인테리어 장식 계약
인테리어 계약 (4개 항목 선택)
사람들의 법적 인식이 강화됨에 따라 계약을 사용해야 하는 장면과 상황이 점점 더 많아지고 있습니다. 정상적인 상황에서는 계약을 체결해야 합니다. 정해진 방법을 거친다. 그렇다면 공통 계약은 어떤 모습일까요? 다음은 제가 수집한 실내 장식 계약서입니다(선택된 4개 기사). 마음에 드셨으면 좋겠습니다.
인테리어 장식 계약 1
고객(당사자 A):
인수 당사자(당사자 B):
당사자 A 및 당사자 B A측은 우호적인 협상과 협의 끝에 침실 장식을 B측에 맡기기로 결정했습니다. 본 계약은 프로젝트의 원활한 진행을 위해 관련 국가 법령을 준수하며 상호 준수를 위해 체결됩니다.
1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: _ __.
2. 침실 사양: 객실 유형, 총 건축 면적 평방미터.
3. 시공내용 : 자세한 내용은 본 계약서 첨부(1), "집 꾸미기 시공 내용 목록" 및 시공도면을 참조하시기 바랍니다.
4. 위탁방법 :
5. 공사착공일 : xx월 xx, xx년, 준공일 xx월 xx, xx년, 총 사업일수 : 일수
제2조: 프로젝트 가격
제3조: 품질 요구 사항
1. 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 품종, 사양 및 이름은 다음과 같습니다. 양 당사자의 승인을 받았습니다.
2. 프로젝트 승인 표준은 관련 국가 규정에 따라 시행되어야 합니다.
3. 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 쌍방은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
4. A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질을 담당하고 B측은 시공 품질을 담당합니다.
5. A측이 자체 프로젝트 감독자를 고용하는 경우 업무 연결을 원활하게 하기 위해 프로젝트 시작 전에 B측에 알려야 합니다.
4조: 자재 공급
1. 당사자 B는 관련 국가 가격 규정을 엄격히 준수하고 본 계약에 사용된 모든 자재의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.
2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
3. 당사자 A는 설계 요구 사항을 충족하고 적시에 현장에 공급되어야 하는 자재 및 장비를 구매하고 공급할 책임이 있습니다. 도착시간이 지연될 경우 공사기간이 연기되며, 지연된 공사기간에 따라 위약금이 부과됩니다. A측에서 제공한 자료 총액의 10%를 B측에 관리비로 지급합니다. 당사자 B가 자료를 승인한 후 당사자 B는 해당 자료를 보관할 책임이 있으며 부적절한 보관으로 인해 발생한 손실에 대해 보상할 책임이 있습니다.
제6조: 사업기간
1. 을의 사유로 공사완료가 지연될 경우, 1일당 인건비의 1%를 갑에게 지체상금으로 지급한다.
2. A측이 선정한 자재, 기자재의 품질이 부적격하여 공사의 품질 및 공사기간에 영향을 미칠 경우 재작업 비용은 A측에서 부담한다. B측 건설, 재작업 비용은 B측에서 부담한다. B측이 책임을 지며, 건설 기간은 변경되지 않는다.
3. 공사 중 프로젝트 품질 문제나 쌍방의 의견 불일치로 공사가 중단된 경우, 공사 지연이나 공사 기간 지연으로 처리되지 않습니다. 관련 부서에 조정을 요청하거나 중재 부서에 가능한 한 빨리 분쟁을 해결하여 건설을 계속하도록 요청하는 것입니다.
제7조: 기타 사항
1. A측의 책임
1) 주택 관리 부서의 승인을 받은 주택 계획과 물, 전기, 가스를 제공해야 합니다. 라인 다이어그램 또는 당사자 A는 주택 평면도와 물, 전기 및 가스 라인 다이어그램을 제공하고 당사자 B에게 현장 설명을 제공할 수 있습니다.
2) 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 비우거나 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.
2. B측의 책임
1) 계약 이행을 책임질 직원을 B측 건설 현장 대표로 지정하고, 계약 요구 사항에 따라 공사를 조직합니다. , 품질과 수량에 맞춰 일정에 따라 건설 작업을 완료합니다.
2) 건설현장의 안전을 책임지며, 화재예방을 엄격히 하고, 근무증명을 착용하고, 문명화된 공사를 수행하며, 관로 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고를 예방한다. 다른 사람에게 영향을 미치지 않도록 구성합니다. 만약 그런 일이 발생한다면, 가능한 한 빨리 수리나 보상을 책임져야 합니다.
