표준 철강 구조 엔지니어링 계약 3 편
철강 구조공사는 현재 건설업계에서 가장 일반적인 구조형이다. 그럼, 철강 공사 청부 계약서를 어떻게 써야 하는지 아세요? 일반적으로 무엇을 주의해야 합니까? 잘 모르겠다면, 제가 여러분을 위해 준비한 강철 구조 공사 청부 계약 모델입니다. 참고용으로만 제공됩니다!
철강 구조 엔지니어링 계약 1
파티 a (계약자):
파티 b (계약자):
기준
1, 프로젝트 개요
프로젝트 이름:
프로젝트 위치:
프로젝트 내용:
계약 기간 총 달력 일수:
4, 품질 표준
엔지니어링 품질 표준:
5, 계약 가격:
3, BOM (bill of quantities)4, 엔지니어링 견적 또는 예산서
쌍방의 엔지니어링 협상, 변경 등 서면 계약이나 문서는 본 계약의 일부로 간주됩니다.
7, 본 계약의 관련 단어의 의미는 본 계약의 2 부' 일반 조항' 에 각각 주어진 정의와 동일합니다.
< P > 8, 계약자는 계약약속대로 시공, 완공 및 품질
9, 계약자에게 계약기한과 방식에 따라 계약가격 및 기타 지급금을 지급하겠다고 약속했다.
10, 계약 발효
계약 체결 시간: 연월일
계약 체결 장소:
본 계약 쌍방이 합의한 후 효력이 발생한다.
계약자 (공식 장): 계약자 (장):
철강 구조 엔지니어링 계약 2
일반 계약 단위:
< 갑, 을 쌍방은 본 시공계약을 협상하고 다음 조항을 만장일치로 확인했다.제 1 조 공사 개요
1.1 공사 이름:
1.2 공사 장소:
1.5 계약 범위: 모든 철강 구조물 주체, 유지 보수 공사, 기초 토목 공사 등 내용
시작 날짜: 완료 날짜:
총 달력 날짜: 달력 일
본 공사 가격의 계산은 공사 총원가로 한 번 결정되며, 설계 도면 변경 시 이에 따라 변경 부분 원가를 조정합니다. 안전조치, 기술조치는 을측이 기술방안을 제공하고, 관련 전문가의 심사를 거쳐 갑의 비준을 받습니다.
제 2 조 계약 문서 및 해석 순서
본 엔지니어링 계약은
1, 엔지니어링 계약 문서로 구성됩니다.
2, 엔지니어링 보충 계약
3, 엔지니어링 변경;
4, 엔지니어링 연락처 목록;
5, 엔지니어링 비자
제 3 조 계약 문서에 사용된 표준 적용 법률
적용 법률 상황 상해시에는 규정이 없고, 국가의 규정이 우선한다.
적용 가능한 표준, 사양: 본 프로젝트에서 수행해야 할 사양은 다음과 같습니다.
"철강 구조물 건설 및 수락 사양" 및 기타 정부 규정
제 4 조 도면
도면 시트 제공 시트 수: 갑은 전체 시공 도서 5 세트를 제공해야 하며, 그 중 2 세트는 준공도 자료로 준공된 후 갑에게 반납해야 합니다.
제 5 조 갑측 주재현장대표
갑측은 동지를 주재현장대표
위 갑측 대표가 갑측의 모든 권력과 책임을 행사하도록 위임했다. 을측은 반드시 그 지시를 받아들여야 한다. 갑측 대표와 그 임명인원이 본 공사 시공 중 직무 범위 내에서 발급된 서면 지시와 비자는 모두 갑측 의견의 유효한 표현으로 간주해야 한다.
제 6 조 을측 주재현장 대표
을측은 동지를 주재현장 대표
을측에 현장 시공
을 위임했다
제 7 조 갑 업무
갑은 공사를 시작하기 전에 수전 두목을 공사 현장 쌍방이 합의한 위치에 연결해야 한다.
갑은 을측과 업주 및 감리와의 관계를 조율할 책임이 있다.
갑은 비계 협력 작업을 담당한다.
갑은 을측 인원의 생활과 생산지를 제공할 책임이 있다.
갑은 계약대로 공사비를 지불할 책임이 있다.
