커튼 계약
계약에 대한 관심이 높아지는 사회에서 계약은 점점 더 중요한 역할을 하고 있으며, 계약을 체결하는 것 또한 가장 효과적인 법적 근거 중 하나입니다. 그렇다면 문제는 계약서 초안을 어떻게 작성해야 하느냐는 것입니다. 다음은 제가 준비한 커튼에 대한 계약서입니다. 누구나 읽어보실 수 있습니다. 커튼 계약 1
A 당사자: (이하 A 당사자)
B 당사자: (이하 B 당사자)
당사자 간 협상 후 A와 B, A는 B에 제작 및 설치를 계약하여 시공합니다. 양 당사자의 책임을 명확히 하고 프로젝트의 품질과 진행을 보장하기 위해 쌍방이 준수해야 할 다음 계약 조건이 쌍방에 의해 합의되었습니다.
1. 프로젝트:
2. 프로젝트 계약 양식:
이 프로젝트는 자재, 운송 및 설치에 대해 당사자 B와 계약합니다.
3. 프로젝트 품질:
적격
4. 주 및 보조 재료:
5. 제품 품질 요구 사항:
1. B측은 A측 요구 사항에 따라 패턴을 제작합니다. A측이 서명한 후 B측에서 생산을 시작합니다. (특정 사이즈는 측정된 특정 사이즈를 기준으로 합니다. 각 창틀.)
6. 프로젝트 수량 및 단가:
프로젝트 수량 계산은 실제 처리 규모를 기준으로 하며 최종 정산은 실제 설치를 기준으로 합니다. 영역.
암막 천의 단가는 평방 미터당 RMB/m2이고, 커튼봉의 단가는 RMB/m2이며, 설치 비용은 RMB이며, 프로젝트 볼륨은 대략 이며, 총 금액은 RMB/m2입니다. RMB(대문자: )입니다.
VII. 프로젝트 진행:
1. 품질과 진행을 보장하기 위해 설치 기간 동안 당사자 A와 당사자 B는 서로 협상하고 협력하며 설치 조건을 조성해야 합니다. 서로를 위해.
2. A측은 B측의 설치 인력이 현장에 진입하기 전에 설치 전원 공급을 제공해야 합니다.
3. 불가항력으로 인한 설치 지연은 양측의 점검을 거쳐 해결됩니다.
8. 결제 방법:
설치가 완료되고 승인이 요구 사항을 충족한 후 모든 비용을 일시불로 지불합니다.
9. 기타 사항:
1. 설치된 그늘막이 손상되어서는 안 됩니다. 손상이 있는 경우 책임은 당사자에게 있습니다.
2. B측 설치 인력은 현장 출입 시 A측 현장 관리 및 안전 규정을 준수해야 합니다. A측은 B측에 설치조건을 제공하고 B측과 긴밀히 협력하여 건설과제를 완수한다.
3. 본 계약을 체결한 후 양 당사자는 서로의 이행을 감독해야 합니다. 계약 위반이 있는 경우 책임은 위반한 당사자가 부담합니다.
4. 본 계약에 명시되지 않은 사항은 사실에 입각한 진실 추구, 공정성, 정의 및 신의성실의 원칙에 따라 당사자 간 협의를 통해 해결됩니다.
5. 본 계약서는 A측과 B측이 2통씩 기탁하며, 서명 및 날인 후 효력이 발생하며, 금전정산이 완료된 후 자동으로 소멸됩니다.
A측: (인) B측: (인)
A측 대표: B측 대표:
일, 월 커튼 계약 및 2년차
파티 A:
파티 B:
커튼 배치를 구매해야 하기 때문에 파티 A는 파티 B의 신청서를 검토 중입니다. 계약법 및 관련법규에 의거하여 관련 정보를 입수하고 양측 간 우호적인 협의를 거쳐 본 계약을 체결하였습니다.
1. 프로젝트 현황 및 내용.
계약 방식, 업무 및 자재 도급, 하도급 불가.
계약 내용 : 첨부표를 확인하시기 바랍니다.
공사기간 : 연월일 ~ 연월일.
