 규정 위반으로 인해 벌금이 부과되거나 상대방에게 책임을 초래합니다. 및 관련 정책에 책임이 있는 당사자는 모든 손실에 대해 책임을 져야 하며, 발생한 경제적 손실에 대해 상대방에게 배상해야 합니다.
11.2 계약자가 인수절차를 거치지 않고 완성된 프로젝트를 사전에 사용하거나 무단으로 사용한 경우, 그 손실에 대한 책임은 계약자에게 있습니다.
11.3 일방의 사유로 계약을 계속할 수 없는 경우, 일방은 이를 상대방에게 지체 없이 통지하고 계약해지 절차를 밟아야 하며, 책임 있는 당사자는 상대방에게 손해를 배상해야 합니다. 상응하는 경제적 손실.
11.4 계약자가 두 번째(세 번째) 프로젝트 대금을 기한 내에 지불하지 못한 경우, 각 지연일에 대해 3일 동안 계약자에게 약정된 손해배상금을 지급해야 하며, 계약자는 조치를 취할 권리가 있습니다. 일을 멈추려고.
11.5 계약자의 과실로 인해 공사 기간이 지연되는 경우, 지연일당 RMB 위안으로 청산된 손해 배상금이 계약자에게 지급됩니다.
제12조 계약 분쟁 해결 방법
본 계약 이행 중에 발생하는 분쟁 해결 방법: _________
12.1 당사자 간의 협상을 통해 해결
12.2 유관부서 조정
12.3 협의나 조정이 실패할 경우 다음의 ______ 방법에 따라 문제를 해결한다.
(1) 중재를 위해 ___________ 중재 위원회에 제출하십시오.
(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기합니다.
제13조의 몇 가지 특정 조항
13.1 계약자는 프로젝트 건설로 인해 발생한 쓰레기를 건설 현장 밖으로 지역 사회의 지정된 장소로 운반할 책임이 있습니다.
(커뮤니티 내에 지정된 장소가 없고 쓰레기를 커뮤니티 외부로 반출해야 하는 경우 2차 정리가 되며, 2차 정리 비용은 시공업체가 부담합니다) 13.2 공사 중 해당 기간 동안 계약자는 외부 계약자의 관리에 열쇠를 넘겨줄 것입니다. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 계약자는 외부 주택에 새 잠금 장치를 제공할 책임이 있으며, 계약자는 현장에서 사용할 수 있도록 설치 및 배송을 담당합니다.
13.3 건설 기간 동안 계약자의 일일 근무 시간은 다음과 같습니다. 오전 ______: ______ ~ ______: ______ 오후 ______: ______ ~ ______ 포인트 ______ 포인트
제14조 기타 합의된 사항: ____________________________________. 제15조 보충 조항
15.1 본 계약은 양 당사자가 서명(날인)한 후 효력이 발생하며, 계약 이행이 완료된 후 종료됩니다.
15.2 본 프로젝트의 시공도면과 예산은 본 계약서에 첨부되어 계약당사자가 인정하고 서명하며 동일한 법적 효력을 갖습니다.
15.3 본 계약이 체결된 후에는 프로젝트를 하도급할 수 없습니다.
15.4 이 계약은 ______개의 사본으로 작성되며 각 당사자는 ______개의 사본을 보유합니다.
고용주(서명): 계약자(인감):
법적 대리인:
위임 대리인:
연도 월, 일, 월 , 일 실내장식 공사 계약서 양식(2)
시공사(A사)
시공사(B사)
실내장식 공사 계약서
계약 번호:
고객(A 당사자): 인증서 번호: 연락처 정보:
주소:
인수 당사자(B 당사자) ): 인증서 번호 : 연락처 정보:
주소:
"중화인민공화국 계약법" 및 관련 법률 및 규정에 따라 실내 장식 프로젝트 건설과 결합됨 특정 당사의 사정에 따라 A측과 B측은 협의를 통해 평등, 자발성, 합의를 바탕으로 A측 실내 장식 프로젝트와 관련된 사항에 대해 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
제1조: 프로젝트 개요
1.1 프로젝트 이름:
1.2 프로젝트 주소:
1.3 공사 내용: 장식 예산의 모든 프로젝트 항목 및 내용
1.4 위탁 방법: ( ) 작업 및 자재 계약, ( ) 작업 및 자재 일부 계약, ( ) 작업 계약(자재 제외)
1.5 시작 날짜: 연, 월, 일
1.6 완료 날짜 : 연, 월, 일
p>제2조: 프로젝트 계약 가격
2.1 프로젝트 계약 예산 가격은 다음과 같습니다.