제 8 조 을 업무
을 측은 단계적 시공 5 일 전에 갑 측에 단계적 시공 진도 계획을 제공하고, 이후 매월 1 일과 15 일 갑 측에 하부의 시공 진도 계획을 제공해야 한다. 매월 말에 당월에 실물량을 완성하는 공사 월보를 갑에게 제공하고, 준공 15 일 전에 준공 통지서를 갑에게 제공한다. 갑의 공급재료, 설비의 요재 계획에 대해서는 쌍방이 체결한 보충계약인 을측이 공사장 내 재료, 설비, 시설 등에 대한 방화, 도난 방지 작업을 잘 해야 하며, 지하관의 보호 작업을 명확히 해야 한다.
을측은 공사가 갑측에 납품되기 전에 주택과 각종 구조에 대해 각종 시설을 완성품 보호 작업을 잘 해야 하며, 손상이 있을 경우 복구해야 갑측에 인도할 수 있다.
을측은 문명시공을 해야 하며 시공조직 설계에 따라 현장의 기계 재료 시설을 배치해 시공현장이 문명시공의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 해야 한다. 공사 쓰레기 처리는 시용관리의 요구에 부합해야 하고, 공사가 공사를 제출하기 전에 건물과 공사 현장을 잘 정리해야 한다.
제 9 조 진도계획
을측은 도면을 출제한 지 7 일 후 갑측에 시공조직 설계를 제공해야 한다. 예를 들어 갑이 단계적으로 시공도면을 제공하는 경우 을측은 다음 단계 공사 5 일 전에 시공방안을 제공해야 한다.
< P > 갑측 대표는 을측이 시공조직 설계를 제공한 지 2 일 후, 상술한 서류를 서면으로 비준하거나 수정의견을 제출해야 하며, 기한이 지난 것은 확인으로 간주해야 한다.
제 10 조 공사 기간 조기 및 지연
본 공사 갑측 입찰은 총 공사 기간이 일로 요구된다.
본 공사 을측이 75 일에 완성하면 갑은 만 위안의 상을 준다.
을측이 75 일 이내에 완공할 수 없는 경우 만 위안의 처벌 (결제 방법 및 세칙은 계약 보충 참조) 기간 지연은
(1) 외부요인이 시공진도에 미치는 영향 (예: 1 주일 내 정전수로 인한 등 근로자가 8 시간 이상 누적되는 것) 을 의미한다
(2) 갑의 사유로 공사 진도에 영향을 미친다. 만약 제때에 관련 수속을 처리할 수 없다면 시공 도면을 제때에 제공할 수 없고, 설계 변경으로 인해 갑이 재작업을 하게 되고, 변경 수속을 제때에 처리하지 못하고, 을과 같은 공사 및 본 계약 조건 위반으로 인한 기타 영향 등을 초래하게 되며, 을측은 이런 상황이 발생한 지 5 일 이내에 지연된 내용과 이에 따른 경제지출, 공사 지연일, 공사 지연일 등을 갑측 대표에게 보고하며, 갑측은 5 일 이내에 답변을 해야 하며, 기한이 지난 것으로 볼 수 있다
(3) 비 을측 사유로 인한 공사 지연은 갑측 대표가 5 일 이내에 비자 승인을 받아 공사 기간이 그에 따라 순연된다. 기한을 넘긴 것을 인가로 여기다.
제 11 조 검사 및 재작업
을측은 갑측의 정비나 재작업 통지를 받은 후 즉시 실시해야 하며, 모두 완료될 때까지 정식 준공할 수 없다.
제 12 조 공사 품질 등급
본 공사 시공 품질 평가는 품질 감독소를 기준으로 합니다.
제 13 조 은폐 작업 검수
은폐 공사 검수는 상해시의 관련 규정에 따라 집행되고 검수 필요한 부위는 검수 규범에 따라 결정된다.
제 14 조 계약 가격 및 조정
본 공사 도급가격은 만 위안이다. 시트 변경은 그에 따라 조정됩니다.
제 15 조 엔지니어링 선급금, 엔지니어링 지불 및 결제
본 엔지니어링 지불 및 결제 방법은 엔지니어링 일정에 따라 분할 지급됩니다.
공사 대금 지불, 공사 대금은 4 단계로
(1) 공사 착공 전 전 준비금 만원 지불
(2) 철강 진입 설치 후 5 일 이내에 총 가격 지불
(4) 강철 구조 유지 보수 완료, 절연 설치 종료 후 5 일 이내에 총 가격의 80% 를 지급합니다.
(5) 완공 후 30 일 이내에 총 가격의 95 를 지불하고 나머지는 예약보증금으로 지급한다.
