양장본 집 장식 계약서는 어떻게 작성하나요? 정교하게 장식된 집 장식 계약서 템플릿
잘 꾸민 집은 많은 부동산 개발업자들이 주택 구입 계약을 할 때 가구가 딸린 집에 대한 장식 계약서를 제시하는 방식이다. 가구가 딸린 집을 위해? 아래에서는 자세한 하드커버 주택 장식 계약 템플릿을 제공합니다. 이 템플릿이 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.
______미용 계약서 양식
A 당사자: _______ Real Estate Development Co., Ltd.(이하 A 당사자)
B 당사자: ___________ ( 이하 당사자 B) )
'중화인민공화국 계약법', '중화인민공화국 건설법' 및 관련 법규에 의거하고 다음과 결합됩니다. "입찰 문서" 》 관련 내용 및 실제 상황, 당사자 A는 건설을 위해 당사자 B에게 "_______ 고급 장식 및 개조 프로젝트를 계약하는 데 동의합니다. 양 당사자의 권리와 의무를 명확히하고 프로젝트가 제 시간에 완료되도록 보장하기 위해
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: _______ Fine Decoration Project
2. 프로젝트 주소: ______________________
3. 프로젝트 구조: 프레임 전단벽 구조
4. 건물 면적: _______________ 평방미터
5. 프로젝트 품질: 1회 합격률 100% 보장, 품질 우수한 품질 달성
6. 건설 단위: _______ 부동산개발(주)
2. 프로젝트 계약 방법
노동력, 자재, 기계, 계약은 기한, 품질, 문명화된 건설, 보안, 보안 및 완제품 보호의 형태로 체결됩니다.
3. 계약 범위: 표시된 _______ 장식 및 개조 프로젝트의 모든 항목
IV. B측 계약 지표
1. >
2. 프로젝트 품질: 일회성 승인률이 100%이고 품질이 우수한지 확인합니다.
3. 안전 생산:
3.1 관련 사항을 엄격하게 구현합니다. 지방 정부 산업 관리 규정 및 A측 규정
3.2 인명 피해 방지
3.3 대형 기계 장비 사고 및 대형 화재 사고 없음; 건설 과정에서 당사자 B의 잘못으로 인해 발생하는 안전 위험 사고 발생 시 모든 책임과 손실은 당사자 B가 부담합니다.
4 문명 건설: _______ 지방자치단체의 요구 사항에 따름 표준 건설 현장,
5. 기술 정보: 파일을 시기적절하고 정확하며 완전하게 제출하고, 정부 업계 규정에 따라 프로젝트 완료 기록을 정리하고 통합 제출을 위해 당사자 A에 제출하는 일을 담당합니다.
6 적용 가능한 사양:
A. 전기 공학 프로젝트의 건설 품질 승인 사양 B. 건물 지상 프로젝트의 건설 및 승인 사양 C. 건물 물 공급에 대한 품질 승인 사양 , 배수 및 난방 프로젝트 D. 건설 프로젝트 관리 사양 E. 건설 프로젝트 문서 보관 규정 F. 프로젝트에 대한 현행 표준 사양, 절차 및 규정이 적용됩니다.
5. 계약 기간
1. 공사 시작일은 _____년 ___월 ___일입니다. (프로젝트 완료 기간 포함) 공휴일 및 악천후) 또는 계약서의 조건에 따라 연장된 기간 내.
2. B측이 계약에 명시된 기간 내에 프로젝트를 완료할 수 없는 경우 B측은 계약 위반에 대한 책임을 져야 하며 추가 손해가 있는 경우 A측에 손해 배상을 지불해야 합니다. 계약 체결 당사자로 인해 프로젝트가 지연되거나 지연될 경우, 계약 체결 당사자는 서면 연기 통지를 사실상 방해받게 됩니다.
위에 나열된 모든 연장 통지 및 완료 날짜 후에도 프로젝트를 여전히 제 시간에 완료할 수 없는 경우 지연일당 계약 금액의 50,000%를 보상금으로 지급합니다. 당사자 A는 지급할 금액에서 이 보상금을 공제할 수 있습니다. B측 또는 이 금액을 회수할 수 있는 기타 수단은 이 보상금을 지급한다고 해서 계약자의 프로젝트 완료 책임이나 계약에 명시된 기타 책임이 면제되는 것은 아닙니다.
3. B측은 A측이 승인한 "건설 조직 설계"에 따라 생산을 조직하고, A측이 주최하는 정기 생산 회의에 참여하며, A측에 따라 건설 작업을 제때 또는 사전에 완료해야 합니다. 진행 계획, 당사자 A의 진행 검사 및 감독을 수락합니다. 프로젝트의 실제 진행 상황이 확인된 진행 상황과 일치하지 않는 경우 B측은 A측 요구 사항에 따라 시정 조치를 제안해야 하며, 이는 A측의 확인 후 실행됩니다.
