녹화 프로젝트에 대한 샘플 계약서 3개
도시 녹색 기반 시설의 주요 구성 요소인 산림 녹화는 도시의 맛을 향상시키고, 도시 기능을 향상시키며, 도시 생태 환경을 개선하는 중요한 부분입니다. 조경 프로젝트 계약서는 어떤 모습입니까? 다음은 제가 귀하를 위해 작성한 조경 프로젝트 계약서 샘플입니다.
녹색화 프로젝트 1에 대한 샘플 계약서
A측:
B측:
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 명: 잉겐강 종합 관리 및 녹화 프로젝트(1차 입찰)
2. 프로젝트 위치: 충중현 잉겐진
3. 프로젝트 내용: 녹화 및 유지 관리 .
4. 사업비(세금 별도) : 현장 수량 기준, 단가 견적서 첨부.
5. 프로젝트가 변경되면 하이난성의 관련 할당량 기준에 따라 계산됩니다.
2. 건설기간 및 요건
1. 건설기간 :
2. 합격기준 : GJJ/T82-99 "Code for Construction and Acceptance of Urban 녹색화 프로젝트' 》 등은 관련 전문 승인 표준을 준수합니다.
3. 본 프로젝트의 유지관리 기간은 3개월이며, 생존율 100%를 보장합니다.
3. 결제방법
1. 계약 체결 후, 완료된 프로젝트 금액의 60%를 진행금으로 지급합니다.
2. 유지기간 만료 후, 1주일 이내에 잔액을 납부해주세요.
4. 프로젝트 변경
녹화 공사 과정에서 A측과 B측은 사실 존중 원칙을 준수하며 양측의 조정과 합의를 거쳐 일부 묘목을 조정할 수 있습니다. 파티.
5. 완료 승인
1. B측은 식재 완료 후 자체 검사를 실시하고 검사에 합격한 후 A측에 통보해야 합니다. A측이 정리하지 못한 경우. 7일 이내에 승인을 받은 경우 1차 검사에 합격한 것으로 간주됩니다.
2. 1차 심사 통과 후 3개월 후 인수인계가 진행되며, 모든 묘목은 성장력을 보여야 합니다.
6. 쌍방의 책임
1. 갑의 책임
1) 갑은 건설현장과 묘목장을 신속하게 제공해야 한다.
2) A측은 건설용수와 전기를 무료로 제공한다.
3) 갑은 묘목계획 및 입고자재 접수에 적극 협조하고, 당일 확정을 원칙으로 하여 공사일정을 보장한다.
4) A측은 B측의 외부 조정 업무에 협력합니다(예: 정부 관련 부서와의 조정 업무, 묘목 조달 및 운송을 위한 승인 신청 및 기타 관련 절차).
2. B측의 책임
1) A측에서 요구하는 명칭, 수량, 규격에 따라 공사를 실시하고 모든 식재가 생존하도록 한다.
2) 보존기간 동안 을이 심은 묘목이 죽으면 을이 다시 심으며, 모든 비용은 을이 부담한다.
3) B측은 설계 요구 사항에 따라 묘목을 심어야 합니다. 무단 재배로 인해 발생하는 손실은 B측이 책임집니다.
4) 식목은 녹화 건설에 대한 기술 요구 사항을 충족해야 합니다.
5) B 측은 현장의 문명화된 건설 관리에 관한 A 측의 관련 규정을 준수해야 하며, 모든 직원은 유니폼을 착용하고 안전모를 착용하여 현장을 깨끗하고 질서있게 유지해야 합니다.
7. 불가항력 요인
1. 공사기간 중 강한 태풍, 폭우로 인해 지체된 일수는 공사기간에 산입되지 않습니다.
2. 건설기간 중 불가항력으로 인한 묘목의 고사로 인한 손실에 대하여 B당사는 책임을 지지 않습니다.
3. 준수 당사자는 계약에 따라 위반 당사자에게 보상을 제공할 권리가 있습니다.
8. 기타
1. A측은 현장에 주재하는 대표자를 _________로 지정하고, B측은 현장에 주재하는 대표자를 _________로 지정합니다. 현장에 있는 양 당사자의 대표자는 모두 유효한 문서입니다.
2. 총 사업비는 최종 완료된 사업수량을 기준으로 정산됩니다.
3. 본 계약은 양 당사자의 대표가 서명하고 날인한 후에 효력을 발생하며, 프로젝트 보증 기간이 만료되고 잔액이 지불되면 자동으로 만료됩니다.
4. 완료되지 않은 사항에 대해 양 당사자는 우호협력의 원칙에 따라 보충 계약을 체결해야 하며, 이 계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
5. 본 계약서는 4부로 되어 있으며, A측과 B측이 각각 2부씩 보유하고 있습니다.