제8조: 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후, 계약 이행 중에 당사자가 승인 없이 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 5% 해당 금액을 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
제9조: 분쟁 해결
본 계약 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우, 양 당사자는 프로젝트 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 당사자들이 협상을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상이 실패할 경우 본 계약의 규정에 따라 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
제10조: 계약 변경 및 종료
1. 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자가 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우에는 쌍방 합의 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하고, 총 계약금액의 10%에 해당하는 위약금을 지급한 후 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우 양측이 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.
제11조: 계약은 발효됩니다.
1. 본 계약은 양 당사자가 날인하고 서명 후 효력을 발생합니다.
2 본 계약서는 2부로 되어 있으며, A측과 B측이 각각 1부를 보유하고 있습니다.
A당(소유주) : B당(서명 및 날인) :
인테리어 장식 계약서 2 xx, xx, xx
A당 : (날인) )
당사자 B: ID 번호:
"중화인민공화국 계약법", "중화인민공화국 건설법" 및 기타 관련 법률에 의거 및 행정 규정 규정. A측과 B측의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 안전하고 문명화된 건설을 보장하고 프로젝트 품질을 보장하며 건설 작업을 일정대로 완료하고 평등, 자발성, 공정성 및 신의의 원칙을 준수합니다. 본 프로젝트의 실제 상황을 토대로 양측은 협상을 통해 본 프로젝트 건설과 관련된 사항에 합의하고 본 계약에 서명했습니다.
1. 프로젝트명 : xx 관광시장 타운 재건 프로젝트의 네 번째 및 일곱 번째 지역
2. 프로젝트 위치 : 자오퉁시 자오양구 다산바오 타운
3. 계약 범위 및 업무 내용:
1. 계약 범위: 본 프로젝트의 시공 도면 및 시공 밀착 시트의 범위입니다.
2. 작업 내용 : 사업부서 또는 도면의 요구사항에 따라 시공, 계단 경사면 아래, 벽면, 지붕판, 차양판, 상층 벽면 일부, 내부 전체 및 외벽 천장, 이 프로젝트의 모든 회반죽 배치와 승인 전 위생 청소의 전체 작업 내용은 승인 요구 사항을 충족합니다.
IV. 계약 방법, 단가, 지급 및 정산 방법
1. 계약 방법: 자재는 제외하고 작업을 계약합니다.
2. 단가:
(1) 사업 가격
3. 지불 및 정산 방법:
(1) 사업 가격 실제 건축면적을 기준으로 금액을 산정합니다. 문 개구부는 한 번 그려지고 한 번 나누어지며, 정면 문은 포함되지 않습니다. 창문 개구부는 매번 볼 수 있고 제거될 수 있습니다.
(2) 프로젝트 진행금 : 프로젝트 진행금은 전월 완료된 작업량을 기준으로 매월 지급됩니다.
B측은 매월 25일 이전에 해당월 완료된 작업량을 A측 프로젝트 부서에 보고해야 하며, 완료된 작업량은 A측 현장 관리 인력의 승인을 받아 프로젝트 금액을 확인해야 한다. B측은 프로젝트 지급금 발행 양식에 따라 B측의 월 급여 일정을 첨부해야 합니다.
(3) 본 프로젝트의 모든 작업이 완료되고 완료 승인 요건이 충족된 후 총 프로젝트 지불금 중 xx가 소유자가 정산한 후 당사자 A가 전체 프로젝트 지불금을 정산합니다. 합의.
5. 품질 표준 및 요구 사항
1. 프로젝트 품질: 내부 벽은 한 단계로 흰색으로 칠해지고, 벽면은 평평하고 매끄럽고, 음양 각도가 수직이며, 기능 및 사용 요구 사항을 충족합니다.
2. 프로젝트 품질 요구 사항: B 측은 A의 통합 배포를 준수하고 건설 도면, 밀착 시트, 건설 사양 요구 사항 및 A의 기술 공개 요구 사항에 따라 건설을 신중하게 구성해야 합니다.
3. 완료할 각 부품에 대해 자체 검사를 구성하고 검사를 위해 프로젝트 부서에 보고해야 합니다. 품질이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 적시에 수정하거나 재작업해야 합니다. 방식으로 진행되며, 프로젝트 부서는 상황에 따라 당사자 B를 상응하게 변경할 수 있는 권리를 갖습니다. 모든 수정 또는 재작업 비용과 발생한 모든 손실은 당사자 B가 부담합니다.