VI. 품질 기준
1. 품질 목표: 합격 기준이 없는 프로젝트는 1회 합격률이 100에 도달해야 합니다. 당사자 A와 디자이너 모두 만족합니다.
2. 프로젝트의 품질이 위 요건을 충족하지 못할 경우 계약자는 이행보증금을 공제하여 프로젝트 정산가격에서 직접 공제하고, 무조건 우수한 품질로 재작업해야 하며, 당사자 A와 설계자를 만족시키십시오. 재작업 후에도 여전히 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 이로 인해 발생하는 모든 손실은 귀하가 부담해야 합니다.
3. B측은 건설 프로젝트의 품질 보증에 대한 책임을 집니다. 품질 보증 내용에는 장식 및 개조 프로젝트와 관련된 모든 건설 품질 문제가 포함됩니다.
4. 품질 보증 기간은 2년입니다. 보증 기간 동안 B측은 보증 통지를 받은 후 24시간 이내에 수리를 요청할 수 있습니다. 그렇지 않으면 A측이 제3자에게 수리를 맡길 수 있습니다. 하며, 이에 따른 비용은 B당이 부담합니다. A측은 이를 보증수수료에서 공제하고, 부족액은 채무로 간주하여 B측에 청구할 수 있습니다.
5. 보증 보증금은 이행보증금의 성격을 가지며 이자는 포함되지 않습니다.
7. 계약가격
1. 본 계약은 일시불로 체결되며, 총 계약금액은 _______위안(_______위안)입니다.
2. 건설 프로젝트 사업세는 A측에서 부담합니다. A측은 B측에 면세 증명서를 제공하고, B측은 공식 프로젝트 송장을 제공합니다.
3. 위 가격에는 프로젝트를 완료하는 데 필요한 인건비(잔업, 급하게 작업 등 포함), 자재비, 기계비(입출고비 포함), 수직운송비 등이 포함됩니다. 정부부처에 납부하는 수수료, 인증비, 보험료, 업무상 부상의료비, 하수처리비, 쓰레기 처리비, 현장 내외 청소비, 안전하고 문명화된 공사비, 주변주민 조정비, 현장비 묘목 보호 비용, 현장 주변의 도시 관망 및 파이프라인 보호 비용, 개선 조치 비용, 위험 비용, 관리 비용 및 기타 예상치 못한 비용 및 기타 비용.
4. 이 계약에는 도면에 있는 모든 장식 및 개조 프로젝트가 포함됩니다.
5. 프로젝트 물량 확인:
① 총 일시금은 주요 구조물 건설의 품질 편차로 인해 B 측의 작업량 및 자재 증가를 충분히 고려했습니다. 일부 비자 절차는 처리되지 않으며 추가 수수료가 부과됩니다.
② 설계변경, 기술승인지시, 업무연락지시(모두 설계기관의 확인 필요), A측의 작업지시사항이 있는 경우 B측은 이번 달에 발생한 변경사항을 보고하여야 한다. 예산은 매월 25일 A측에 제출됩니다. A측은 예산을 받은 후 5일 이내에 계약서에 합의된 예산을 검토하고, 프로젝트 수량 확인 후 24시간 이내에 B측에 프로젝트 수량을 확정하도록 통보합니다. 양측이 확정한 예산은 총 최종 정산 가격 내에서 기한 내에 제출되지 않으면 A 측에서 제출을 승인하지 않습니다.
3 추가 사업장 비자 양식(사업 관리자의 서명 및 확인 필요)이 있는 경우 B측은 해당 월의 비자 양식과 예산을 매년 25일 이전에 A측에 제출해야 합니다. B측은 계약서에 합의된 예산을 받은 후 30일 이내에 검토를 완료하고, 확인 후 24시간 이내에 B측에 사업수량 확정을 통보한다. 최종 총액 정산가격을 A측에 통보하면 A측에서는 이를 인정하지 않습니다.
4 을은 을이 설계도면 범위를 벗어나는 작업량이나 시공자의 귀책사유로 재작업하는 작업량을 갑은 승인하지 아니한다.
⑤ 을측이 통지를 받은 날로부터 5일 이내에 사업수량 및 가격검증에 참여하지 않을 경우 최종결과는 갑이 확인한 사업수량 및 가격결과로 한다.
⑥비자 승인 및 프로젝트 수량 변경은 A측의 최종 승인을 받아야 합니다. B측은 A측의 비자 및 변경 처리를 지원해야 합니다.