A당: B당:
대표: 대표:
서명일: 연월일
녹화 프로젝트 계약서 샘플 2
A측:
B측:
프로젝트의 원활한 진행을 위해 A측 간 협상을 통해 다음 조건에 도달했습니다. 양 당사자의 참조 및 구현을 위한 당사자 B.
제 1조 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 내용:
p>
4. 계약 방법:
5. 녹화 면적:
6. 녹화 기준:
7. 녹화 품종:
8. 사업비 : 대문자 :
제2조 사업기간
모든 사업의 시작일로, 본 사업은 4월 1일부터 시작될 예정이며, 20_, 모든 사업 완료일 : 20_ 4월 18일에 완료되었으며, 총 계약 공사기간은 18일이다.
제3조 프로젝트 지연과 프로젝트 보상 및 처벌
1. B측은 건설 현장이 공사를 시작할 수 없는 경우 일정에 맞춰 건설을 시작해야 합니다. A측은 3일 전에 서면으로 서면을 제출하고, A측이 연장에 동의하지 않거나 B측이 지정된 기간 내에 연장 통지를 하지 않으면 공사 기간이 연장되지 않는다는 데 동의합니다.
2. 공사 중 여러 가지 사유로 작업을 중단해야 할 경우, A측에 24시간 전에 서면 신청서를 제출해야 하며, A측은 상황에 따라 작업 중단 여부를 결정합니다.
3. 천재지변, 기타 사유 등 불가항력적인 경우에는 그에 따라 공사기간이 연기됩니다.
4. 을의 사유로 착공이 지연되거나 중단되는 경우 을은 이에 상응하는 손실을 부담한다.
제4조 A당의 작업
1. 시공면이 3방향, 1층인지 확인한다.
2. B측이 건설, 유지 관리 및 전기에 물을 사용하도록 보장합니다.
3. A측은 B측에 지하 은폐 프로젝트에 대한 정보를 제공해야 합니다.
제5조 을의 업무
1. 을은 갑이 확인한 사업진행에 따라 건설을 조직하고 사업진행에 대한 갑의 감독과 점검을 받아야 한다.
2. 프로젝트가 완료된 후 당사자 B는 본 계약에 규정된 보증 기간에 따라 프로젝트에 대한 품질 보증 책임을 집니다.
3. 을은 공사시공 및 생산안전에 관한 관련 관리규정을 준수하고 안전한 공사를 실시하여야 하며, 공사 중 을의 안전조치 미흡으로 인한 사고 및 관련 비용에 대한 책임은 을이 부담한다. 파티 B.
제6조 품질 승인
1. 모종 재배는 모종의 생존율이 100% 이상임을 보장하기 위해 운영 사양을 엄격히 준수해야 합니다.
2. 토목 공사 및 토양 교체 프로젝트는 도면에 따라 건설되어야 합니다.
3. B측은 식재가 완료된 후 1개월 이내에 수락을 완료해야 합니다.
제7조 지불 방법
당사자 A는 검사를 통과한 후 전액을 지불해야 합니다.
제8조 분쟁 처리
본 계약의 이행으로 인해 발생하는 모든 분쟁은 협상을 통해 해결됩니다.
본 계약서는 2부로 작성되었습니다. A당과 B당은 각각 1부씩 보유하며, 양측 모두 스탬프를 찍어 효력을 발생합니다.
제9조 유지
A측과 B측 간에 조정이 있습니다.
당사자 A: 서명:
당사자 B: 서명:
연월일:
녹화 프로젝트 계약서 샘플 3
당사자 A:
당사자 B(하청업체 이름):
"중화인민공화국 건설법" 및 "건설법"에 따름 중화인민공화국 "계약법" 및 기타 관련 법률 및 행정 규정에 따라 A측과 건설업체 간에 체결한 Xiongxian 하수 처리장 토목 공사 건설 일반 계약에 따라 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙을 따릅니다. 단위, 양측은 본 건설 프로젝트에 노무 서비스를 제공합니다. 건설에 대한 협상이 이루어지고 합의에 도달하여 본 계약이 체결되었습니다.
1. 프로젝트 개요
①프로젝트 이름:
Xiongxian 하수 처리장 지역 녹화 프로젝트
②프로젝트 위치: X현 야구청 마을 동쪽
③사업내용 : 공장녹화사업
2. 계약범위 :
3. 사업기간 46일
①착공일 : 5월 15일 , 20_
②완료일: 20년 7월 1일_
4. 프로젝트 품질
①B측은 프로젝트에 따라 도면, 시공 지침 및 해당 시공을 시공해야 합니다. 기술규격은 일반도급계약의 품질기준에 부합하도록 시공을 요구하고, A측 대표, 시공단위, 감리단위의 감독 및 검사를 받아야 한다.