VI. 기간 및 요건
1. 건설 기간:
2. B측의 건설 인력 수는 다음의 요구 사항을 충족해야 합니다. 프로젝트 진행 상황을 확인하고 일정에 따라 또는 사전에 공사가 완료되도록 할 수 있습니다.
3. 을은 갑의 사업진행계획을 준수해야 하며, 갑이 을이 결정하고 승인한 사업진행계획(전체진행, 월간진행, 하위 항목 등) 저항 외에는 연기할 이유가 없습니다.
7. 안전하고 문명화된 건설
B측은 A측의 관리, 통일된 지휘, 배치를 준수해야 하며 건설 현장의 각종 안전 규정 및 문명화된 건설 요구 사항을 준수해야 합니다. 위반 사항이 있을 경우 프로젝트 부서는 사안의 심각도에 따라 RMB 1,000~10,000의 벌금을 부과합니다.
1. 갑은 건설현장의 안전시공 요건을 충족하는 장비와 시설을 제공해야 하며, 을은 숨은 위험을 발견한 경우 즉시 공사를 중단하고 시정을 위해 사업부서 관리직원에게 보고해야 한다. 건설이 요구 사항을 충족하기 전에.
2. A측은 건설 현장에서 프로젝트 품질, 진행, 생산 안전, 문명 건설, 자재 사용 등에 대한 지휘, 감독 및 관리를 담당합니다.
3. A측은 B측 프로젝트의 품질, 진행, 안전 및 문명화된 건설 조건을 검사할 책임이 있습니다. 프로젝트 품질 및 안전 문제를 발견하면 A측은 B측에 강화를 요구할 권리가 있습니다. 관리를 중단하거나 시정 및 처벌을 위해 업무를 중단하기도 합니다.
4. 을당은 현장에 진입하는 근로자들의 사상적 자질, 체력, 기술력을 보장해야 하며, 건설 인력에게 안전 기술 교육을 제공해야 한다. 을의 건설근로자는 현장 출입시 각종 안전보호 조치를 취해야 하며, 개인의 안전보호구는 을이 책임진다.
5. B측 건설 작업자는 작업 시 안전 기술 운영 절차를 엄격히 준수해야 합니다.
6. 현장 건설 전기 및 가정용 전기는 자격을 갖춘 전기 기술자가 수리하고 설치해야 합니다. 전기 기술자가 아닌 사람이 승인 없이 전선 및 케이블을 설치하고 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 문제나 오작동이 발생하면 프로젝트 부서나 전기 기술자에게 보고하여 처리해야 합니다.
7. 고소 작업 시 안전벨트를 착용하고 모든 안전 보호 조치를 취해야 합니다.
8. 각 작업 영역이 완료되면 청소 작업을 수행하여 작업이 완료된 후 현장이 정리되었는지 확인해야 합니다.
9. 현장 근로자는 술에 취한 상태에서 작업하는 것을 엄격히 금지하며, 건설 현장에서는 싸움도 허용되지 않습니다.
10. 건설과정에서 을에게 중대한 또는 경미한 품질 또는 안전사고가 발생한 경우, 그 품질 또는 안전사고가 을에 의해 발생한 경우 갑은 관련 사항을 처리하도록 을을 지원한다. , 당사자 B는 모든 경제적 손실과 법적 책임을 부담해야 하며 프로젝트 부서는 이에 상응하는 처벌을 부과할 권리가 있습니다.
8. 기타 계약
1. B 당사자는 하도급 계약 범위 내에서 프로젝트 건설을 조직하고 시행할 책임이 있습니다. 건설은 다음에 따라 수행됩니다. 계약의 요건 및 담당자를 담당자로 지정합니다. 전화:
2. 절도, 강탈, 싸움은 엄격히 금지되며, 건당 2,000~5,000위안의 벌금이 부과됩니다.
사람들을 모아 도박을 하거나 소란을 피우는 행위는 엄격히 금지됩니다. 이러한 일이 발생할 경우 이유를 불문하고 건설 현장에서 발생하는 갈등, 분쟁 및 기타 문제는 각 당사자에게 매번 5,000위안의 벌금이 부과됩니다. 적시에 프로젝트 부서에 연락하고 상황이 확대되는 것을 방지하기 위해 적절하게 협상하고 처리했습니다.
