5가지 개인 주택 장식 계약 형식
개인 주택 장식 계약 형식 1
고용주(A 당사자):
계약자(B 당사자):
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건설법" 및 기타 관련 법률 및 행정법규에 의거하여 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙을 준수합니다. 본 건설사업의 건설사업은 협의를 통하여 합의되었으며, 약속을 지키기 위하여 본 계약을 체결하였다.
제1조 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름:
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 수량: 프로젝트 수량에 따름 계약 프로젝트 수량이 변경되면 예산표가 우선합니다.
4. 계약방법은 다음 각 호에 따라 진행한다
(1) 공사 및 자재의 계약 (2) 공사 및 자재의 계약 (3) 공사의 계약 자재 부분도급 (4) 자재 부분도급
제2조 공사기간
1. 시작일 : 년, 월, 일
2 .완공일 : 년, 월, 일
3. 총 프로젝트 노동시간 : 일 (공사기간 연장은 포함되지 않음)
제3조 프로젝트 가격
p>프로젝트 총 비용: (대문자) (RMB)
p>옌: 위안
참고: 이 가격은 프로젝트 결산의 기준이며, 최종적으로 실제 프로젝트 규모를 기준으로 계산됩니다.
제4조 프로젝트 품질
본 프로젝트의 품질은 다음 조항에 따라 구현됩니다.
( 1) 국가 표준 (2) 지역 표준 (3) 일반 업계 표준 (4) A 측의 특별 표준
제 5 조 도면
1. 양 당사자가 만장일치로 결정한 후 다음 사항을 따릅니다. 항목이 채택되었습니다.
(1) A측은 B측에 건설 도면 설계를 위탁합니다. 설계 비용은 다음과 같습니다. 도면 설계 비용은 총 프로젝트 가격에 포함되지 않습니다.
(2) 당사자 A는 자체적으로 건축 도면을 제공해야 합니다.
2. 도면 공동 검토 및 설계 제출 시간:
3. 건축 도면은 2부로 작성됩니다. 당사자 A와 당사자 B가 각각 한 장씩 보유하고 있습니다. A측이 도면을 제공한 경우 해당 도면은 공사 시작 3일 전에 B측에 전달되어야 합니다.
제6조 계약 문서
본 계약을 구성하는 문서에는 다음이 포함됩니다.
1. 본 계약의 계약
2. 표준, 사양 및 관련 기술 문서
3. 도면
4. 프로젝트 견적 또는 예산
5. 프로젝트 협상, 변경 등에 관한 양 당사자 간의 서면 합의. 또는 문서는 본 계약의 필수적인 부분으로 간주됩니다.
제7조 프로젝트 변경
1. 프로젝트 설계 변경
계약자가 시공 중에 원래 프로젝트 설계를 변경해야 하는 경우 다음 사항을 변경해야 합니다. 3일 전에 서면으로 계약자에게 변경 통지를 보냅니다. 변경사항이 당초의 설계기준이나 승인된 공사규모를 초과하는 경우, 계약자는 기획관리부서 및 기타 관련부서에 보고하여 재심사 및 승인을 받아야 하며, 원설계단위는 변경에 대한 상응하는 도면 및 지시서를 제공해야 한다. 계약자가 발행한 변경 공지 및 관련 요구 사항에 따라 다음과 같은 필요한 변경을 수행합니다.
(1) 프로젝트 관련 부분의 높이, 기준선, 위치 및 크기를 변경합니다.
(2) 계약에서 합의한 작업량을 줄입니다.
(3) 관련 프로젝트의 건설 시간 및 순서를 변경합니다.
(4) 기타 추가 작업 프로젝트 변경에 필요합니다.
변경으로 인한 도급금액의 증감 및 이에 따른 도급자의 손실은 도급자가 부담하여야 하며, 이에 따라 공사지연이 연기됩니다.
시공자는 정당한 사유 없이 당초 공사 설계를 변경해서는 안 된다. 시공자의 무단 설계변경으로 인해 발생하는 비용과 그에 따른 시공자의 직접적 손실은 시공자가 부담하며, 지연된 공사기간은 연장되지 않는다.