② 을은 갑이 마련한 전체 건설조직 설계와 설정된 품질관리 포인트에 따라 건설관리를 실시하여야 한다.
③품질 수준:
5. 안전: A측과 B측은 건설 안전 계약을 체결하고 이를 엄격히 이행해야 합니다.
6. 계약 방법: 작업 및 자재 계약
7. 양 당사자의 책임
A 당사자의 책임:
프로젝트 이름 관리자: 직위 ：
① 공사를 시작하기 전에 공사 용수 및 전력 연결을 제공합니다.
② 공사를 시작하기 전에 공사 도면 및 관련 기술 정보를 제공합니다.
③ 완료합니다. 건설 시작 전 일반 계약 프로젝트 건설을 구성 및 설계하고 B측에 보고합니다.
④ 진행 계획 및 건설 계획을 검토하고 승인하는 역할을 담당합니다.
⑤ 자재 및 장비를 제공합니다. 건설 시작 전 또는 단계적으로 당사자 B에게.
⑥ B측의 건설 품질 및 진행 상황을 감독하는 역할을 담당합니다.
⑦ 디자인 변경, 현장 비자 처리 및 수수료를 담당합니다.
⑧ 프로젝트 사전 정산은 발주자와 함께 진행합니다.
⑩ 하도급계약서에 명시된 바에 따라 B측에 사업자금을 배정한다.
⑩기타업무 : 을측 건설인력에게 숙소를 제공한다.
B측 책임 :
본 사업 담당자 성명 : 서용진 직위 : 사업 관리자 ① A측 통일관리에 복종, 지휘 및 파견, 점검 접수 A측 사업부 및 감독
② 하도급 프로젝트의 건설 진행 및 품질 목표를 보장하기 위해 건설을 신중하게 조직합니다.
③ 안전, 보안, 을은 건설 현장의 화재 예방 및 이를 구체적으로 이행합니다. 을은 건설 현장의 기계, 도구 및 건설 자재를 보호하기 위해 보안 인력을 배치해야 합니다. 손상, 당사자 B가 책임을 져야합니다.
④ 건설 현장에서 환경 보호 작업을 수행하고 건설 현장에서 유해 화학 물질, 먼지, 고형 폐기물, 폐수, 소음 등을 효과적으로 제어하며 문명 건설 작업을 잘 수행합니다.
⑤ 공사 중 품질사고가 발생한 경우에는 신속하게 구제조치를 취하고 적시에 갑에게 보고하여야 한다. 그리고 B측으로 인한 비용 손실을 부담해야 합니다.
6 B측의 건설 인력은 규정에 따라 인증서를 보유하고 A측에 보고하여 검토 및 승인을 받아야 합니다. 을은 어떠한 말이나 행동으로도 갑의 명예를 훼손해서는 안 된다.
8 공사 중 을은 생산안전, 환경보호, 품질관리 등에 관한 갑의 각종 규정을 엄격히 준수하고 이를 수용하여야 한다. 갑측
9 을측 건설근로자는 갑측 요구에 따라 복장을 갖춰야 하며, 을측 건설근로자의 개인보호장비 및 노동보호용품 비용은 을측이 부담한다. 비.
⑩ 갑의 요구사항에 따라 건설근로자에 대한 안전교육을 담당하고, 안전보호를 보장하며, 갑의 안전관리인력에 대한 점검 및 감독을 받기 위해 상근 안전관리자를 배치한다.
⑾기타 책임: 우리 건설 노동자들의 구내식당과 식사를 담당합니다.
⑿A측의 안전, 품질, 진보, 문명 건설 등에 대한 월별 평가 점수를 수락하고 A측의 요구 사항에 따라 시정하면 각 점수가 감점되고 100위안의 벌금이 부과됩니다. 프로젝트가 완료된 후, 종합 평가가 만족스러우면 A측은 하청업체에 벌금의 전부 또는 일부를 보상합니다.
8. 자재 및 건설기계 공급
9. 사업완료
① 사업이 준공승인조건을 충족한 경우 을은 보고서를 제출하여야 한다. A는 당사자에게 수락 신청서를 제출합니다.
② 갑은 완료승인신청서를 받은 날부터 3일 이내에 예비승인을 실시한 후 승인하거나 변경을 제안하여야 한다. B측은 요구에 따라 수정해야 하며 자체 사유로 인한 수정 비용을 부담해야 합니다.
③A측이 최초 승인 검사를 통과한 후, A측은 일반 승인이 있을 때 건설 단위에 프로젝트를 제출해야 합니다. 계약 프로젝트가 완료되고 승인되었습니다. 일반도급사업이 을의 하도급사업 건설으로 인해 준공승인을 통과하지 못한 경우에는 을이 적극적으로 수리하고 변경비용을 부담한다.