7건설업체가 공사를 제때에 시작할 수 없는 경우 계약자는 프로젝트 상황과 건설업체의 능력에 따라 낙찰자의 프로젝트 수량을 조정할 권리가 있습니다. 건설기간과 건설품질요구 등을 충족시키는 경우 도급자는 언제든지 조정을 실시한다. 건설단위의 건설공사량은 건설단위에서 인출될 수 있으며 이로 인한 손실은 건설단위가 부담한다.
4. 건설에 필요한 수도세와 전기세는 A측에서 미리 지불해야 하며 정산 시 양측 간의 협상을 통해 공제되지만 현장에서 전기를 낭비할 경우 벌금이 부과됩니다. 을은 숙박 및 생활에 필요한 물과 전기 비용을 부담하며, 가가 제공하는 경우 을은 규정에 따라 관련 비용을 지불합니다.
5. 총액은 을의 시공에 미칠 수 있는 영향과 타 전문직 및 도급업자와의 연계 및 교차 공사로 인한 작업량 증가를 충분히 고려하여 산정됩니다.
6. B측은 자체 건축 구역 내에서 기계 및 전기 공사업체에 의해 발생한 벽 홈 및 구멍의 수리 작업을 담당합니다. 이 비용은 총 패키지 가격에 포함됩니다.
8. 지불 방법
1. A측은 본 프로젝트와 관련된 선금, 자재 준비비, 근로자 생활비 및 보증금 등을 지불하지 않습니다.
>2. 프로젝트가 완료되고 A측이 승인한 후 RMB 85가 지급됩니다. A측의 감사 후 총 가격은 RMB 95로 지급되며 보증 보증금은 RMB 5입니다. 보증 기간 만료 후 1개월 이내.
3. 본 프로젝트를 진행하는 동안 B측에서 발생한 모든 청구권 및 채무는 B측이 스스로 변제해야 하며, A측은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
4. 변경으로 인한 계약 가격의 증가 또는 감소는 당사자 A가 부담해야 하며, 주요 설계 변경이 발생하지 않는 한 지연된 공사 기간은 연장되지 않습니다(입찰자 또는 엔지니어의 결정에 따름). ). 연기되었습니다.
9. 안전
1. B측은 토목공사 안전생산에 관한 관련 관리 규정을 준수하고 표준화된 건설 현장 표준에 따라 건설을 조직하며 산업계를 수용해야 합니다. 안전 검사 인력 및 A측은 언제든지 법에 따라 감독 및 검사를 수행해야 하며, 사고의 숨겨진 위험을 제거하기 위해 필요한 안전 예방 조치를 취해야 합니다. B측이 안전 규칙 및 규정을 준수하지 않거나 비효과적인 조치를 취한 경우.
2. 을은 현장 안전관리 인력의 협조를 받아 건설현장의 모든 근로자를 대상으로 안전교육을 실시하고 이에 대한 정보를 확립하지 아니한 직원을 허용하지 아니한다. 갑은 안전관리규정을 위반하여 을에게 시공을 요구할 수 없으며, 갑으로 인한 안전사고에 대하여 갑은 이에 상응하는 책임과 관련 비용을 부담하여야 한다.
3. 을측 직원에게 중대한 안전사고나 기타 안전사고가 발생한 경우, 양측은 현장을 구조하고 보호하기 위해 최선을 다해야 하며, 관련 부서에 따라 조사 및 감정을 실시해야 합니다. 사고가 B측의 책임으로 판단되거나 B측의 불법적인 운영으로 인해 사고가 발생한 후, B측은 국가 규정에 따라 부상당한 근로자 또는 그 가족에게 금전적 보상을 제공합니다. A측은 어떠한 경제적, 행정적 책임도 지지 않습니다. 법적 책임은 있으나, A측은 B측의 책임으로 인해 발생한 피해에 대해 사후관리가 잘 되도록 적극적으로 지원해야 하며, 규정에 따라 책임자를 처리하는 것 외에도 A측은 B측에 금전적 보상을 제공할 것입니다. 부상당한 직원이나 그 가족은 관련 국가 규정에 따라 처리되지만 구체적인 사후 작업은 B측에서 준비하고 처리합니다. B측은 B측의 직원이나 가족과 직접 거래하지 않습니다.
4. 당사자 B는 자체 비용으로 필요한 시간과 장소에서 또는 관련 요건이나 규정에 따라 모든 조명, 가드, 울타리, 경고 신호 및 시계를 제공하고 유지해야 합니다. 프로젝트를 보호하거나 대중에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 보안과 편의를 제공합니다.