설계 도면 또는 건설 조직 설계 변경, 자재 및 장비 교체와 관련하여 건설 중에 계약자가 제시한 합리적인 제안은 계약자의 승인을 받아야 합니다. 시공자의 동의 없이 변경, 대체 등을 한 경우 시공자는 그에 따른 비용을 부담하고 시공사에게 해당 손실을 배상해야 하며, 지연된 공사기간은 연장되지 않는다. 사용자는 계약자의 합리적인 제안을 채택할 것에 동의하고, 발생한 비용과 획득한 이익은 별도로 합의한 바에 따라 사용자와 계약자가 공유하거나 공유합니다.
2. 기타 변경
계약 이행 과정에서 계약자는 프로젝트 품질 기준 변경 및 기타 실질적인 변경을 요구하며 이는 양측 간의 협상을 통해 해결됩니다.
3. 변경금액 결정
계약자는 사업변경 확정 후 3일 이내에 사업금액 변경신고서를 제출해야 하며, 확인 후 도급금액이 조정됩니다. 계약자에 의해. 계약가격은 다음의 방법에 따라 변경된다.
(1) 변경된 사업에 적용되는 가격이 이미 계약서에 포함되어 있는 경우에는 이미 계약된 가격에 따라 계약가격이 변경된다. contract;
(2) Contract 계약서에 변경 프로젝트와 유사한 가격만 있는 경우 유사한 가격을 참조하여 계약 가격을 변경할 수 있습니다.
(3; ) 계약서에 변경사업에 해당되거나 유사한 가격이 없는 경우, 시공자는 적절한 변경가격을 제시하여야 하며, 계약체결 후 계약금액을 변경하여야 합니다.
A 자
B 자
개인 주택 장식 계약서 양식 2
계약서 발행자 : (이하 A 자)
시공자 : (이하 B 측)
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건설법" 및 기타 관련 법률, 규정을 준수하며 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙을 바탕으로 양측은 창즈시 의용관 C구역 영업부 장식 프로젝트 등 문제에 대해 합의를 이루고 다음과 같은 양해에 도달했습니다. :
1. 프로젝트 개요:
1. 프로젝트 이름: -- 사진관 장식 프로젝트
2. 프로젝트 위치:
3. 프로젝트 계약 범위: -- 사진 매장 인테리어 건축 도면 내용과 헤더가 포함됩니다.
4. 작업 내용: A측은 건설 도면을 제공하고 양측의 검토 및 확인을 거쳐 B측은 관련 국가 건설 및 장식 엔지니어링 건설 사양에 따라 건축 도면의 모든 요구 사항을 완료해야 합니다.
5. 계약 방법: 작업 및 자재 계약.
6. 공사 기간: 모든 프로젝트는 양 당사자 간 계약 체결 후 50일 이내에 완료되어야 합니다. B측의 사유가 아닌 설계 변경이나 사유로 인한 정전, 단수, 가스 중단 및 불가항력 요인으로 인해 8시간 이상(1주일 이내 누적) 가동이 중단될 경우 그에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
7. 계약 가격: 당사자 A가 확인한 건축 도면 및 자재 샘플에 따르면 총 프로젝트 가격은 약 RMB 위안(대문자: )이며 이 가격 내의 주요 자재는 다음을 기준으로 합니다. 문의목록
이를 바탕으로 실제 결과를 바탕으로 최종 주요 자재 엔지니어링 물량을 정산하게 됩니다. 이 가격에는 운송, 관리, 이익 및 기타 모든 비용이 포함됩니다.
8. 프로젝트 품질 표준: 국가 및 지역 자격 표준.
2. 지불 방법:
계약 가격의 40%는 공사 시작 3일 전에 지불해야 하며, 계약 가격의 85%는 완공 후 지불해야 합니다. 목공 프로젝트(천장, 칸막이, 도어 헤더 등 포함) 모든 프로젝트가 완료되고 승인된 후 양측이 프로젝트를 정산하며 금액은 정산 후 정산 가격의 100%로 지급됩니다.
3. 품질 및 수용성:
1. 프로젝트 품질: B측 프로젝트의 품질이 각 하위 항목의 수용 기준을 충족하지 못하는 경우, 까지 무조건 재작업해야 합니다. 자격 요건을 충족하며 지연에 대한 책임을 집니다.