2. 품질 기준:
보증 기간: 본 계약에 언급된 프로젝트의 완료 승인일로부터 1년 커튼 품질 또는 설치로 인해 수리가 발생한 경우. A측은 더 이상 B측에 수리 비용을 지불하지 않습니다. A측에 의해 제품이 인위적으로 손상된 경우, A측은 손상된 부속품을 자체적으로 구매해야 합니다.
3. 비용:
총 프로젝트 가격은 RMB __15,427위안(대문자)입니다.
4. 결제 방법:
프로젝트가 완료되고 승인된 후 30일 이내에 전액 결제가 이루어져야 합니다.
5. 당사자 A의 책임
5. 계약 위반에 대한 책임
1) 일방의 사유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우 , 당사자는 즉시 상대방에게 통지하고 계약 해지 절차를 처리해야 하며 책임 있는 당사자는 계약 해지로 인해 발생한 경제적 손실을 상대방에게 배상해야 합니다. ) 을측의 과실로 인해 설치품질이 양측이 합의한 품질기준에 미치지 못하여 수리는 을측이 담당하며, 결과적으로 갑측은 정산금액을 인상하지 않습니다.
3) B측의 사유로 계약기간이 지연된 경우 A측은 B측의 지연일수에 따라 총 계약금액의 1%를 위약금으로 지급받게 됩니다. 공사 기간은 일수(일수 포함)를 초과할 수 없으며, 그렇지 않을 경우 계약 위반으로 간주됩니다. A측의 창벽에 문제가 있어 B측의 공사를 방해하는 경우 A측이 책임을 집니다.
6. 계약 분쟁 해결 방법
양 당사자 간의 분쟁이 협상을 통해 해결되지 않는 경우 다음 ___________ 방법에 따라 해결합니다.
1) 당사자 A에게 분쟁을 제기하고 당사자가 위치한 중재위원회에 중재를 신청합니다.
2) 계약 체결지의 인민법원에 소송을 제기합니다.
7. 기타 세부 조항
1) B는 본 계약 이행으로 인해 발생하는 쓰레기를 건설 현장 외부 및 관련 부서가 지정한 장소로 운반할 책임이 있습니다. .
2) 계약 이행 과정에서 A측은 B측에 동행인을 파견하고 문을 열고 닫을 책임을 집니다. B측 관계자는 원래의 장식과 물건의 배치를 훼손해서는 안 됩니다. 본 계약 이행에 필요한 경우는 제외합니다.
3) 계약 체결 시간은 월요일부터 일요일까지입니다.
4) 을측은 계약 이행 기간 동안 관리 사무소가 요구하는 관련 등록 절차를 주도적으로 처리해야 합니다. 계약 이행 과정에서 B 당사자는 생산 안전, 소방 사고 또는 B 당사자, A 당사자 또는 기타 직원을 위험에 빠뜨리는 안전 사고에 주의해야 하며, 그들의 책임은 사례별로 조사됩니다.
8. 본 계약서는 2부로 작성되어 있으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며, 법적 효력은 동일합니다. 본 계약서의 첨부파일은 본 계약서와 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A당(인): B당(인):
대표(서명) : 대표(서명):
서명 장소:
서명 날짜:
연월일 커튼 계약 3
당사자 A: (구매 단위) ________
당사자 B: (공급업체 단위) ________
1. 양측이 동등한 협상을 거쳐 A측이 B측에서 구매한 커튼의 내역은 다음과 같습니다.
1. 1층 교실 : 총액 에펠탑 천의 사용량은 ________m, 높이는 ________m, 총 ________ 위안입니다.
2. 2층 교실: 사과 녹색 진주 벨벳 천, 총 천은 ________m, 높이는 ________m, 총 금액은 ________ 위안입니다.
3. 사무실: ________cm 회색 상의, 사용된 총 천은 ________m, 높이는 ________m, 총: ________위안.
4. ***총 비용은 ________위안(엔: ________위안), 실지불 금액은 ________위안(________위안)이며 사무용 블루 롤러 블라인드 2개가 포함되어 있습니다.