5. 을측은 전담 안전생산관리인력을 보유하고 위험도가 더 높은 일부 프로젝트에 대한 특별 안전건설계획을 마련해야 한다.
6. 당사자 B는 계약 이행 중에 오염, 소음 및 기타 요인으로 인한 공공 또는 공공 재산에 대한 피해 또는 방해를 방지하기 위해 현장 근처 환경을 보호하기 위한 모든 합리적인 조치를 취해야 합니다. 그 건설.
7. 을의 책임으로 인해 발생하는 불가피한 오염 및 소음을 처리해야 하는 경우 을은 실시 전에 계획을 제안하고 이를 엔지니어에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 이에 따른 비용은 을이 부담한다. .
8. B측은 A측 현장 안전 관리 규정에 따라 RMB 20,000의 안전 관리 보증금을 지불해야 합니다. 을 현장 관리 및 운영 인력이 안전관리 규정을 위반한 경우 을은 갑 현장 안전관리 인력의 관리 및 처벌을 수용해야 하며, 벌금은 안전관리 보증금에서 차감된다. 보증금이 부족할 경우 추가 결제가 필요합니다.
9. 인명피해를 예방하고, 중대한 기계설비사고나 대형화재사고가 발생하지 않도록 하겠습니다.
10. 문명 건설
1. 을측은 표준 건설 현장과 문명 건설 현장의 기준에 따라 건설을 조직하여 건설 현장이 시 표준 건설 현장임을 보장해야 합니다. A측의 문명 건설 현장 감독 및 관련 정부 부서가 문명 건설 검사 기준을 충족하지 못하는 경우 B측은 자체 사유로 인해 발생하는 벌금을 부담해야 합니다.
2. 갑과 을이 체결한 사업계약서는 시 건설관리청에 신고하고 관련 절차를 완료해야 한다.
3. B측은 현장에 입장하기 전에 직원 명단, 직원 신분증 사본, 임시 거주 허가증(원본), 근무 단위 기록 증명서(원본) 및 특수 작업 사본을 제공해야 합니다. 인사고용증명서 원본(원본), 산업 관련 비용 기한 납부(을의 인원 변동 포함, 적시에 갑에 보고해야 함. 비정규근로로 인한 벌금 및 기타 관련 비용은 을이 부담함) 고용.
4. B측은 A측의 요구 사항을 준수해야 합니다. 현장 책임자, 기술자, 품질 및 안전 담당자, 자재 기술자, 건설 노동자, 물류 및 전기기사는 독립적인 관리를 위해 장비를 갖추고 있어야 하며, 실제 경영진은 이 계약 이행을 보장하기 위해 일반 계약업체의 기준을 준수해야 합니다.
5.
6. A측은 규칙과 규정을 준수해야 하며, 싸움이나 기타 징계 위반이 있는 경우에는 도박을 해서는 안 됩니다. 이 프로젝트에는 18세 이상 50세 미만의 남성 시민이 참여해야 하며, A측 소속 직원이나 외부인을 이용해서는 안 됩니다. 이 경우 모든 결과에 대한 책임은 B측에 있습니다. 회사는 근로자에게 숙소와 식사 장소를 제공하지만, 건설 단위는 회사의 통일된 배치 및 관리를 준수해야 합니다. 을 숙박 직원은 기숙사 위생을 준수해야 하며, 을 숙박 공간의 공공 물품을 손상시키지 않아야 합니다. 직원들의 임금은 B측에서 정합니다.
8. B측은 숙박을 위해 가족이나 자녀를 데리고 오는 것이 허용되지 않습니다. 모든 직원은 구내식당에서 식사를 해야 합니다. 기숙사 내에서 전기스토브, 밥솥, 등유스토브 사용이 허용됩니다.
9. 공사 과정에서 지지 선반과 거푸집을 청소할 인력을 배치해야 합니다. A측이 검사를 통과할 때까지 즉시 각 층에 배치됩니다.
10. B측. 현장 직원 숙소 및 사무실 위치는 A측에서 제공합니다.
11. 관리
1. B측이 구매한 자재 관리:
A. 자재 브랜드는 1차 브랜드 기준에 따라 구매됩니다.
B.
C. B측은 자체 자재를 주문하기 전에 A측의 승인을 받아야 합니다. B측은 승인을 위해 무료 샘플을 제공해야 합니다.
D. 당사자 B는 건설 현장에서 계약자가 승인한 샘플을 프로젝트 승인 기준으로 보관해야 합니다.
E. 계약에 따른 당사자 B의 의무.
F. 원래 지정된 재료나 기술이 부족하거나 시간이 부족하거나 더 나은 옵션을 위해 사용할 수 없는 경우 당사자 B는 대체 재료에 대한 제안을 제출할 수 있습니다. 또는 기술을 계약자에게 고려하도록 요청합니다. 계약자는 대체 제안이 승인되기 전에 이를 승인하거나 거부할 절대적인 권리를 갖습니다. 승인된 제안은 비용을 증가시킬 수 없습니다. 달리 승인되지 않은 문서.