2. 은폐 엔지니어링 및 중간 인수: 양측은 중간 인수 위치에 동의하며 이는 건설 표준 및 사양에 따라 구현되어야 합니다.
3. 각 하위 항목과 브랜치 프로젝트에 대한 승인 및 승인을 거쳐야 다음 프로세스로 진입합니다.
4. 프로젝트 승인 표준 및 사양은 현재 국가 및 최신 지역 규정 또는 표준에 따라 구현되어야 합니다.
5. 모든 참가 자료는 사용하기 전에 당사자 A의 승인을 받아야 합니다.
부적격 샘플 및 부적합 재료는 사용이 허용되지 않습니다. 부적합 재료가 발견되면 무조건 현장에서 제거되어야 합니다. 발생하는 모든 결과에 대한 책임은 당사자 B가 부담합니다.
4. 안전하고 문명화된 건설:
건설은 국가 안전 요구 사항 및 문명 규정을 엄격히 준수하여 수행되어야 하며 현행 안전 규정을 준수하고 건설 안전을 보장하며 현장의 안전하고 문명화된 건설관리를 강화한다. 안전사고 발생을 방지하기 위해 을은 각종 안전위험 및 안전사고에 대해 전적인 책임을 진다.
5. 계약 위반에 대한 책임:
1. 양측은 불가항력이 발생하지 않는 한 공사 기간을 연기할 수 없다는 데 동의합니다. 공사기간은 연기되며 양측이 별도로 협의한다. 불가항력이란 전쟁, 전염병, 홍수, 지진, 파괴적인 폭풍과 눈, 일주일에 8시간 이상 지속되는 물과 정전을 말합니다. A측이 서명하고 확인한 경우에만 공사 기간을 연장할 수 있습니다.
2. 건설현장이 건설요건을 충족할 수 없으므로 A측 서명 및 확인 후 건설기간을 이에 따라 연기할 수 있다.
3. A측의 대금 미납으로 인해 공사기간이 지연되어 정상적으로 공사를 진행할 수 없는 경우 그에 따라 공사기간을 연기할 수 있다.
4. 총 건설 기간 중 매일 지연되는 경우 B측은 1,000위안의 청산 손해 배상금을 부담합니다. 1개월 이후에는 B측이 매일 총 가격의 0.5%에 해당하는 청산 손해 배상금을 부담합니다.
6. 계약은 다음과 같이 발효됩니다.
1. A 당사자와 B 당사자가 위 계약에 서명하고 날인한 후 이행 보증서는 수령된 후 발효됩니다.
2. 본 계약에 명시되지 않은 사항은 보충약관에 의해 보완될 수 있으며, 보충약관은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
3. 본 계약은 A당사자와 B당 각 1부씩 2부로 작성됩니다.
첨부: 1. 주요 프로젝트 자료 목록 및 견적 양식.
당사자 A: (인)
당사자 B: (인)
개인 주택 장식 계약서 형식 3
당사자 A ( 클라이언트 ):
서명 시간:
당사자 B(건축자):
서명 장소:
주거 장식 건축을 표준화하고 보호하기 위해 "중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 소비자 권익 보호법", 건설부 건설명령 제110호 "주거용 인테리어 장식"에 따라 양 당사자의 합법적인 권리와 이익을 보장합니다. 관리 조치' 및 기타 관련 법률 및 규정에서 규정한 원칙과 본 프로젝트의 구체적인 조건에 따라 양 당사자는 다음과 같은 합의에 도달했으며 이를 준수하기로 합의했습니다.
1. 프로젝트 개요
1. A 당사자와 B 당사자의 조건:
A 당사자가 개조한 주택은 합법적인 거주지입니다. B측은 본시 공상행정기관의 승인 및 등록을 거쳐 부동산관리부서에서 발급한 주택장식자격증명서를 취득한 단위이다.
2. 장식공사 장소 : 지구도로(커뮤니티) 건물번호(단위)실.
3. 주거 구조: 방-홀 구조, 건축 면적 평방미터.
4. 장식 공사 내용 :
5. 계약 방법 : (청소 작업을 포함한 작업 및 자재 계약, 부분 계약).