2. B측 약속: 품질과 수량을 유지하고, 계약 체결일로부터 15일 이내에 제 시간에 가공 및 설치를 완료하며, 3~5일 전에 미리 진행하도록 노력합니다.
3. A측 약속: 보증금 ________위안(________위안)을 미리 지불하고, 설치 승인 통과 후 1주일 이내에 잔액을 전액 지불합니다.
A측(관인): ________ B측(관인): ________
법정대리인(서명): ________ 법정대리인(서명): ________
__________년________월________일________년________월________일 커튼 계약 4
당사자 A:
주소:
당사자 B:
주소:
중화인민공화국 계약법과 평등호혜의 원칙에 따라 A측과 B측은 우호적인 협의를 거쳐 커튼 구매 및 판매에 관한 합의에 도달했습니다. 계약이 체결되었습니다.
전체 이름, 수량, 단가
*** 총액:
1. 결제 방법:
B측이 완료되었습니다. 설치 및 A측이 이를 수락한 후 자격을 통과한 후 B측은 정식 청구서를 제공해야 하며 A측은 이를 한 번에 전액 지불합니다.
2. B 당사자의 책임:
커튼의 유형, 사양, 색상 및 재질은 A 당사자가 요구하는 샘플에 따라 생산 및 설치되어야 합니다. _______년__월__ 최근에 설치됨 .
3. A 당사자의 책임:
1. A 당사자는 B 당사자에게 기한 내에 지불금을 지불해야 합니다.
2. A측은 중간에 순서를 변경할 수 없습니다. A측이 중간에 순서를 변경할 경우 A측은 이로 인해 발생하는 손실에 대해 B측에 상응하는 금액의 자금을 증액합니다.
3. B측은 합의된 시간 내에 설치를 완료하고, A측은 이의가 없거나 승인 기한이 지난 경우 승인을 받은 것으로 간주됩니다.
IV. 계약 위반에 대한 책임:
1. B 당사자가 자신의 사유로 인해 배송 및 설치를 지연하는 경우 B 당사자는 A 당사자에게 2%에 해당하는 손해 배상금을 지불해야 합니다. 이를 초과하는 일자별 총 계약금액을 기준으로 합니다.
2. A 당사자가 기한 내에 지불금을 지불하지 못하는 경우, 초과하는 각 일수에 대해 A 당사자는 총 계약 금액의 2%에 해당하는 약정 손해 배상금을 B 당사자에게 지불해야 합니다.
5. 품질 보증 및 애프터 서비스:
B측은 커튼에 대해 반년 무료 보증을 제공하고 액세서리에 대해 1년 무료 보증을 제공합니다(남성 제외). -손상)
6, 보충 용어:
1. 커튼의 실제 높이: 2.75m, 2.75m를 초과하는 높이는 높이에 따라 계산됩니다.
7. 본 계약서는 2부로 작성되어 각 당사자가 1부를 보유하게 되며, 해결되지 않은 사항이 있을 경우 당사자 간의 협의를 통해 해결됩니다.
A 당사자: B 당사자:
서명 대리인: 서명 대리인:
전화: 전화:
날짜: 날짜:
p >
공공이체계좌 및 계좌번호 :
회사명 :
계좌개설은행 :
계좌번호 : 커튼계약 5
당사자 A:
주소:
담당자:
전화:
팩스:
당사자 B:
주소:
연락처:
전화:
팩스:
중화인민공화국** *중화인민공화국 계약법 및 기타 관련법규에 의거하여 A측과 B측은 평등과 호혜의 원칙에 입각하여 우호적인 협의를 거쳐 다음과 같이 합의에 이르렀습니다. , 양 당사자가 준수하고 구현해야 합니다.
1. A측은 사무실 2층 회의실 창문용 커튼을 B측에 넘겨 제작 및 설치를 하게 됩니다.
2. 스타일: 외부 창문은 PVC 수직 커튼을 사용하며 스타일, 색상 및 재질은 이전에 설치된 부품과 일치하도록 보장됩니다. 통로에는 2.5cm 하늘색 알루미늄 합금 블라인드를 사용합니다.