G. 원래 또는 추가 프로젝트 가격에는 특허 제품, 프로세스 또는 발명과 관련된 로열티가 포함되어야 합니다. 당사자 B가 물품, 프로세스 또는 발명의 특허권을 침해하거나 침해한 것으로 의심되어 당사자 A가 청구, 소송, 보상 비용 및 비용을 겪게 되는 경우 당사자 B는 이를 보상해야 합니다.
H. 갑은 을의 자급자재 손실과 분할공사로 인한 인건비 및 자재의 손실을 고려하여 단가에 포함하여서는 아니 된다. 보상이나 작업별 계산을 요구하려면 어떤 변명이라도 하십시오.
2. B사는 사이트의 안전과 보안에 대한 책임을 집니다.
3. 현장에 들어가는 자재, 기계 및 장비는 B 당사자가 자체적으로 관리합니다.
4. B측은 보조 상자 외부의 현장 전기 작업(스위치 라인 유지 관리, 조명 및 유지 관리에 대한 현장 업무 포함)을 담당할 공인 전기 기술자를 지정합니다.
5. 각종 자재의 검사 비용은 B측이 부담합니다.
6. 을은 건설현장 내 각종 자재 이송(수평운송, 수직운송 포함)을 담당하며, 건설현장 배치계획에 따라 분류하여 적재하여 공사를 유지하여야 한다. 부지는 깨끗하고 문명화되었으며 도로도 매끄러웠습니다.
7. 건설 과정에서 B측의 재작업으로 인해 발생하는 물질적 손실에 대해서는 B측이 책임을 집니다.
12. 양 당사자의 권리와 의무
(1) 당사자 A의 권리와 의무
1. 당사자 A는 ______ 동지에게 이 하도급 계약을 검토하도록 위임합니다. "는 감독의 포괄적인 구현과 당사자 B의 계약 이행에 대한 포괄적이고 전체 프로세스의 지원, 서비스, 감독, 관리, 조정 및 통제를 담당합니다.
2. A측은 ____시의 건설에 관한 각종 인허가 처리를 담당하고, B측은 비용을 부담한다.
3. B측이 국가 및 ____시의 관련 규정에 따라 프로젝트 품질, 안전 생산, 문명 건설, 종합 관리, 표준 구현 및 기타 관리 작업을 잘 수행하도록 검사하고 촉구합니다. , 기업 브랜드 이름의 목표를 달성하기 위해.
4. B측이 준비한 건설 조직 설계를 검토하고 건설 과정 중 주요 기술 문제에 대한 논의 및 실행에 참여하며 프로젝트 건설 계획 및 건설 순서에 대한 최종 승인 권한을 갖습니다.
5. 사고 처리 비용은 B측이 부담하며, B측이 미리 정해진 계획 목표를 달성하도록 돕고, 프로젝트 진행 비용을 징수합니다. 시간에 맞춰 주인으로부터. 프로젝트의 원활한 진행을 위해 자금의 합리적인 사용을 통제합니다.
6. B측이 건설 현장에 있을 때 프로젝트에서 소비한 물과 전기 비용은 할당량에 따라 정산 시 공제됩니다.
7. A측은 프로젝트 진행금과 프로젝트 최종 지불금을 적시에 처리하고 프로젝트 자금을 적시에 할당합니다.
8. 헬멧 로고, 배지, 관리 시스템, 이미지 레이아웃 등을 제작하기 위해 B측을 지도하고 감독하며, 이에 따른 비용은 B측이 부담합니다.
9. 재료 목록에 따라 A의 재료를 공급하며, 프로젝트 결제 시 실제 금액이 차감됩니다.
10. B측에 건축 도면 세트를 제공하고 적시에 설계 수정 및 기타 도면을 제공합니다.
11. A측이 B측의 건설 진행 상황이 건설 기간 요구 사항을 충족할 수 없다고 판단하는 경우, A측은 B측의 계약 범위 내에서 작업량의 일부를 할당하고 완료를 위해 다른 계약자에게 넘겨줄 권리가 있습니다. . 프로젝트 수량은 정산되며 이로 인해 발생하는 모든 손실은 본인이 부담합니다. B측은 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
12. 당사자 A는 품질, 안전, 문명화된 건설 및 기타 요인으로 인해 당사자 B가 건설한 프로젝트에 대해 다양한 벌금을 부과할 권리가 있습니다. 이러한 벌금은 프로젝트 관리자가 서명하고 통보하거나 전달되어야 합니다. B측 대리인에게 A측의 벌금이 곧 부과되며, 그 금액은 확인된 정산금액에서 바로 차감됩니다.