2.2 사업계약의 정산가격은 사업예산 중 사업단가와 장식사업의 총실수량, 추가 또는 인하된 품목 및 가격으로 구성된다. 장식 프로젝트. 정산은 프로젝트 완료 후 진행됩니다.
제3조: 건축 도면
3.1 A측은 장식 디자인 계약서에 제출된 설계 도면에 따라 B측에 건축 도면을 제출해야 합니다.
4조: A 측의 책임과 의무
4.1 확인 도면과 수도 및 전기 라인 도면 원본 제공
4.2 필요한 집을 비우거나 부분적으로 비우기 장식, 건축에 영향을 미칠 수 있는 장애물 제거 4.3 건물 관리 관련 절차를 완료하고 물과 전기를 제공합니다.
4.4 통로, 엘리베이터, 소방 등 공공 시설의 사용 및 보호를 위해 관련 부서와 협력합니다. 장비 4.5 쓰레기 처리 및 관련 비용 부담. 4.6 장식 위치에 대한 열쇠를 제공합니다.
4.7 공사 중에 발생하는 먼지가 생활 및 작업 환경에 영향을 미칠 수 있음을 이웃에게 알리고, 이해를 얻고 관련 비용을 부담할 수 있도록 관계를 조정합니다.
p>
4.8 건설 현장에서 계약 이행, 프로젝트 품질 참여, 진행 감독 및 검사, 승인 처리, 변경, 등록 절차 및 기타 문제를 담당할 당사자 A의 대표를 임명합니다.
제5조: B측의 책임과 의무
5.1 건설 도면 또는 실무 지침에 따라 건설 계획 및 진행 계획을 수립하고 이를 A측에 제출하여 승인을 받습니다. 5.2 필요한 자재 목록(사양 및 수량 포함)과 자재 도착 시간표를 제공합니다. 5.3 건설 인력 목록과 작업 증명서 사본을 제공합니다.
5.4 당사자 B를 대표자로 지정합니다. 건설 현장은 계약 이행을 책임지며 건설을 조직하고 품질과 수량을 보장하며 일정에 따라 건설 작업을 완료해야 합니다.
5.5 건설 사양, 안전 운영 절차, 화재 안전 규정 및 환경 보호 규정을 엄격하게 이행하고 도면 및 건설 계획에 따라 건설을 수행하고 다양한 품질 검사 기록을 유지하며 준공 승인에 참여합니다. 그리고 프로젝트 합의를 준비합니다. 5.6 건설 현장 감독 및 관리에 관한 정부 및 관련 부서의 규정을 준수합니다.
5.7 건설 중에 당사자 A의 동의 또는 관련 부서의 승인 없이 원래 건물 구조와 다양한 장비 및 파이프라인을 임의로 해체하거나 개조해서는 안 됩니다. 5.8 프로젝트가 완료되어 A 당사자에게 인도되기 전에 A 당사자는 모든 현장 시설과 완성된 프로젝트 제품을 보호할 책임이 있습니다. 5.9 B측이 합의한 대로 프로젝트 시작 전 승인 절차 및 비용을 처리합니다.
5.10 가스 개조, 유선 광대역 네트워크, 흰개미 방제 등 B측 건설 범위 밖의 프로젝트에 협력합니다.
제6조: 건설 계약 및 변경
6.1 A측과 B측은 건설 사양, 안전 작동 사양, 화재 안전 규정 및 환경 보호 규정을 엄격하게 이행해야 합니다. 6.2 공정상의 이유로 설계 계획을 변경해야 하는 경우 공사를 시작하기 전에 당사자 A의 대표가 서명하고 승인해야 합니다.