3. 가격: 70위안/평방미터; 총 우대 가격 RMB: 5,500위안. 위 가격에는 세금, 설치비, 기타 모든 비용이 포함되어 있습니다.
4. 정산방법 : 상품이 도착하고 설치가 완료되어 승인이 완료된 날로부터 영업일 기준 7일 이내에 쌍방이 대금을 결제합니다(접수는 설치 후 영업일 기준 3일 소요). B측은 A측이 결제를 하기 3영업일 전에 유효한 공식 송장을 제공해야 합니다. B측이 청구서 제공을 지연하는 경우 A측의 지불 기한이 연기됩니다.
5. 납품일: B측은 20xx년 5월 25일 이전에 모든 커튼을 설치해야 합니다. 갑의 사유로 공사기간을 연장해야 하는 경우, 갑이 설치를 재통지한 날로부터 10일 이내에 설치를 완료합니다.
6. 품질 요구 사항: B측은 A측이 선택한 색상에 따라 상품을 공급해야 합니다. 커튼의 안쪽과 바깥쪽, 커튼의 표면, 각 커튼은 동일한 색상을 가지며 퇴색이나 얼룩이 없습니다. 커튼은 탄력이 좋고 커튼의 너비가 커튼의 너비와 일치합니다. 창문과 벽의 높이가 부드럽고, 커튼이 고르게 늘어나며, 확장이 자연스럽고 아름답습니다. 기타 품질 요구 사항은 국가 산업 품질 표준과 A 당사자의 실제 사용 요구 사항에 따라 달라집니다.
7. 서비스 범위: A측은 설치 전 준비에 B측과 협력해야 합니다. 제품 보증기간은 1년(고의적인 파손 제외, 정상적인 사용으로 인한 파손은 보증 적용)이며, 보증기간은 설치가 완료되어 A측에서 이를 승낙한 날로부터 시작됩니다. 보증 기간 동안 품질 문제가 발생할 경우 B측은 A측이 지정한 기간 내에 무상으로 수리를 완료하거나 새 제품으로 교체해 드립니다. 수리 또는 교체 후 보증 기간은 다시 계산됩니다.
VII. 계약 위반에 대한 책임:
1. B가 배송(설치, 유지 관리 및 재도착 포함)을 지연하는 경우 B는 일정 비율로 손해 배상을 지불해야 합니다. 하루 총 가격의 5%입니다. 지연이 5일을 초과하는 경우 A측은 계약을 종료할 권리가 있으며 B측은 1,000위안의 손해배상금을 지불해야 합니다.
2. A측이 결제를 지연할 경우, 1일 총금액의 5%를 연체료로 지급합니다.
3. 커튼(설치 포함)에 품질 문제가 있거나 A 측의 실제 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 B 측은 A 측의 통지를 받은 날로부터 3일 이내에 상품을 다시 도착해야 합니다. 상품이 다시 도착했을 때 품질 문제가 다시 발생하면 당사자 B의 심각한 계약 위반으로 간주됩니다. A측은 계약을 해지할 권리가 있으며 B측은 20xx위안의 손해배상금을 지불해야 합니다.
8. 이의제기의 수락기준, 방법 및 기한 : 설치가 완료된 날부터 3일 이내에 수락하여야 하며, 을이 A에게 수락의사를 통보한다. 모든 이의는 7일 이내에 제기되어야 합니다.
9. 계약 분쟁의 해결 방법: 이의가 있는 경우, 양 당사자는 우호, 호혜, 호혜의 원칙에 따라 협의를 통해 해결합니다. 인민법원에 소송을 제기하여 해결을 요청할 권리가 있습니다.
10. 본 계약에 포함되지 않은 사항은 보충 계약을 체결하기 전에 쌍방의 협의가 필요합니다. 보충 계약이 체결된 후에는 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
11. 본 계약서는 2부로 이루어져 있으며, A측이 1부, B측이 1부를 보유하고 있습니다. 이는 양 당사자가 서명하고 날인한 후 즉시 효력을 발생합니다.