3. 모든 건설 운영자는 A측이 주관하는 안전 교육 및 홍보 활동에 참여해야 합니다. B측은 미성년자, 노약자, 환자 및 장애인이 건설 현장에 출입하도록 조치해서는 안 됩니다. 건설.
4. B측은 어떠한 사유로든 합의된 작업량을 완료하지 않은 채 현장을 떠나는 경우, 완료된 부분은 계약금액의 30%로 정산됩니다.
5. 을은 현장 장비 및 시설을 훼손해서는 안 되며, 훼손이 발견된 경우 시가를 기준으로 배상해야 합니다.
6. 공사기간 중 업무상 재해가 발생하면 을이 스스로 해결하며, 갑은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
10. 미해결 사항은 A측과 B측의 협의를 통해 해결합니다. 협상이 실패하면 노동부에서 해결합니다.
11. 계약서는 2부로 작성되어 A측과 B측이 각각 1부를 보유하고 쌍방이 서명한 후 효력이 발생합니다. 이며, 프로젝트가 완료되고 모든 프로젝트 대금이 정산된 후 종료됩니다.
A당 대표(서명): B당(서명):
연락처: ID 번호:
연락처:
서명일: xx, xx, xx 실내 장식 계약 3
발주처(A 당사자): B 당사자(B 당사자)가 수행:
1. 프로젝트 위치: ____________________
2. 형식적 구조: _________방___________홀________욕실, 평평한 바닥.
3. 프로젝트: (시공 지침, 건축 도면 및 프로젝트 견적이 첨부되어 있습니다.)
IV. 계약 방식: B측은 공사 및 건축부자재를 계약하고, A측은 주요 자재를 가져온다.
5. 품질 기준: 시공 품질은 안전 요구 사항을 준수해야 하며 장식 품질은 "품질 승인"에 따라 양측이 합의한 동일한 건축 유형의 장식 품질보다 낮아서는 안됩니다. 건물 장식 및 장식 프로젝트에 대한 코드"(GB50210-2001) 품질 평가를 위한 최소 표준이며 "건축 장식 재료의 위험 물질 제한에 대한 10가지 필수 국가 표준" 및 "토목 분야 실내 환경 오염 통제 코드"입니다. 건설사업'은 실내환경 준수기준입니다.
6. 계약금: (대문자) _________ 위안.
계약 완료 후 사실관계에 따라 정산을 검토하며, 계약금은 일시불로 지급됩니다.
7. 지불 방법: 계약이 합의된 후 당사자 A는 프로젝트 비용으로 35위안을 선불로 지불하고, 물, 전기 등 숨겨진 프로젝트를 승인한 후 프로젝트 비용으로 40위안을 지불합니다. 중간 조적 및 목공 프로젝트 승인 후 프로젝트 지불액은 20위안이고 프로젝트 완료 및 승인 후 5일 이내에 최종 지불금 5위안을 지불해야 합니다.
8. 본 계약은 2부로 작성되었으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며 동일한 효력을 갖습니다. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 발효됩니다.
파티 A: 파티 B:
연락처: 연락처:
인테리어 장식 계약 4 xx, xx, xx
A당사 :
B당 :
지하 벽체 및 계단 먼지제거 공사의 품질과 진행을 보장하기 위해 본 계약서는 A당사, B당이 체결하였습니다. 협의를 거쳐 양측 모두 이를 준수하기로 합의합니다.
1. 프로젝트명 :
2. 계약방식 : 근로계약, 음료.
3. 단가: 지하 먼지 제거는 평방미터당 9위안, 계단 라텍스 페인트는 평방미터당 17위안.
4. 면적: 실제 면적을 기준으로 계산됩니다.
5. A당은 물과 전기를 제공하고 B당은 건설 노동자에게 숙소를 제공합니다.
6. 지불 방법: A측은 프로젝트의 월별 진행 상황에 따라 B측에 80RMB의 진행금을 지불하고, 건설 현장이 완료되면 90RMB를 지불하며 기한 내에 지불합니다. 합격 후 한달.
7. 본 계약은 중복으로 구성되어 있으며, 실수로 발생한 문제에 대해서는 B측이 책임을 지지 않습니다.
8. A측은 B측의 공사를 지연시킬 수 없으며, 지연이 발생한 경우 B측은 책임을 지지 않습니다.
A당: B당:
신분증: 신분증:
전화: 전화:
xx, xx, xx월 ,xx