6.3 A측이 설계 계획을 변경해야 하는 경우 B측 대표에게 요청해야 하며, 양측 대표는 프로젝트 수량 확인을 위해 협상하고 서명합니다. 6.4 중간 프로젝트의 승인에는 양 당사자 대표와 프로젝트 감독자의 공동 승인과 서명 확인이 필요합니다. 6.5 수락 프로젝트는 하루 전에 당사자 A의 대표자에게 통보되어야 합니다.
6.6 A측이 자재 제공 시, 자재 목록 및 자재 도착 일정에 변경이 있을 경우 2일 전에 A측 대표자에게 통보하여야 한다. 6.7 프로젝트가 끝나면 당사자 B는 프로젝트 최종 계정을 당사자 A에 제출해야 합니다.
6.8 건설 기간 동안 B측은 A측이 쌓아둔 가구, 가구 및 엔지니어링 완성품을 현장에 적절하게 보관해야 합니다. 6.9 프로젝트가 완료되어 A 당사자에게 인도되기 전에 A 당사자는 모든 현장 시설과 완성된 프로젝트 제품을 보호할 책임이 있습니다.
제7조: 공사 기간 합의 및 지연
7.1 공휴일에도 공사 기간은 동일하게 유지되며 협의를 통해 중요한 공휴일을 제외하는 경우 공사 기간이 연기됩니다.
7.2 을의 예산 누락으로 인한 추가사업으로 인한 공사기간 지연은 을이 책임지며, 공사기간은 변함이 없다.
7.3 A측이 설계 범위에 포함되지 않는 추가 엔지니어링 프로젝트를 제안했기 때문에 양측은 완료 날짜를 연기하기로 협상했습니다.
7.4 A측의 자재 제공 지연이나 중간 프로젝트 인수 지연으로 인해 중단 또는 지연이 발생하는 경우 완료 시간이 연기됩니다.
7.5 A, B 측의 사유가 아닌 정전, 단수 또는 불가항력 요인으로 인해 작업이 중단된 경우 누적 시간을 기준으로 계산되며, 8시간은 근무일 1일입니다. 누적 근무일수에 따라 완료시간이 지연됩니다.
7.6 프로젝트 품질 문제로 인한 재작업으로 인해 A측의 책임 기간은 연장되며, B측의 책임 기간은 그대로 유지됩니다. 7.7 기타 사유로 인한 지연은 계약 위반으로 간주됩니다.
8조: 프로젝트 지불
8.1 양 당사자 간의 협상 후 8.2조의 지불 방법은 다음과 같습니다.
8.2.1 당사자 A 예산금액을 3개로 나누어 사업대금을 분할납부
을이 계약시 준비한 자재에 대해 1차분 60%, 2차분 35%, 5% 8.2.2 갑은 예산금액 및 사업수락 항목에 따라 사업금을 단계적으로 지급한다. (9.1조에 규정된 수락 조건에 따름): ( ) ; ( ) ; ( ) 8.3 디자인 범위 내에서 누락된 품목의 경우 최종 결제 금액에 추가 가격이 추가됩니다.
8.4 설계 범위를 벗어난 추가 프로젝트에 대한 대가는 서명 및 확인 후 당일 일괄 지급됩니다.
8.5 사업을 건설하는 동안 A측은 계약예산 내에서 건설사업을 임의로 축소할 수 없으며, 정말로 축소가 필요한 경우 B측은 동의를 얻어 약정손해금을 지급해야 한다.
8.6 프로젝트 예산에는 장식세가 포함되어 있으며 B측이 지불해야 합니다.
9조: 보증 조건
9.1 보증의 전제 조건은 완료 승인이 통과되고 당사자 A가 잔액을 지불하는 것입니다. 9.2 보증 범위는 당사자 B가 건설한 프로젝트를 포함합니다.
9.3 B 당사자가 제공한 자재로 인해 발생한 건축 품질 문제 및 손상은 B 당사자의 보증 범위에 포함됩니다.
9.4 당사자 A가 제공한 재료의 품질 문제로 인해 인위적인 요인으로 인한 손상 및 불가피한 요인으로 인한 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다.