(2) 당사자 B의 권리와 의무
1. 당사자 B는 ______ 동지에게 본 계약의 이행에 대한 전적인 책임을 맡겼으며 계약 규모에 따라 설정됩니다. 프로젝트 및 Party A 강력한 프로젝트 관리 팀의 요구 사항.
2. B측은 독립적인 건설을 조직할 권리가 있으나 A측의 통일된 지도 하에 수행되어야 합니다. A측의 건설 일정에 따라 충분한 노동력과 기계가 조직되어야 합니다. 프로젝트가 예정대로 완료되지 않으면 발생하는 모든 영향과 손실은 당사자 B가 부담합니다.
3. B측은 A측의 요구사항과 건설 현장의 실제 상황에 따라 사전에 다양한 건설 계획을 준비하고 이를 프로젝트 기술 부서에 제출하여 승인을 받아야 하며 건설 순서와 협력을 조정해야 합니다. 다양한 유형의 작업에 대해 건설 현장 상황을 충분히 이해하고 합리적인 조치를 취하여 작업 효율성을 보장합니다.
4. 프로젝트가 시작되면 B측은 A측에 유효한 인증서를 보유해야 하는 품질 및 안전 담당자를 제공하고 A측은 작업을 통일적으로 준비합니다.
5. 건설 과정에서 을이 건설 현장 조건의 제한이나 기타 특별한 요구 사항으로 인해 건설 순서와 건설 부분이 교차되거나 반전되는 경우 을은 다음과 같이 건설에 대한 책임을 져야 합니다. 필요하며 비용은 B 측에서 부담하지 않습니다. 대규모 엔지니어링 부품 건설이 완료된 후에도 여전히 건설을 위해 버려진 부품이 몇 개 남아 있는 경우 A 측에서 다른 팀을 배치합니다. 공사를 진행하고 B측은 이 부분에 대해 지불할 금액의 3배를 공제합니다.
6. B측은 도면에 따라 공사가 진행되는지 확인해야 합니다.
7. 안전 생산, 품질 및 공사 기간 요구 사항에 대한 당사자 A와 감독자의 지시를 수락합니다. 이 측면에서 발생하는 경제적, 법적 책임은 당사자 B에게 있습니다.
8. B측은 자신의 팀의 가족계획 관리에 대한 책임이 있으며, 이로 인해 부과되는 벌금 및 벌금은 B측이 부담합니다.
9. B측은 A측의 관련 요구 사항에 따라 건설 현장 및 숙소 내부와 외부의 포괄적인 청소 작업을 담당하여 ____시의 관련 규정을 준수해야 합니다. B가 부과된 벌금 및 벌금은 B가 부담합니다.
10. B측은 고용 절차의 적법성과 완전성을 보장하기 위해 지방 정부 부서와 협력하여 결과적으로 부과되는 모든 처벌과 벌금을 부과할 책임이 있습니다. 당사자 B 곰이 부담합니다.
11. B측은 건설 과정에서 A측과 감리측의 임시 추가 프로젝트에 부딪혀 현장 확인을 요구하는데, A측이 비자를 제때 발급하지 못해 공사를 중단할 수 없다. 그렇지 않으면 계약 위반으로 간주됩니다.
12. B측은 A측 요구 사항에 따라 현장에 진입하는 모든 인력을 등록하고 기록용 프로젝트를 제출해야 하며 동시에 현장에 진입하는 근로자에게 3급 교육을 제공해야 합니다.
13. B측은 건설 현장에서 자신의 인력과 건설 기계 및 장비의 생명과 재산에 대해 보험을 신청하고 보험료를 납부해야 합니다.
14. B측은 A측에게 계약에 따라 시공 및 준공을 수행하고 품질 보증 기간 내에 프로젝트 품질 보증에 대한 책임을 질 것을 약속합니다.
15. 건설 과정에서 자재 샘플 식별, 가격 책정, 자재 사용과 관련된 모든 사항은 프로젝트 부서의 요구 사항에 따라 수행되어야 합니다.
16. 계약 이행 중 해당 건설 프로젝트의 모든 위험을 부담합니다.
17. 하청업체의 업무에 대한 A측의 지시에 협조하고 이를 B측의 관리 범위에 포함시킵니다. 이로 인해 발생하는 공사 기간 지연, 품질 불량 및 기타 손실은 B측에서 부담합니다.