(다음은 서명란, 내용 없음)
A당(인) : B당(인) :
대표(서명) : 대표 ( 서명):
연도, 월, 6개월 커튼 계약
요구 당사자(A 당사자): 공급자(B 당사자):
In 평등 조건, 쌍방은 자발적으로 상호 이익의 원칙에 기초하고 중화인민공화국 계약법 및 관련 법률 및 규정에 따라 본 계약을 체결했습니다.
1. 맞춤 작물명, 단위, 수량, 수량
맞춤 작물명, 단위, 수량, 수량 및 기타 안내 사항은 "제품 견적 목록" 및 " 제품견적목록' 》은 본 계약서의 일부로서 본 계약서와 동일한 법적 효력을 갖습니다. 본 계약의 총액: 위안(소문자), 대문자: , 가격에는 세금 및 수수료가 포함되어 있지 않습니다.
2. 결제 방법, 배송 기간 및 장소:
1. 계약이 체결되면 수요자는 본 계약을 체결한 날로부터 영업일 기준 1일 이내에 공급자에게 대금을 지불해야 합니다. 총액은 RMB엔 위안(대문자: )입니다.
2. 수요자는 배송 전에 공급자에게 본 계약의 총액을 RMB로 대문자로 지불해야 합니다.
3. 주문 제작 상품의 제작 및 설치가 완료되고 구매자의 서명 및 승인을 받은 후, 구매자는 본 계약에서 합의한 총 계약 금액을 공급자에게 지급해야 합니다. , RMB 위안, 대문자: .
4. 공급업체는 상품의 생산, 운송 및 현장 설치에 대한 책임을 집니다.
3. 운송 방법:
공급자는 수요자의 요구 사항에 따라 운송 방법을 선택하고 운송 비용은 공급자가 부담합니다.
IV. 인수 문제:
1. 상품이 도착한 후 구매자는 상품의 다양성, 모델, 사양 또는 외관에 문제가 있음을 발견해야 합니다. 공급자가 서면으로 이의를 제기한 후 영업일 기준 1일 이내에 이를 고객에게 보고합니다.
제품의 성능 및 품질이 요구사항을 충족하지 못하는 것으로 판명된 경우, 구매자는 제품 도착 후 영업일 기준 1일 이내에 서면 이의제기(테스트 상태 및 사용 상태 포함)를 공급자에게 제출해야 합니다. 요청자가 정해진 기한 내에 서면 이의를 제기하지 않는 경우 배송된 제품은 주문 계약 조항을 준수한 것으로 간주됩니다.
2. 공급업체는 수요자의 서면 이의제기를 받은 후 영업일 기준 3일 이내에 이를 무료로 처리해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 구매자가 제기한 이의 및 처리의견을 묵인한 것으로 간주됩니다.
6. 계약 위반에 대한 책임
1. 계약이 체결된 후 일방 당사자가 계약에 명시된 대로 각자의 의무를 이행하지 못하는 경우 불이행 당사자는 위약금을 지불해야 합니다. 불이행 당사자는 총 계약 금액을 지체상 손해 배상으로 지불하고, 위반하지 않은 당사자에게는 이로 인한 손실을 보상합니다. 계약에서 달리 합의하지 않는 한.
2. 본 계약의 규정에 따라 지급되어야 할 위약금, 배상금, 각종 경제적 손실은 책임이 명확해진 날로부터 수일 이내에 지급되어야 하며, 그렇지 않은 경우 연체금으로 처리됩니다. 당사자 B가 본 계약에 따라 지체상 손해배상금을 지불해야 하는 경우 당사자 A는 지급액에서 이를 공제할 권리가 있습니다.
7. 기타:
1. 수요자 또는 공급자 중 일방이 불가항력으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우, 상대방에게 즉시 이를 통지해야 합니다. 수행 불능 또는 이성을 완전히 수행할 수 없음.
2. 본 계약의 이행 과정에서 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 당사자 간의 협의를 통해 해결합니다. 협상이 실패할 경우, 요구인 소재지 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.
3. 계약 내용 중 불만족스러운 사항이 있는 경우에는 쌍방이 상호 협의하여 보완 조항을 작성해야 하며, 해당 보완 조항은 본 계약과 동일한 효력을 갖습니다.