9.5 보증 기간 동안 당사자 B는 당사자 B의 프로젝트 품질로 인해 발생하는 기타 재산 손실을 시장 가격으로 전액 보상합니다.
9.6 숨겨진 프로젝트의 보증 기간은 2년이며, 기타 프로젝트의 보증 기간은 1년입니다. 보증 기간 동안 재료비와 인건비가 면제됩니다.
9.7 보증 기간 이후에도 평생 유지 관리 서비스가 제공됩니다(자세한 내용은 보증 정책 지침 참조).
제10조: 계약위반 책임
10.1 을의 사유로 공사기간이 지연되는 경우 사업예산금액의 0.5%를 1일당 또는 상대방;
10.2 당사자 A의 사유로 인해 어떤 이유로든 공사 기간이 지연되는 경우 프로젝트 예산의 0.5%를 하루당 또는 상대방에게 지급합니다.
10.3 공사 기간 지연으로 인한 감독 수수료 및 기타 비용의 증가는 지연 책임이 있는 당사자가 지불해야 합니다.
10.4 프로젝트 품질로 인한 재작업은 계약 위반입니다. 계약 위반에 대한 책임은 상대방이 재작업한 자재 및 인건비 금액의 10%를 지불해야 합니다.
10.5 작업 중단 및 지연을 초래하는 설계 문제에 대해 두 당사자는 의견이 다릅니다. 공사 기간 지연은 계약 위반으로 간주되지 않습니다.
10.6 계약 이행 중에 일방이 계약 종료를 제안하는 경우 상대방에게 손해 배상을 지불해야 합니다. 총 계약 예산 가격의 10%에 해당합니다.
10.7 기타 형태의 계약 위반의 경우 총 프로젝트 가격의 10%가 지체상 손해배상금으로 상대방에게 지급됩니다.
제11조: 계약 분쟁 및 해결
11.1 본 계약 이행 중에 분쟁이 발생한 경우, 협상이 실패할 경우 당사자 간의 협상을 통해 분쟁을 해결해야 합니다. 다음 방법에 따라 해결됩니다.
p>
(1) 제출 (2) 법에 따라 인민법원에 절차를 진행합니다.
제12조: 계약 변경, 해지 및 무효
12.1 일방 당사자가 계약 내용을 변경해야 하는 경우 서면으로 제출해야 하며 보충 계약이 체결됩니다. 양측이 합의에 도달한 후.
12.2 계약 해지를 제안하는 당사자는 서면으로 해지해야 하며, 계약 해지 합의가 체결된 후 프로젝트 청산이 진행됩니다. 계약을 해지하려는 당사자는 계약 위반에 대한 책임을 집니다.
13.3 불가항력이 발생한 경우 계약은 자동으로 만료됩니다.
13.4 보증 기간이 지나면 계약은 자동으로 만료됩니다.
제13조: 계약 발효
13.1 본 계약은 양 당사자가 서명 또는 날인한 날짜에 발효되며 이행 완료 시 자동으로 종료됩니다.
13.2 보충계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
13.3 본 계약서는 첨부파일 "프로젝트 예산" 및 "설계 도면 및 지침"과 함께 사용됩니다.
13.4 본 계약은 2부로 작성되며, A 당사자와 B 당사자가 각각 한 부씩 보관합니다.
A 측(인): B 측(인):
법적 대리인: 법적 대리인:
단위 주소: 단위 주소:
p>
전화 : 전화 :
년, 월, 일, 월, 일, 실내장식 공사 계약서 양식 (3)
당사자 A :
B 당사자:
A 당사자는 B 당사자에게 본 프로젝트의 건설 및 설치 업무를 맡깁니다. 이는 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 본 프로젝트의 구체적인 조건에 따라 이루어집니다. A측과 B측은 자발성, 평등성, 선의의 원칙에 따라 합의를 이루고 본 계약에 서명해야 합니다.