(6) 예약보증은 보증 기간 후 무이자 반환됩니다.
제 16 조 자재 공급
갑이 공급하는 설비 재료는 보충 계약을 참조하십시오.
제 17 조 준공 검수
공사가 준공될 때 을 측은 시 건설관리국의 요구 사항을 충족하는 전체 준공 자료 세트를
을 갑에게 15 일 앞당겨 준공 검수를 통보해야 하며, 갑측은 각 관련자들을 소집하여 검수에 참가해야 한다.
공사가 준공된 후 을 측은 갑 측에 준공도 두 세트를 제출해야 한다. 준공도 편성의 요구는 상해시 건설공사 기록 관리 방법에 따라 집행된다.
제 18 조 보증
보증 내용, 범위
무상수리 기간: 완료 수락 통과일로부터 1 년.
보증 기간 동안 을측은 공사 품질 문제를 무료로 수리하고, 보증 기간 외 또는 을측의 책임으로 인한 수리는 갑측이 비용을 지불한다.
보증 세부 사항에 대해서는 쌍방이 별도로 협의한다.
제 19 조 분쟁
쌍방은 계약 조항을 엄격히 집행하고 우호적인 협력 정신으로 계약 기간 중 각종 문제를 처리하고 분쟁이나 분쟁을 최소화해야 한다. 분쟁이 발생하면
1, 양측이 분쟁을 일으키면 우선 쌍방의 상급 주관부에서 중재한다. 한쪽이 조정 요구를 한 지 10 일 이내에 쌍방은 계약의 지속적인 집행을 보장해야 한다.
2, 쌍방이 조정 결과를 수락하면 조정 후 2 일 이내에 집행해야 한다. 조정의 결과는 받아들일 수 없거나, 한쪽이 조정 결과를 집행하지 않아 조정 결과를 집행할 수 없기 때문에, 어느 쪽이든 조정을 한 지 7 일 후에 본 공사 소재지 상공행정관리기관에 중재를 요청할 수 있습니다.
어느 한쪽이 중재를 받아들이지 않으면 법원 판결을 요구할 수 있다.
제 20 조 위약
위약이 있다면 경제계약법 원칙에 따라 위약 당사자가 위약 책임을 지고 위약금을 상대방에게 지급해야 한다.
제 21 조 안전시공과 문명공사
을측은 상급 관련 부서의 안전생산규정을 엄격히 집행해야 하며 시공으로 인한 산업재해는 을측이 책임져야 한다. 을측은 본 공사의 인원에 따라 안전하고 문명화된 시공 교육을 잘 해야 한다.
을측은 상급 관련 부서의 문명공사 규정을 엄격히 집행해야 한다. 그렇지 않으면 발생한 모든 비용과 피해는 을측이 책임진다.
제 22 조 불가항력
불가항력, 공사로 인한 공사 기간 지연과 공사 파괴로 양측은 별도로 협의해 처리한다.
제 23 조 계약의 발효 및 해지
본 계약은 양 당사자가 도장을 찍는 날부터 보증 기간이 만료된 후 종료됩니다.
파티 a (도장) 주소: 법정 대리인 날짜
파티 b (도장) 주소: 법정 대리인 날짜
철강 구조 엔지니어링 계약 3
이 프로젝트의 구체적인 상황과 결합하여, 갑, 을 쌍방은 본 시공계약을 협상하고 다음 조항을 만장일치로 확인했다.제 1 조 공사 개요
1.1 공사 이름: 세관 빌딩 북서쪽 차고
1.2 공사 장소: 세관 빌딩 북서쪽
1.5 계약 범위:
시작 날짜: 20_-9-25
완료 날짜: 20 _-10-25 <
본 공사 가격의 계산은 공사 총원가로 한 번 결정되며, 설계 도면 변경 시 이에 따라 변경 부분 원가를 조정합니다.
안전조치, 기술조치는 을측이 기술방안을 제공하고, 관련 전문가의 심사를 거쳐 갑측이 승인한다.
제 2 조 계약 문서 및 해석 순서
본 엔지니어링 계약은
1, 엔지니어링 계약 문서로 구성됩니다.
2, 엔지니어링 보충 계약
3, 엔지니어링 변경;
4, 엔지니어링 연락처 목록;
5, 엔지니어링 비자
제 3 조 계약 문서에 사용된 표준 적용 법률
적용 법률: 국가 및 건설 공사에 관한 규정이 본 계약 문서에 적용됩니다.