6. 이 프로젝트는 에 의해 디자인되었습니다.
7. 공사기간 : 사업기간은 일수이며, 당해일부터 시작하여 당해일까지 종료된다.
2. 사업금액 및 정산방법
1. 총금액 : (대문자) 위안(포함 : 설계비 위안, 관리비(), 세금(). 쌍방 승인) 공사 내용이 변경되면 변경된 부분의 가격이 별도로 청구됩니다.
2. A측은 계약 체결 후 2일 이내에 총 가격의 60위안을 지불해야 합니다. 총 가격의 RMB 35. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 2일 이내에 당사자 A는 총 가격의 RMB 5를 지불해야 합니다.
3. 공사 준비 및 양 당사자의 의무
(1) A 당사자의 업무
1. 공사 시작 전 A 당사자는 자산 관리팀에 보고해야 합니다. 단위 또는 재산권 단위 등록 및 신고, 주택의 구조 및 용도 변경이 정말로 필요한 경우 해당 자격을 갖춘 단위에 식별 및 강화 계획을 발급하도록 요청하고 부동산 관리 부서의 승인을 받아야 합니다. 주거 장식 허가를 받게 됩니다.
2. A측은 착공 3일 전부터 B측에 현장공개를 하여야 한다. 집에서 대피하고, 공사에 영향을 미칠 수 있는 장애물을 제거하고, 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 가구 등에 대한 보호 조치를 취하십시오. B측에서 공사에 필요한 물과 전기를 공급하고, 사용상의 주의사항을 설명한다.
3. 건설 중 공공 부품의 임시 사용과 이웃 관계에 영향을 미치는 조치를 조정합니다.
4. 계약 이행, 프로젝트 품질 및 진행 감독, 승인, 변경, 등록 절차 및 기타 문제를 책임지는 당사자 A의 대표자로 지정합니다.
(2) B측 업무
1. A측에 시공도면이나 공정설명 등을 현장설명하고, 계획 및 진행계획을 수립하여 A측에 제출하여 승인.
2. 계약 이행을 책임질 당사자 B의 대표자를 지정합니다. 요구에 따라 건설을 조직하고 품질과 수량을 보장하며 건설 작업을 일정대로 완료하며 을이 책임지는 각종 문제를 해결합니다.
3. A측의 동의와 지역 부동산 관리 부서의 승인 없이 주택의 구조와 용도를 임의로 변경할 수 없습니다.
4. 지역 자산 관리 부서와 "주거 실내 장식 관리 서비스 계약"을 체결합니다.
5. 건설현장 관리 규정을 엄격히 준수하고, 주민에게 방해가 되거나 환경을 오염시켜서는 안 된다.
IV. 자재 공급
1. A측에서 제공하는 자재: A측이 본 프로젝트에 대한 구매 및 공급을 담당하는 자재 및 장비는 설계에 부합하는 적격 제품이어야 합니다. 품질 및 환경 검사 인증서와 제품 이름, 사양, 모델, 제조업체 이름, 공장 주소 등이 포함된 국가 표준을 준수해야 하며 국가에서 제거한 건축 장식 재료 및 장비를 사용해서는 안 됩니다. . 그리고 적시에 현장에 공급되어야 하며, B측은 인수절차를 거쳐야 한다. 갑이 공급한 자재 및 장비에 품질 문제 또는 사양 차이가 있거나 관련 인증서를 제공할 수 없는 경우 을은 즉시 갑에게 서면 요청서를 제출해야 합니다. 갑이 여전히 사용 의사를 표시하는 경우 계속할 수 있습니다. 서면 승인을 받아 사용할 경우 해당 프로젝트에 손실이 발생할 수 있으며 이에 대한 책임은 A측에 있습니다.
2. B 측에서 제공하는 자재: B 측에서 제공하는 자재는 국가 표준을 준수하고 품질 및 환경 검사 인증서가 있어야 하며 제품명, 사양, 모델, 제조업체 이름, 공장 주소 등이 있어야 합니다. , 국가가 명시적으로 제거한 건축 장식 자재 및 장비는 사용해서는 안 되며 당사자 A의 승인을 받아야 합니다. 이는 본 계약에 규정된 주거용 장식으로 사용되어야 하며 다른 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. A측의 동의 없이 을이 제공한 자재가 위조품인 경우 을은 제공된 자재 가격의 2배를 배상한다.