1. 프로젝트 개요 및 비용
1. 프로젝트 이름: 2. 프로젝트 위치: 3. 주택 구조: 거실
224. 건물 면적:, 건축면적: m.
5. 장식시공 내용 : 부록 1 "장식시공 내용표" 참조
6. 계약방법 : (공사 및 자재 도급, 청소작업, 부분도급).
7. 총 가격: 위안화, 이름 동전(대문자): 위안화. 그 중: 디자인비: 위안, 관리비: 위안.
재료비 : 위안, 인건비 : 위안.
세금: 위안, 기타 수수료: 위안.
프로젝트 건설 및 설치 내용은 쌍방이 서명한 프로젝트 견적서의 항목을 기준으로 하며, 건설 비용은 쌍방이 서명한 프로젝트 견적서의 단가를 기준으로 합니다. 정산은 실제 프로젝트 품질을 기준으로 이루어지며, 항목 추가 또는 삭제는 A측과 B측 협의 후 적용됩니다.
8. 공사 기간:
공사는 월, 연도에 시작되며 공사 기간은 일 단위로 완료됩니다.
2. A 측의 업무
1. 공사를 시작하기 전에 집 전체 또는 일부를 비우고, 공사에 영향을 미치는 장애물, 가구 등을 명확히 이해해야 합니다. 당사자 A가 필요한 보호 및 배치 조치를 취하지 못하는 경우, 당사자 B는 가구 및 가구의 손실에 대한 책임을 집니다.
2. B측에 건설에 필요한 물, 전기 및 기타 시설을 제공합니다.
3. B측이 건설 신청, 승인 및 기타 절차를 처리하도록 지원하고 승인을 위해 자산 관리 사무소에서 제출한 모든 수수료를 지불할 책임이 있습니다.
4. 프로젝트 품질과 진행 상황을 감독 및 검사하고 적시에 인수 합의를 처리합니다.
5. A측이 프로젝트 건설에 참여하거나 감독할 인력을 임명하는 경우 A측은 A측이 배정한 인력의 행동을 인정해야 합니다.
6. 적시에 당사자 B의 기타 지원 의무를 수행합니다.
3. B측 업무
1. B측은 계약 이행을 책임질 전담 건설 현장 프로젝트 감독자를 파견하고 요구 사항에 따라 건설을 조직합니다. 계약을 체결하고 품질과 수량을 보장하여 건설 작업을 기한 내에 완료합니다. 모든 문제에 대한 책임은 당사자 B에게 있습니다.
2. 공사시방서, 안전작업절차, 화재안전규정을 엄격히 이행하고, 공사현장의 화재안전을 책임진다.
3. 양 당사자가 서명한 도면 또는 지시 사항에 따라 엄격하게 시공을 수행하고 다양한 품질 검사 및 시공 기록을 작성합니다.
4. 프로젝트가 완료되어 A측에 인계되기 전에 현장 시설 및 건설 완제품을 보호할 책임이 있습니다.
IV. 프로젝트 비용 및 정산
1. 프로젝트 지불 방법:
(1) 프로젝트 지불은 다음 표에 따라 지불됩니다. >
프로젝트 지불 일정
양 당사자는 "견적"을 프로젝트 단가 및 수량의 기준으로 사용하고 결산 시 실제 프로젝트 수량을 기준으로 하는 데 동의합니다. 두 당사자 간의 모든 거래에 대해 영수증이 발행되어야 합니다.