13. 기타 계약
1. B측은 현장 요구를 충족하기 위해 프로젝트 관리자를 포함한 관리 인력을 5명 이상으로 구성해야 합니다. 건설 인력의 목록과 이력서는 자격 증명서 사본이어야 하며, 본 계약 체결 후 1주일 이내에 확인을 위해 A 측에 보고되어야 하며, 주요 관리 인력은 그렇지 않습니다. A의 동의 없이 교체됩니다. B측이 A측에서 확정한 주요 관리인력을 자체적으로 교체하거나 A측에서 요구한 대로 자격이 없는 관리인력을 교체하지 못한 경우 A측은 B측에 하루 5,000위안의 벌금을 부과합니다.
2. B측은 어떤 형태로든 본 프로젝트를 타인에게 하도급할 수 없습니다. A측이 이 사업을 하도급 사업으로 간주하거나 B측이 발주처의 동의 없이 특수 전문 건설사업을 타인에게 하도급하는 경우, A측은 B측에 금전적 벌금을 부과할 권리가 있습니다.
3. A측은 계약 이행 과정에서 B측에 대해 불만이 있는 경우 언제든지 후속 건설 계약을 일방적으로 종료할 수 있으며, 양측 모두에게 직간접적으로 손해를 끼칠 수 있습니다. B당이 부담하게 됩니다.
4. 본 계약의 모든 변경 사항은 서면으로 명시되고 모든 당사자가 서명해야 효력이 발생합니다.
14. 프로젝트 검사 및 보증
1. 프로젝트는 완료 승인 조건을 충족해야 하며, 당사자 B는 관련 국가 규정에 따라 당사자 A의 대표자에게 완료 보고서를 제출해야 합니다. 프로젝트 완료 규정과 동시에 준공 도면 사본 3개가 당사자 A에게 제공됩니다.
2. A측 대표는 완료 승인 보고서를 받은 후 10일 이내에 승인을 준비해야 합니다.
3. 프로젝트가 검사를 통과하지 못한 경우 B측이 수리 책임을 지며 모든 비용을 부담합니다. 프로젝트의 품질이 승인된 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 이로 인해 발생하는 모든 벌금과 위약금은 당사자 B가 부담합니다.
4. 완료 승인이 통과된 후 양측은 인수 절차 완료 후 2일 이내에 인수 절차를 완료해야 하며, B측은 현장에서 철수하고 모든 자료를 A측에 인계해야 합니다. 관련 국가 프로젝트 완료 규정에 따라 관련 완료 정보를 제공합니다.
5. 프로젝트가 완료되고 승인되어 보증 기간에 들어가면 당사자 B는 "프로젝트 품질 보증서"에 명시된 보증 범위에 따라 보증 기간 동안 모든 프로젝트 보증을 수행해야 합니다. 보증 사유로 인해 발생한 비용 및 책임은 B 당사자가 부담합니다. B 당사자가 이를 부담합니다.
15. 기록 보관 및 정보 관리
1. B 측은 A 측이 신분증 사본, 공연 정보 사본 등 완전한 정보를 제공해야 합니다. 나중에 참조할 수 있도록 보관할 수 있습니다.
2. 건설 과정에서 당사자 B는 건설 절차 및 사양을 엄격히 준수해야 하며 숨겨진 인수, 중간 인수, 건설 로그 및 기타 문서를 준비해야 하며 프로젝트 완료 시 당사자 A가 완료 승인 문서를 준비하는 데 도움을 주어야 합니다. 완료 및 승인되었습니다.
3. 프로젝트 관련 정보는 B측에서 조정하고, B측의 귀책사유로 정보가 불완전하여 A측에서 일괄적으로 관리하고 있는 경우, 관련 부서에 문의할 필요가 있는 경우 여행경비와 연결에 필요한 비용은 B측이 부담합니다.
4. B측의 생산 통계, 재무 계정, 노동, 장비 및 기타 보고서를 담당 부서에 제출하여 파일을 작성해야 합니다.
5. B측은 A측과 협력하여 건설 관리 데이터를 준비하고, 최종 완료 데이터는 A측에서 작성합니다.
16. 계약 위반 및 분쟁
1. 본 계약을 이행하는 과정에서 계약 위반이 발생한 경우에는 관련 법령에 따라 처리됩니다. 중화민국.
2. B가 A의 허락 없이 현장을 떠날 경우 발생하는 모든 손실은 B가 책임지며, 동시에 B가 완료된 프로젝트의 정산 가격은 20% 감소됩니다. .
3. 일방이 계약을 위반하고 상대방이 위반 당사자에게 계속해서 계약을 이행하도록 요구한 경우, 위반 당사자는 위에서 언급한 계약 위반 책임을 지고 계속해서 계약을 이행해야 합니다. .