B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 및 환경 보호 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지되어야 하며, 사용된 경우 B측은 이에 대한 책임을 집니다. 프로젝트로 인한 손실.
5. 생산 안전
A 당사자와 건설 현장에서 제공하는 건설 도면이나 지침은 화재 예방을 준수해야 합니다. 사고 예방 요구 사항에는 주로 전기, 통신선, 가스 파이프라인, 수돗물 및 기타 파이프라인이 원활하고 자격을 갖추었는지 확인하는 것이 포함됩니다. 을은 건설 중에 근로자와 인접 주민의 안전을 보장하고 인접 주민 주택의 배관이 막히는 것을 방지하기 위해 필요한 안전 보호 및 소방 조치를 취해야 합니다. 누수, 정전, 물품 파손 등의 사고가 발생합니다. 운송 및 수리 과정에서 발생하는 각종 고형물, 인화성 액체 및 기타 폐기물은 지정된 장소, 방법 및 시간에 따라 쌓아두고 제거해야 합니다. 위와 같은 상황이 발생한 경우, A측 책임이면 A측이 책임을 지며, B측 책임이면 B측에서 수리 및 보상 책임을 집니다.
을은 건설기간 동안 생산안전을 강화하고 문명화된 건설을 실시해야 한다. B측은 업무 관련 부상이나 사망에 대해 전적인 책임을 집니다.
6. 공사 내용 및 공사 기간의 변경
공사 진행 중 A측이 설계 수정을 제안하거나 프로젝트 항목을 추가 또는 삭제할 경우 사전에 B측에 연락해야 합니다. "엔지니어링 프로젝트 계약" 프로젝트 건설은 변경 명령이 발행된 후에만 수행될 수 있습니다(자세한 내용은 부록 4 참조). 이로 인해 발생하는 비용의 증가 또는 감소 또는 건설 기간의 변경은 당사자가 협상해야 합니다. A와 B. A측이 근로자와 비공개로 건설 내용을 변경하는 것에 합의한 경우, B측에 손해를 끼친 경우 A측은 모든 결과에 대해 책임을 져야 합니다.
7. 프로젝트 품질 및 준공 승인 방법
1. 본 프로젝트의 품질은 시공 도면, 실무 지침, 설계 변경 및 "건설 품질에 대한 산업 표준"을 기반으로 평가됩니다. 주거 장식 및 개조 프로젝트의 승인 기준.
gt; 2. 장식 프로젝트가 완료된 후 프로젝트 품질 및 환경 보호 요구 사항은 관련 국가 표준을 준수해야 합니다.
3. A측에서 발생한 프로젝트 품질 문제에 대해 재작업 비용은 A측에서 부담하고 공사기간은 연기됩니다.
4. 을의 과실로 품질사고가 발생할 경우 재작업 비용은 을이 부담하며 공사기간은 변함이 없다.
5. B측은 숨은 프로젝트 및 중간 프로젝트에 대한 검사 및 인수 절차를 처리하도록 A측에 즉시 통보해야 합니다. A측이 예정된 날짜에 검사 및 인수에 참여할 수 없는 경우 B측은 인력을 구성합니다. 수락을 수행하고 당사자 A는 서면으로 이를 승인해야 합니다.
6. 프로젝트가 완료된 후 B측은 즉시 A측에 승인을 통보해야 하며, A측은 승인 통지를 받은 후 7일 이내에 승인을 진행해야 합니다.
8. 계약 위반에 대한 책임
1. 본 계약이 체결되고 발효된 후 당사자 A와 당사자 B는 계약서에 명시된 모든 조건(계약서 첨부 포함)을 이행해야 합니다. , 양 당사자가 확인한 예산 및 도면 등)은 승인 없이 변경 또는 종료될 수 없으며, 위반 당사자는 상대방에게 총 사업 예산의 10%에 해당하는 약정 손해 배상금을 지불하고 이로 인해 발생하는 기타 경제적 손실을 부담해야 합니다.