적용 가능한 표준, 사양: 본 프로젝트에서 수행해야 할 사양은 다음과 같습니다.
"철강 구조물 건설 및 수락 사양" 및 기타 정부 규정
제 4 조 도면
제 5 조 갑측 주재현장대표
갑측은 동지를 주재현장대표
위 갑측 대표가 갑측의 모든 권력과 책임을 행사하도록 위임했다. 을측은 반드시 그 지시를 받아들여야 한다. 갑측 대표와 그 임명인원이 본 공사 시공 중 직무 범위 내에서 발급된 서면 지시와 비자는 모두 갑측 의견의 유효한 표현으로 간주해야 한다.
제 6 조 을측 주재현장 대표
을측은 주재현장 대표
을측에 현장 공사
를 위임했다
제 7 조 갑의 업무
1,
2, 갑은 계약대로 공사비를 지불할 책임이 있다.
3, 갑은 출입구를 드나드는 임시 통행증을 을측에 제공한다.
제 8 조 을측이 근무한다
을측은 갑이 요구한 시간에 따라 공사 기술자를 제때에 조직하여 도면, 자재 조달, 생산 조직을 숙지했다.
제 9 조 진도계획
쌍방이 협상한 공사 기간에 따라 시공을 요구하다.
제 10 조 프로젝트 선급금, 프로젝트 지불 및 결제
갑을 쌍방이 약속했다.
제 11 조 보증
보증 내용, 범위
보증 기간:.
보증 기간 동안 을측은 공사 품질 문제를 무료로 수리하고, 보증 기간 외 또는 을측의 책임으로 인한 수리는 갑측이 비용을 지불한다.
보증 세부 사항에 대해서는 쌍방이 별도로 협의한다.
제 12 조 분쟁
쌍방은 계약 조항을 엄격히 집행하고 우호적인 협력 정신으로 계약 기간 중 각종 문제를 처리하고 분쟁이나 분쟁을 최소화해야 한다. 분쟁이 발생하면
1, 양측이 분쟁을 일으키면 우선 쌍방의 상급 주관부에서 중재한다. 한쪽이 조정 요구를 한 지 10 일 이내에 쌍방은 계약의 지속적인 집행을 보장해야 한다.
2, 쌍방이 조정 결과를 수락하면 조정 후 2 일 이내에 집행해야 한다. 조정의 결과는 받아들일 수 없거나, 한쪽이 조정 결과를 집행하지 않아 조정 결과를 집행할 수 없기 때문에, 어느 쪽이든 조정을 한 지 7 일 후에 본 공사 소재지 상공행정관리기관에 중재를 요청할 수 있습니다. 만약 어느 한쪽이 중재를 받아들이지 않는다면 법원의 판결을 요구할 수 있다.
제 13 조 위약
위약이 있다면 경제계약법 원칙에 따라 위약 당사자가 위약 책임을 지고 위약금을 상대방에게 지급해야 한다.
제 14 조 안전시공과 문명공사
을측은 상급 관련 부서의 안전생산규정을 엄격히 집행해야 하며 시공으로 인한 산업재해는 을측이 책임져야 한다.
을측은 본 공사의 직원들에 따라 안전하고 문명화된 시공 교육을 잘 해야 한다.
을측은 상급 관련 부서의 문명공사 규정을 엄격히 집행해야 한다. 그렇지 않으면 발생한 모든 비용과 피해는 을측이 책임진다.
제 15 조 불가항력
불가항력, 공사로 인한 공사 기간 지연과 공사 파괴로 양측은 별도로 협의해 처리한다.
제 16 조 계약의 발효 및 해지
본 계약은 양 당사자가 도장을 찍는 날부터 보증 기간이 만료된 후 종료됩니다.
제 17 조 계약 매수
본 계약은 한 양식에 4 부씩, 쌍방은 각각 2 부씩 보유한다.
파티 a (도장) 파티 b (도장)
주소: 주소:
법정 대리인 법정 대리인
★ 철강 구조물 엔지니어링 계약 템플릿 3 편
★ 표준판 엔지니어링 계약 템플릿 3 편
★ 단순 철강 구조물 엔지니어링 계약 템플릿 3 편
★ P >
★ 실용적인 철강 구조물 엔지니어링 계약 템플릿 5 편
★ 표준판 개인 엔지니어링 계약 템플릿 3 편
★ 표준판 설치 계약 3 편 최신