10. 프로젝트 결산
①프로젝트 비용: 1455528위안
②결산 방법: 1차 프로젝트 1차 할당 50,000위안, 2차 할당 40,000위안, 3차 할당 55,528위안이다.
③ 결제방법 : A측 또는 시공측이 B측 계좌로 직접 이체합니다.
④ 건설용수, 전기료는 계량기로 계량하며, 실제 발생한 비용은 정산대금에서 차감됩니다.
⑤위 가격에는 세금이 포함되어 있습니다.
B측은 A측의 요구 사항에 따라 송장을 제공하고, B측은 실제 세금을 부담합니다.
11. 사업품질보증
①사업품질보증 범위 및 내용 : 을의 시공범위 내 모든 내용
②품질보증금액 : 사업금액의 5% 비용 %
③프로젝트 품질 보증 기간: 보증 기간은 당사자 A와 발주처가 체결한 계약에 따라 시행됩니다.
12. 계약 위반에 대한 책임
① 공사 중 B측의 공사 진행 및 품질이 A측 또는 발주처의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 A측은 계약을 종료할 권리가 있습니다. 계약을 체결하고 팀을 변경하여 손실을 당사자 B가 부담합니다.
② B측의 사유로 인해 B측이 합의된 건설 기간 또는 A측이 요구한 핵심 노드 내에 프로젝트를 완료할 수 없는 경우 A측은 지연일당 10,000위안의 청산 손해 배상금을 지불해야 합니다. 만약 지급된 손해배상액이 여전히 A측의 손실을 보상할 수 없는 경우 B측은 실제 손실을 보상해야 합니다.
③ 을의 사유로 사업의 품질이 계약서에 규정한 품질기준에 미달할 경우, 해체 및 재건축 비용은 을이 부담하며, 공사기간은 연장되지 아니한다. 연장되며, 당사자 B는 이로 인해 발생한 손실을 당사자 A에게 보상해야 합니다.
④ 을은 건설현장에서 안전, 보안, 소방, 환경보호 등의 업무를 제대로 수행하지 못하여 발생한 손실을 을이 부담한다. 갑은 품질관리나 안전사고를 초래하고 갑의 경영에 불복종하는 을의 불법영업, 불법지휘에 대해 갑의 관리규정에 따라 벌금을 부과할 권리가 있다. 벌금은 사업진행금 또는 사업결산금에서 공제될 수 있다. 이번 달.
⑤ 갑의 귀책사유로 품질, 안전문제, 공사지연 등이 발생한 경우 갑이 책임과 경제적 손실을 부담한다.
13. 분쟁
본 계약 이행 중에 발생하는 모든 분쟁은 양측 간의 협상을 통해 해결되어야 하며, 협상이 실패할 경우 양측은 Xiong에 소송을 제기할 수 있습니다. 현인민법원.
14. 기타
①본 계약서는 5부로 작성되는데 A측 2부, B측 2부, 공사측 1부
②A자와 건설회사가 체결한 종합도급계약은 본 계약의 체결조건 중 하나로서, 본 계약에 포함되지 아니한 사항은 쌍방이 별도로 협의하거나, 총도급계약서의 관련조항을 참조하여 체결한다. ; ③GF-1999-0201 "건설 프로젝트 건설 계약"(본문의 일반 조항)은 본 계약의 체결 조건 중 하나입니다. p>
④ 본 계약은 양 당사자가 서명 및 날인한 날로부터 효력이 발생하며 모든 프로젝트가 완료된 후 보증 기간이 만료되고 프로젝트 대금이 정산된 후 취급 인계 및 인수가 만료됩니다.
A 당사자(관인): _____________ B 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _____________ 법정 대리인(서명): _________
__________년____월____일_________년____월____일
녹화 프로젝트 계약서 템플릿 관련 기사 3개:
★ 녹화 프로젝트 계약서 5개
★ 녹화 프로젝트 계약서 템플릿 3개
★ 간단한 녹화 프로젝트 계약서 템플릿 5개
★ 간단한 녹화 프로젝트 계약서 템플릿 3개
★ 2020년 최신 조경 계약 계약서에 관한 기사 3개
★ 최신 정원 프로젝트 계약서에 관한 조항 3개
★ 실제 조경 프로젝트 계약서에 관한 조항 5개
★ 실용적인 녹화 계약서 계약서 템플릿 3개
★ 녹화 프로젝트에 관한 계약 계약 템플릿 5개
★ 2020년 최신 정원 프로젝트 계약 계약 템플릿 3개