2. A측의 사유로 작업 개시가 중간에 지연되거나 중단된 경우, A측은 B측에 작업 중단에 대한 보상을 하여야 한다. 유휴 작업으로 인한 손실. A측은 작업 중단 또는 지연 일수에 대해 B측에 사업 가격의 1‰을 지불해야 합니다. A측이 계약에 명시된 대로 지불하지 않는 경우 A측은 각 연체에 대해 사업 가격의 1‰에 해당하는 청산 손해 배상금을 지급해야 합니다. 낮.
3. 을의 귀책으로 공사가 지연된 경우 을은 연체일당 사업비의 1‰을 갑에게 지급한다.
4. A가 B의 동의 없이 주택의 구조 및 용도를 변경할 경우, 손실이나 사고로 인한 손실(벌금 포함)은 A가 책임지고 부담합니다.
9. 프로젝트 보증
1. 인건비와 자재가 포함된 "이중 보장" 프로젝트의 경우 보증 기간은 완료 승인일로부터 계산하여 2년입니다. 보증 기간은 주거용 실내 장식 프로젝트가 완료되고 승인된 날짜로부터 계산됩니다.
2. B측에서 품질 문제가 발생한 경우 B측에서는 무조건 수리해 드립니다.
3. A 측의 부적절한 사용 또는 정상적인 사용 실패로 인해 발생한 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
4. 보증이 유효하려면 A 당사자와 B 당사자의 서명과 날인이 있어야 합니다.
10. 분쟁 해결
주택 인테리어 프로젝트와 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 협상이나 중재를 통해 해결될 수 있습니다. 당사자들이 협상이나 조정을 원하지 않거나 협상이나 조정이 실패할 경우, 당사자들은 다음과 같은 방법으로 문제를 처리할 수 있습니다.
(1) 중재를 위해 타이저우 중재위원회에 제출합니다.
(2) 법에 따라 인민법원에 소송을 제기합니다.
11 .기타 합의사항
12. 본 계약은 사본으로서 동일한 법적 효력을 갖습니다. 계약서 첨부는 본 계약의 필수적인 부분입니다.
A당 : B당 :
이름(서명) : 부대명(인)
개인 주택 장식 계약서 양식 4
A당: (이하 A당) B당: (이하 B당)
학교의 모든 교사들이 좋은 학습과 근무 환경을 갖출 수 있도록 학교위원회 회의는 학교 사무실을 개조하기로 결정했습니다.
A측과 B측은 평등과 개방의 원칙에 대해 협상하여 다음과 같은 학교 사무실 장식 계약을 체결했습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
1. 해당 프로젝트는 B측과 노동 형태로 계약됩니다. 자재 계약 당사자 A는 엔지니어링 자재 제공을 담당합니다. 당사자 B는 필요한 모든 물과 전기 및 기타 모든 필수 자재를 담당합니다.
2. 프로젝트 요구 사항
1. 사무실 바닥은 타일 크기 60cm-60cm, 벽 타일 크기는 25cm-33cm이어야 합니다. 벽돌 상단이 허리 둘레에 부착됩니다.
2. 타일을 깔아야 할 곳에 구멍이 있어서는 안 됩니다. 구멍이 나면 B측에서 재작업을 해야 하며, 재작업으로 인해 발생하는 모든 손실은 B측에서 부담하게 됩니다.
3. 바닥 타일 면적은 6제곱미터, 단가는 제곱미터당 59위안, 벽 타일 면적(허리 둘레 포함)은 32제곱미터, 단가는 평방미터당 36위안이다. 두 품목의 합계 금액은 1,506위안입니다. B측이 작업을 완료하고 A측이 인수검사를 통과한 후 일괄적으로 B측에 지급됩니다.
4. 본 프로젝트는 2020년 3월 2일에 시작하여 2020년 3월 20일에 완료되었습니다.
5. 본 계약서는 2부작성되어 A당사자와 B당사자가 각각 1개씩 보유하고 있습니다. 서명일부터 유효합니다.
A측 서명 : 당구초등학교 법정대리인
B측 서명 :
20. 3. 1. --
개인 자택 장식 계약 형식 5
수요자(A측): _________
공급업체(B측): _________
인민 공화국에 따라 협상 및 합의 후 of China *** 중화인민공화국 계약법 규정에 따라 계약은 다음과 같이 체결됩니다.