4. 본 계약서는 2부로 작성되어 A측과 B측이 각각 1부를 보유하고 있으며, A측과 B측이 서명날인한 날로부터 효력이 발생합니다. (팩스 사본은 유효합니다.) 공식적으로 발효되기 전에 양 당사자의 도장을 받아야 합니다.
수요자 이름: 공급자 이름: 수요자(장): 공급자(장):
주소: 주소:
전화: 전화:
날짜: 연월일 날짜: 연월일 커튼 계약 7
당사자 A:
당사자 B:
당사자 A는 다음을 수행해야 합니다. 커튼 및 벽지를 일괄 구매하기 위해 "계약법" 및 관련 법률 및 규정에 따라 B 당사자의 관련 자격을 검토하고 두 당사자 간의 우호적 협상을 거쳐 본 계약을 체결했습니다. 구체적인 조건은 다음과 같습니다.
1. 프로젝트 현황 및 내용:
계약 방법: 작업 및 자재 계약, 하도급 또는 하도급이 허용되지 않습니다.
계약 내용 : A측 비즈니스호텔 커튼 설치 및 벽지 시공 일체.
공사기간 : 년월일~년월
2. 품질 기준 :
보증 기간 : 의뢰된 프로젝트의 완료 승인일로부터 1년 이 계약에서는 . 품질이나 설치상의 문제로 커튼을 수리하는 경우 B측은 아무런 조건 없이 즉시 수리를 제공하며, A측은 더 이상 B측에 이에 대한 비용을 지불하지 않습니다. A측에 의해 제품이 인위적으로 손상된 경우, A측은 손상된 부속품을 자체적으로 구매해야 합니다.
3. 비용:
A측 비즈니스 호텔의 모든 커튼 설치에 대한 프로젝트 단가는 93.8위안/미터입니다. 설치 완료 후 정산됩니다. 실제 평방미터를 기준으로 하며, 거즈 소비량은 생산량의 1.8배입니다. 벽지 공사의 경우 프로젝트 단가는 13위안/평방미터이며, 설치 완료 후 실제 미터평방미터를 기준으로 정산됩니다.
A측은 계약 체결 시 RMB 20,000를 선불로 지불합니다. 잔금은 커튼 설치 당일 전액 지불하셔야 합니다. (정산은 설치 완료 후 실제 평방미터 기준으로 이루어집니다.)
4. 지불 방법:
본 계약을 체결한 날 A측은 B측에 보증금 20,000위안을 미리 지불해야 합니다. 설치가 완료된 후 당사자는 A는 B측과 대금을 정산해야 하며, 총사업비의 잔액에 대하여 B측은 A측에 영수증을 제출해야 함(정식 청구서가 필요한 경우 총사업비의 6%를 추가로 납부해야 함) ). 계약이 완료된 후, A측이 계약에 따라 예정된 금액을 지불하지 않을 경우 B측은 모든 커튼 품목을 회수할 권리가 있으며 보증금은 환불되지 않습니다.
5. 계약 위반에 대한 책임
1) 일방의 사유로 계약을 계속 이행할 수 없는 경우, 당사자는 이를 상대방에게 즉시 통보하고,
2) 을의 과실로 인해 설치 품질이 합의된 품질 기준에 미치지 못하는 경우. B측은 수리 책임을 지며, A측은 이로 인한 합의금을 인상하지 않습니다.
6. 계약 분쟁 해결 방법
양 당사자 간에 분쟁이 발생하여 협상을 통해 해결할 수 없는 경우 다음 _______ 방법에 따라 해결합니다.
p>
1) A측에 제출 당사자가 소재한 중재위원회에 중재를 신청합니다.
2) 계약 체결지의 인민법원에 소송을 제기합니다.
7. 기타 구체적인 조항
1) 을은 본 계약의 이행으로 인해 발생하는 쓰레기를 건설현장 외부 및 관련 부서가 지정한 장소로 운반할 책임이 있다. .
2) 계약 이행 과정에서 A측은 B측에 동행인을 파견하고 문을 열고 닫을 책임을 집니다. B측 관계자는 원래의 장식과 물건의 배치를 훼손해서는 안 됩니다. 본 계약 이행에 필요한 경우는 제외합니다.