4. 을이 본 계약에 규정된 공사 기간에 따라 공사를 제때에 완료하지 못하거나, 공사 품질이 본 계약에 규정된 조건을 충족하지 못하거나 본 계약에 규정된 기타 의무를 이행하지 못하는 경우 계약의 경우, A측의 대리인은 B측에 통지할 수 있습니다. 계약 조건에 따라 계약 위반으로 인해 A측에 발생한 손해를 배상하고 지체상금을 지급합니다.
5. 당사자 A와 B는 위약금을 계약 최종 정산 비용의 10%로 합의합니다.
6. 본 계약을 이행하는 과정에서 분쟁이 발생할 경우, 당사자는 사실에 입각한 우호적 원칙에 따라 협상을 통해 해결해야 합니다. 협상이 실패할 경우 중재를 신청할 수 있습니다. 건설 프로젝트가 위치한 위원회는 다음을 수행해야 합니다.
1 중재가 포함되지 않은 프로젝트는 평소와 같이 진행되어야 합니다.
② B측의 탈퇴와 관련된 프로젝트는 중재 전에 먼저 철회되어야 합니다.
③ 계약이 완료되거나 만료된 경우 작업을 먼저 인도한 후 중재해야 합니다.
4 당사자 B가 제11조 제2항 ②의 규정을 이행하지 않는 경우 ③ 본 계약의 다른 방식이나 어떤 이유로든 당사자 A는 중재위원회(또는 법원)에 청원을 제기할 수 있습니다. 신청은 장애를 제거하기 위해 사전에 실행되어야 하며, 이로 인해 발생하는 모든 손실은 당사자 B가 책임집니다.
17. 불가항력
1. 불가항력이란 전쟁, 소란, 비행 물체 낙하 또는 A 측의 책임이 아닌 기타 사유로 인해 발생하는 폭발, 화재 및 다음과 같은 자연 재해를 말합니다. . 프로젝트에 영향을 미치는 사실 또는 이유:
(1) 리히터 규모 7 이상의 지진
(2) 다음에 의해 발생하는 규모 10 이상의 강풍; 후베이성 기상대가 연속 48시간 이상 폭우
(3) 시 정부가 자연재해로 선포한 비, 눈, 홍수 등
(4) ) 기타 불가항력의 사유.
2. 불가항력 사태가 발생한 후, 당사자 B는 즉시 당사자 A에게 통보하고 가능한 한 빨리 피해를 줄이기 위한 조치를 취해야 합니다. 당사자 A가 공사를 일시적으로 중단할 필요가 있다고 판단하는 경우, 당사자 B는 공사를 중단해야 합니다. 불가항력이 발생한 경우 건설 불가항력이 발생한 후 48시간 이내에 당사자 B는 당사자 A에게 손해 및 손실을 보고해야 합니다. A는 7일마다, 불가항력 사태 종료 후 14일 이내에 B측은 청소 및 복원 공식 보고서와 관련 정보를 A측에 제출해야 합니다.
3. 불가항력으로 인한 비용 및 지연은 다음 방법에 따라 별도로 부담해야 합니다.
(1) 당사자 A는 프로젝트 자체에 대한 손해에 대해 책임을 집니다. .
(2) 해당 부대는 쌍방의 피해를 책임지고 관련 비용을 부담해야 합니다.
(3) 프로젝트에 필요한 청소 및 수리 비용은 당사자 A가 부담합니다.
(4) 지연된 공사기간도 이에 따라 연기됩니다.
18. 계약의 효력 및 종료
1. 본 계약은 6개의 사본으로 작성되며 당사자 A와 당사자 B는 각각 3개의 사본을 보유하며 이는 동일하게 유효합니다.
2. 본 계약은 "사업 계약 계약"이 완료된 후 양측 대표가 서명 및 날인한 날부터 사업 보증 기간이 만료되고 각종 대금이 정산되는 날부터 효력이 발생한다. , 본 계약은 자동으로 종료됩니다. 본 계약에 포함되지 않은 사항은 당사자 간의 협상을 통해 해결됩니다.
3. 그 밖에 다루어지지 않은 사항은 A측과 B측의 협의를 통해 해결됩니다.
건축단위 : ______ 부동산개발(주) 계약단위 : ____________
대표 : ____________ 대표 : ____________
위 내용은 편집자가 가져오는 것입니다. 당신에게 아름답게 장식된 집을 위한 장식 계약서는 어떻게 작성하나요? 하드커버 주택 장식 계약 템플릿의 모든 내용입니다.