제 1조. A 측에서 B 측으로의 총 주문 금액은 RMB _________입니다. 원.
제2조 접수방법 : 납품 전 밀봉된 샘플을 제공하고 현장에서 밀봉된 샘플을 비교하여 수령한다.
제5조 상품, 수수료 등의 대금지급 및 정산방법 : 계약 체결 후 50%를 지급하고, 상품이 현장 도착 후 7일 이내에 전액을 지급해야 합니다. 수락.
배송 규정 6조
배송 위치: _________.
배송일: _________.
배송비:___________.
제7조 경제적 책임
(1) 당사자 B의 경제적 책임.
1. 상품의 색상, 종류, 사양, 품질이 본 계약의 조항에 부합하지 않는 경우, 당사자 A는 품질과 가격을 기준으로 상품을 사용하는 데 동의합니다. 사용할 수 없는 경우 당사자 B는 보증, 반품 및 교체에 대한 책임을 집니다. 상기 사유로 인해 배송 시간이 지연되는 경우, 을은 각 연체일에 대한 연체 부품 총액의 3만분의 1을 기준으로 연체 배송에 대한 지체상 손해 배상을 A에게 지급해야 합니다.
2. B측이 본 계약에 규정된 수량의 제품을 배송하지 못한 경우 A측은 필요한 경우 누락된 부분을 보충해야 합니다. A측에서 필요하지 않은 경우에는 반환할 수 있습니다. 반품으로 인한 손실은 B측에서 부담합니다. A측이 필요하지만 B측이 상품을 배송할 수 없는 경우, B측은 A측이 배송할 수 없는 상품 부분에 대한 총 지불 금액의 5%에 해당하는 벌금을 지불해야 합니다.
3. 제품 포장이 본 계약 조항을 준수하지 않는 경우 당사자 B는 수리 또는 재포장에 대한 책임을 지며 수리 또는 재포장 비용을 부담합니다. A측이 제품을 수리하거나 재포장하지 말 것을 요구하는 경우 B측은 계약 요구 사항을 충족하지 않는 포장 가격에 대해 RMB 2의 벌금을 지불해야 합니다.
4. 상품 배송 시간이 동일한 규정을 충족하지 못하는 경우, B측은 지연된 배송 부분에 대해 총 결제 금액의 30,000%를 지연일당 A측에 위약금으로 지불해야 합니다.
(2) 당사자 A의 재정적 책임.
1. 갑은 중도에 상품의 색상, 품종, 사양, 품질, 포장사양을 변경할 경우, 변경된 결제부분(또는 포장가액)에 대해 총 1원의 위약금을 지불해야 합니다.
2. A측이 중도에 물품을 반송하는 경우 B측과 사전 협의하여 B측이 물품 반환에 동의한 경우 A측은 반송된 물품에 대해 총액 1원의 위약금을 B측에 배상해야 합니다. 상품. B측이 상품 반품에 동의하지 않는 경우에도 A측은 계약에 따라 상품을 수령하게 됩니다.
3. A 당사자가 지정된 시간과 요구 사항에 따라 기술 데이터, 원자재 또는 포장을 B 당사자에게 전달하지 못하고 B 당사자가 배송 날짜를 연기해야 하는 경우 A 당사자는 당사자에게 비용을 지불해야 합니다. B 연장일마다 배송된 제품 총 가치의 3만분의 1의 벌금이 부과됩니다. A측이 위에서 언급한 제출해야 할 정보를 여전히 제공할 수 없는 경우, 이는 중도 반환으로 처리됩니다.