3) 을은 계약 이행 시 관리사무소가 처리해야 하는 관련 등록 절차로 인해 해당 등록 절차를 적시에 처리하기 위해 주도적으로 노력해야 합니다. 계약 이행 과정에서 B 당사자는 B 당사자, A 당사자 또는 기타 직원을 위험에 빠뜨리는 생산 안전, 소방 사고 또는 안전 사고에 주의해야 하며, 그들의 책임은 사례별로 조사됩니다.
8. 본 계약서는 2부로 작성되어 있으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며, 법적 효력은 동일합니다. 본 계약서의 첨부파일은 본 계약서와 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _________
_______년____월____일
B 당사자(관인) : _________
법정대리인(서명): _________
_________년____월____일
커튼 프로젝트 계약서 2
당사자 A(구매자):
당사자 B(공급업체):
당사자 A는 "계약법" 및 관련 법률 및 규정에 따라 완성된 커튼을 구매해야 하며, 본 계약은 우호적인 계약을 체결한 후 체결되었습니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
먼저 프로젝트 현황:
1. 프로젝트 현황:
당사자 A는 완성된 커튼을 구매해야 하고, B는 이를 공급하고 설치하는 일을 담당합니다.
2. 계약방식 :
을은 작업물과 자재를 계약하며, 하도급이나 하도급을 할 수 없다.
3계약 내용 :
자세한 내용은 첨부표(창 위치 및 완제품 목록)를 참조하시기 바랍니다.
4. 공사기간 : B측이 A측으로부터 선금을 받은 다음날부터 시작됩니다.
둘째, 프로젝트 비용 및 지불 방법
1. 총 프로젝트 비용은 다음과 같습니다.
2. 본 계약이 체결되면 당사자 A는 비용을 선불로 지불해야 합니다. 총 프로젝트 비용 %는 RMB입니다. B측은 A측으로부터 선금을 받은 후에만 생산 주문을 합니다.
3. A측은 사업 승인 완료 후 3일 이내에 총 사업비의 잔액 %를 B측에 일괄 지급해야 합니다.
셋째, 프로젝트 품질 요구 사항
1. 스타일과 직물은 공급업체가 제공하고 당사자 A의 확인을 받아야 합니다.
2 . 관련 직물 표준에 따라 상품과 샘플 간에 약간의 색상 차이가 있으며 이는 정상적인 현상입니다. A측은 이를 근거로 거부하거나 할인을 요구해서는 안 됩니다.
B측의 창문 치수 문제로 인해 커튼을 설치할 수 없는 경우 B측은 인수 검사를 통과할 때까지 설치를 바로잡을 책임이 있습니다.
4. 커튼이 품질이나 설치 문제로 인해 수리된 경우 B측이 책임을 집니다. 조건 없이 즉시 수리해드립니다. A측에 의해 제품이 인위적으로 손상된 경우, A측은 손상된 부속품을 자체적으로 구매해야 합니다.
넷째, 유지보수 기간, 범위, 보증 조건
커튼 원단 수리 기간은 2년이며, 인위적인 손상은 보증 대상에서 제외됩니다. 선로 탈락 시 보증기간은 3년입니다. 문제 해결 시간은 2시간 이내에 응답하고 48시간 이내에 문제를 해결하는 것입니다.
다섯째, 계약 위반에 대한 책임
1. 일방의 사유로 계약을 계속 이행할 수 없을 때에는 당사자는 지체 없이 이를 상대방에게 통보하고,
2. 을의 사유로 인해 설치 품질이 양측이 합의한 품질 기준에 미치지 못하는 경우 B측은 수리 책임을 지며, A측은 이로 인해 정산 금액을 증감하지 않습니다.
3. B측의 사유로 계약기간이 지연된 경우, A측은 지연으로 인한 지연을 제외하고 지연일당 총 계약금액의 0.1%를 위약금으로 지불해야 합니다. 불가항력 요인에 의해.
4. A의 창문, 벽 또는 기타 사유로 인해 계약 기간이 지연되는 경우 A는 책임을 집니다.
다섯째, 본 계약서는 2부로 작성되었으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며 법적 효력은 동일합니다. 본 계약서의 첨부파일은 본 계약서와 동일한 법적 효력을 갖습니다.