5. 양 당사자의 책임에 대한 합의
1. A의 책임:
공사 기간이 A의 사유에 영향을 받는 경우 공사 기간 이에 따라 A측은 A항과 F항으로 인해 발생한 C와 D, B측의 손실에 대해 책임을 집니다. 일정에 따라 물과 전기를 공급할 수 없습니다. B. 하루 10시간의 근무 시간을 보장할 수 없습니다. C. 자체 구매한 자재 및 장비를 일정대로 제공할 수 없음 ;D. 제공된 자재 및 장비가 품질이나 사양을 충족하지 않아 역작업이 발생함 E. 프로젝트 대금을 기한 내에 지불하지 못한 경우 . 설계 변경 및 설계 변경으로 인한 자재 낭비 G. 기한이 지난 H. 당사자의 사유로 인해 계약이 종료되고 건설 프로젝트의 품질이 절반 미만인 경우 B는 비용을 청구합니다. 완료된 프로젝트에 대한 비용 외에 엔지니어링 설계 비용 1. 당사자 B의 원인이 아닌 기타 예상치 못한 사유
2. 을측의 책임 :
가. 공사를 예정대로 착공할 수 없거나, 이유 없이 도중에 중단할 경우 공사기간에 영향을 미치며 공사기간이 연기되지 아니한다. 당사자 B는 해당 손실에 대해 책임을 집니다. 완료 승인 후 보증 기간은 당사자 B의 건설 및 설치의 일부로 발견된 품질 문제를 무료로 수리합니다. B측의 건설 과정 위반으로 인한 개인 부상 D. B측의 건설로 인해 A측의 물품이 손상될 수 있으며, B측은 이를 수리하거나 E측에서 책임을 집니다. B측의 자산관리사무소 규정 위반으로 인한 보상.
VI. 프로젝트 품질 및 승인
1. B 당사자는 A 당사자가 서명한 도면에 따라 엄격하게 구성 및 설치해야 합니다.
2. 건설 과정에서 A측이 설계 변경, 항목 추가 또는 삭제를 제안하는 경우 적시에 B측에 통보해야 합니다.
3. 은폐된 프로젝트를 은폐하기 전에 B측은 A측에 현장에 와서 검사 및 승인을 받을 것을 통보해야 합니다. A측이 2일 이내에 검사를 수락하지 않으면 B측은 이후에 이를 은폐할 수 있습니다. 자체검사하여 은폐기록을 사실대로 기재하고, A측은 이를 인정한다.
5. 프로젝트가 완료되고 A 당사자가 프로젝트의 나머지 금액을 지불한 후 A와 B 당사자 모두 "프로젝트 보증 양식"에 서명합니다. 당사자 B는 또한 보증을 기준으로 준공 도면 및 기구 보증을 제공합니다. 보증 기간은 완료 승인일로부터 시작됩니다.
VII. 계약 위반에 대한 책임
1. A측의 사유로 공사 착공이 지연되거나 중단된 경우, A측은 공사기간 연장 외에 작업 중단 또는 지연으로 인해 발생한 손실을 B측에 배상하고, A측이 계약에 따라 프로젝트 지불을 선지급하지 못한 경우 A측은 작업 중단 또는 지연일당 B위안을 지불해야 합니다. 지연되는 날마다 지불 금액의 %에 해당하는 추가 연체료를 지불합니다.
2. B측의 귀책사유로 인해 프로젝트가 연체된 경우, 연체된 날짜별로 B측에서 비용을 지불합니다.
3. 프로젝트가 승인 절차를 거치지 않았으며 해당 프로젝트는 B측에서 지불됩니다. A가 사전에 이용하거나 무단으로 이용하여 발생하는 손해는 A가 부담하며, 이에 대한 책임은 A가 실제로 수락한 것으로 간주됩니다.
4. 일방의 사유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우에는 상대방에게 이를 통지하여 계약해지 합의를 처리하도록 하고, 그로 인한 경제적 손실을 상대방에게 배상하여야 합니다. .
9. 양 당사자가 서명한 협상을 통해 도달한 장식 프로젝트 견적, 건축 도면 및 기타 특정 사항 합의는 계약서의 첨부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖습니다. .
10. 본 계약서는 2부로 되어 있으며, A측과 B측이 각각 1부를 보유하고 있습니다.
첨부 파일:
1. 장식 프로젝트 견적
2. 설계 및 시공 도면
3. 보충 계약서(대표 서명) A 당사자 B)의 직인이 날인된 후에만 효력이 발생합니다.
계약 조건 및 위의 보충 내용을 제외하고 기타 구두 약속은 건설의 기초로 사용되지 않습니다. 그리고 결제.
당사자 A: (서명) 당사자 B의 서명:
연도, 월, 일
추가 정보:
적극 권장합니다.