4. A측이 직접 수령하는 자재의 경우, A측이 지정된 날짜에 물품을 수령하지 못한 경우 B측은 해당 물품에 대해 총 지급 금액의 3만분의 3에 해당하는 벌금을 지불해야 합니다. 지연된 날짜별로 배송 지연 부분.
5. A 당사자가 지정된 날짜에 B 당사자에게 지불하지 못한 경우, 각 지연 날짜에 대해 A 당사자는 B 당사자에게 지연 벌금으로 연지불 총액의 3만분의 3을 지불해야 합니다.
6. A측이 B측이 배송하거나 배송한 제품의 수령을 거부하는 경우 A측은 그에 따른 손실, 운송 비용 및 벌금을 부담해야 합니다.
제8조 상품 가격을 조정해야 하는 경우에는 반드시 쌍방이 협의하여 가격 부서에 제출하여 승인을 받아야 합니다. 가격 당국의 승인 이전에는 원래 계약 가격이 그대로 적용됩니다. 가격 문제로 인해 당사자 B가 배송에 영향을 미치는 경우, 당사자 B는 각 지연일에 대해 지연된 배송 총 가치의 3만분의 1에 해당하는 벌금을 A 당사자에게 지불해야 합니다.
제9조 갑이나 을 중 어느 일방이 계약의 전부 또는 일부를 해지하고자 하는 경우에는 충분한 사유를 제시하고 쌍방과 협의한 후 상급기관에 보고하여 기록으로 남겨야 한다. 계약을 취소하려는 당사자는 상대방에게 취소된 계약 총액의 10%를 배상금으로 지급해야 합니다.
제10조 생산자재, 생산장비, 생산공정 또는 시장의 중대한 변화로 인해 B측이 제품의 종류, 색상, 사양, 품질 및 포장을 변경해야 하는 경우 B측은 A측과 협상해야 한다. 3일 전.
제11조 당사자 A와 B 모두 허가 없이 본 계약의 조건을 변경하거나 수정할 수 없습니다. 일방이 본 계약을 변경하거나 수정하는 경우 상대방은 상품의 생산 또는 수령을 거부할 권리가 있으며, 계약을 변경 또는 수정한 당사자에게 모든 손실을 배상하도록 요구할 수 있습니다.
제12조 A 또는 B 일방이 불가항력으로 인해 본 계약을 이행할 수 없는 경우, 이행 불능, 이행 연기 또는 일부 이행의 이유를 상대방에게 즉시 통보해야 합니다. 계약의. 상대방 주무관청의 확인을 받은 후에는 본 계약을 이행할 수 없거나 연기 또는 일부 이행할 수 있으며, 계약위반에 대한 책임이 면제됩니다.
제13조 본 계약을 이행하는 과정에서 분쟁이나 논란이 발생한 경우, 갑과 을은 협의를 통해 해결해야 하며, 분쟁이 해결되지 않을 경우에는 어느 한 쪽이 규정한 계약관리기관에 신청할 수 있습니다. 조정과 중재를 위해 국가에 의해 이루어집니다. 당사자 일방이 중재에 불복할 경우 중재서를 받은 날로부터 15일 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
제14조 본 계약은 양 당사자가 서명한 날로부터 발효됩니다. B측이 모든 주문을 배송하고 A측이 이를 검사 및 수락한 후 상품 대금을 지불할 때까지는 유효하지 않습니다. 본 계약의 조항에 따라 해결됩니다.
제15조 본 계약을 체결하는 과정에서 만족하지 못한 사항이 있는 경우 A측과 B측은 추가 부록을 협의하여 작성하여 본 계약에 첨부할 수 있습니다. 모든 부록은 본 계약과 법적으로 동일합니다. 힘.
제16조 본 계약***은 4부로 작성되며, A측과 B측이 각각 원본 2부와 사본 2부를 보유하며, 각 당사자는 쌍방의 주무관청에 1부를 제출해야 합니다.
A당: _________(서명 및 인감)
B당: _________(서명 및 인감)
_____년_____월______일
관련 기사 5개 개인 집 장식 계약 형식:
★ 개인 집 장식 계약 형식 템플릿
★ 2022년 간단한 집 장식 계약 템플릿 5개
★ 집 장식 템플릿 5개 2021년 계약
★ 2021년 개인 집 장식 계약 템플릿
★ 집 장식 계약서 전체 5개 템플릿
★ 간단한 집 장식 계약서 5개
★ 개인 집 장식 계약서 템플릿
★ 인건비 및 자재에 대한 개인 집 장식 계약서 템플릿 3개
★ 간단한 개인 집 장식 계약서 템플릿
★ 2022년 5가지 실용적인 주택 장식 계약 계약