A 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _________
_______년____월____일
B 당사자(관인) : _________
법정대리인(서명): _________
_________년____월____일 8일 커튼 계약
당사자 A:
당사자 B: ( 회사명:)
중화인민공화국 계약법 및 관련 법률 및 규정에 따라 양 당사자는 정직과 신뢰의 원칙을 바탕으로 평등하고 자발적이며 공정해야 합니다. 양 당사자의 합법적인 권익과 제품 가공 및 생산의 정상적인 운영을 보호하기 위해 쌍방은 합의를 통해 다음 계약을 체결했습니다.
첫 번째: 프로젝트 주소:
두 번째: 프로젝트 범위: 이 프로젝트를 위한 커튼, 액세서리, 벽지 및 기타 제품의 가공 및 생산.
셋째: 배송 장소 및 시간:
1. 총 비용 세부 정보:
본 계약과 관련된 제품의 총 비용은 당사자 A가 제공합니다. 당사자 B가 지정 제품 및 가공의 견적 목록은 주로 당사자 B의 실제 규모 및 수량 예산과 당사자 A의 검토, 확인 및 서명을 기반으로 합니다. 본 계약의 총 비용은 위안화(RMB)이며, (대문자: )은 구체적인 수량과 크기에 따라 정산됩니다. 본 계약의 총 비용에는 커튼, 벽지, 모자이크 및 기타 관련 제작, 가공 및 설치, 부자재 비용 및 송장세가 포함됩니다.
2. 지불 방법:
본 계약 체결일에 A측은 B측에 총 계약 비용의 50%, 즉 RMB를 선불로 지불해야 합니다. : 위안, (대문자: ). 을은 갑의 첫 번째 계약금을 받은 날부터 갑의 요구사항에 따라 공사를 엄격히 관리하며, 소요일수 20일 이내에 공사를 완료합니다. (공사기간은 을이 1차 선금을 받은 날로부터 을이 계산합니다.) 설치 후, 당사자 A는 승인 통과 후 당사자 대표가 서명 및 확인하고 영업일 기준 7일 이내에 총 사업비의 잔액 전액을 일시불로 지급합니다. 남은 위안화(대문자: ). B측은 지불 기준으로 국가 규정을 준수하는 고정 금액 송장을 발행합니다.
3. 품질 기준
본 프로젝트의 제품 품질은 A측과 B측이 결정한 제품 샘플과 양측이 협상한 요구 사항을 기준으로 합니다.
4. 프로젝트 승인 및 보증
A와 B가 배송 및 설치를 완료하고 A의 검사와 승인 및 지불 절차를 거친 후 B는 1년을 제공합니다. 무료 보증 서비스(손상된 제품을 제외하고 인공적인 것)는 양 당사자 모두에게 좋고 장기적인 협력 관계를 구축하기 위한 것입니다. 그 중 커튼, 벽지, 모자이크 등의 제작 과정에서 10%의 손실과 색상 차이가 있을 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.
5. 계약 위반에 대한 책임
당사자 A와 당사자 B는 자연 재해 및 인위적인 불가항력 요인을 제외하고 계약을 이행해야 합니다. 당사자 A의 요구 사항을 엄격하게 준수하여 상품을 배송하고 당사자 A의 이행 날짜를 지연해서는 안 됩니다.
6. 분쟁 해결 방법:
분쟁이 발생하면 양 당사자는 이를 해결하기 위해 협상해야 합니다. 협상이나 조정이 실패할 경우 양 당사자는 문제 해결을 선택할 권리가 있습니다. 하이커우 경제중재위원회.
7.
본 계약은 2부로 작성되며, 당사자 A와 B가 각각 1부씩 서명하고 날인하여야 효력이 발생합니다. 프로젝트가 완료되고 승인되고 결제가 완료되면 자동으로 만료됩니다.
A당: B당:
대표: 대표:
전화: 전화:
날짜: 날짜: