완전한 건설 계약 템플릿
본 계약은 중화인민공화국과 중화인민공화국 관련 법률의 규정에 따라 쌍방이 협력하여 발전을 촉진하고 이익을 충족하며 책임을 명확히 하기 위한 것입니다. 선의, 상호 이익의 원칙에 따라, 양측의 실제 상황을 바탕으로 합의의 결과, 아래에서 제가 정리한 전체 건설 계약 템플릿을 참조하시기 바랍니다. 자세한 내용을 보려면 클릭하세요. 건설 계약 템플릿 1 완성
계약 번호: ____
프로젝트 이름:____________________
계약자: (당사자 A)__________
계약자: (B측)__________
"중화인민공화국 경제계약법", "건설 및 설치 프로젝트 계약 규정" 및 국가 관리국에서 발행한 "건설 프로젝트 계약 규정"에 의거 산업통상자원부와 건설부 "건설 계약 모델 텍스트"(GF-**-0201)에 따르면, 본 프로젝트 건설과 관련된 사항에 대해 양측은 협상을 통해 다음과 같은 합의에 도달했습니다.
Article 1 프로젝트 개요
1.1 프로젝트 이름: ______________
프로젝트 위치: ______________
프로젝트 내용: "프로젝트 목록"(첨부)을 참조하세요.
계약 범위: ______________
계약 방법: ______________
1.2 프로젝트 성격(인프라, 기술 혁신, 합작 투자 등을 의미): ________
p>승인번호(프로젝트를 승인한 주무관청 번호): __________
1.3 할당량 건설기간의 총 일수: ________일.
1.4 건설 시작일(건설 시작 보고서의 요구 사항을 충족하는 양 당사자가 합의한 특정 날짜는 단위 프로젝트를 기준으로 하며, 그룹 프로젝트는 시작된 첫 번째 프로젝트를 기준으로 함): 이 계약 프로젝트는 ____에 완료될 예정입니다. 건설은 ____월____에 시작됩니다.
완료일(단위 프로젝트 기준, 그룹 프로젝트는 마지막 완료된 프로젝트 기준) : 본 계약 프로젝트는 ____년 ____월 ____에 완료될 예정입니다.
1.5 품질 수준: ____________________________.
1.6 계약 가격: 본 계약의 계약 비용은 _________ 위안입니다.
대문자 금액: ____________________________.
계약서 및 해석 순서 2조. 계약에서 달리 합의하지 않는 한, 구성 및 해석의 순서는 다음과 같습니다.
1. 계약 조건
2. 계약 조건
. 협상 및 변경 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는 회의록 및 합의서
4. 입찰 계약 프로젝트에 대한 입찰, 입찰 문서에 대한 통지; . 건설 도면 및 도시의 현재 결정 및 프로젝트 비용 조정 관련 규정
6. 채울 수 있는 단가가 있는 수량 명세서에 따라 계약된 건설 프로젝트의 경우
7. 건설 계약 관리에 관한 표준, 사양 및 기타 관련 기술 정보 및 기술 요구 사항
8.
계약서가 모호하거나 불일치할 경우, 프로젝트 진행에 영향을 주지 않고 양측이 협상을 통해 해결해야 하며, 그래도 양측이 합의할 수 없는 경우에는 방법에 따라 문제를 해결해야 합니다. 제30조에 동의함.
3조 계약 문서에 사용되는 언어, 표준 및 적용 법률
3.1 계약 언어: 이 계약 문서는 중국어로 작성되었습니다.
3.2 적용 법률 및 규정: 관련 국내 법률 및 규정과 이 도시의 관련 규정, 규칙 및 규범 문서가 본 계약에 구속력을 갖습니다.
3.3 적용 가능한 표준 및 사양: 현행 국가 및 지방자치단체 품질 평가 표준 및 건설 기술 수용 사양에 따름.
제4조 도면
4.1 당사자 A가 제공한 도면 날짜: __________________
4.2 당사자 A가 제공한 도면 세트 수: __________________
4.3 A 도면 및 비용 약정에 대한 상대방의 특별 기밀 요구 사항: ______
4.4 프로젝트의 준공 도면: 주 및 이 시의 관련 규정에 따라 두 사람은 당사자들은 프로젝트의 준공 도면을 그리는 계약을 별도로 체결했습니다.
제5조 A측 건설현장 대표
5.1 A측 건설현장 대표자 성명(계약서에 첨부된 임명장 및 임명장): ____
p>5.2 사회 수석 감독 엔지니어의 이름(A가 감독 회사에 감독을 맡긴 경우 수석 감독 엔지니어의 책임은 감독 계약에 명시되어야 하며 사본은 B에게 제공되어야 합니다): _______
제6조 건설 현장 B측 대표(프로젝트 관리자)
건설 현장 B측 대표 이름(위임장은 계약서에 첨부되어 있음): ____________
제7조 A당의 저작물. A 당사자는 본 계약에 규정된 시간과 요구 사항에 따라 다음 작업을 한 번에 또는 구간별로 완료해야 합니다.
7.1 건설 현장은 건설 준비가 되어 있어야 하며 완료 시간은 다음과 같습니다.
7.2 건설에 필요합니다. 건설 현장에 연결될 물, 전기 및 통신선에 대한 시간, 장소 및 공급 요구 사항: ______________ 및 건설 기간 동안의 요구 사항을 보장합니다.
7.3 건설 현장과 고속도로 간 접근의 개방 시간과 시작 및 끝 위치: ___________ 건설 운송 요구를 충족하고 건설 기간 동안 원활한 흐름을 보장합니다.
7.4 엔지니어링 지질학 및 지하 관망 데이터 제공 시간: _______________
7.5 허위 문서 및 승인 문서의 이름 및 완료 시간: ____________________________
7.6 벤치마크 좌표 기준점 위치 제공 및 확인을 위한 요구 사항: _______________
7.7 도면 및 설계 공개의 공동 검토 시간: ______________
7.8 건설 현장 주변 건물 및 구조물의 조정 및 처리( 문화 유물 보호 건물에 대한 보호 요구 사항 포함), 고대 및 귀중한 나무, 지하 파이프라인 및 지불 수수료: ________
당사자 A가 계약에서 합의한 대로 위 작업을 완료하지 못하는 경우 조항을 준수해야 합니다. 본 계약의 32항을 시행합니다.
제8조 B당의 저작물. B 당사자는 본 계약에 규정된 시간과 요구 사항에 따라 다음 작업을 완료해야 합니다.
8.1 계획 이름, 보고서 및 완료 시간 제공: ______________
8.2 건설 요구 사항 안전과 보안 업무. 프로젝트에서 요구하는 대로 야간 공사가 아닌 경우 조명, 가드, 울타리 및 가드를 제공하고 유지합니다. 을이 상기 의무를 이행하지 않아 프로젝트, 재산 및 개인 생활에 손해를 초래한 경우 을은 그에 따른 책임과 비용을 부담해야 합니다.
8.3 당사자 A에게 제공되는 사무실 및 생활 시설 및 비용 부담: _______________
8.4 건설 현장의 교통 및 소음 관리 요구 사항. 본 시 유관부서는 건설현장 교통 및 공사소음 관리 규정을 준수하고 갑의 동의를 얻어 관련 절차를 밟아야 한다. 을의 책임으로 인한 벌금을 제외하고 이에 따른 비용은 갑이 부담한다.
8.5 완성된 프로젝트 제품의 보호를 위한 특별 요구 사항 및 비용 책임: _______________________
8.6 건물, 구조물(문화 유물 보호 건물 포함), 고대 및 귀중한 나무 및 주변 지하 파이프라인 건설 현장 보호 요구 사항 및 비용 책임: ______________
8.7 깨끗하고 위생적인 건설 현장에 대한 요구 사항. 건설현장이 청결하고 관련 규정을 준수하는지 확인하며, 관련 규정 위반으로 인한 손실과 벌금을 부담합니다.
B측이 계약서에 명시된 대로 위 작업을 완료하지 못해 공사 기간이 지연될 경우 B측이 그에 따른 경제적 손실을 부담해야 하며 공사 기간은 연장되지 않습니다.
9조 진행 계획
9.1 B측이 건설 조직 설계(또는 건설 계획) 및 진행 계획을 제공하는 시간: ________
9.2 A측 대표 (또는 수석감리기술자가 확인한 시간("이하 동일") : ______________
제10조 착공 지연
을이 제때에 공사를 시작할 수 없는 경우, 착공을 지연시키는 이유와 요구사항을 A측 대표에게 보고해야 한다. A측 대표는 3일 이내에 B측에 답변을 하여야 한다. A측 대표가 연장 요청에 동의하거나 3일 이내에 응답하지 않는 경우 B측 요청에 동의한 것으로 간주되며 이에 따라 공사 기간이 연기됩니다. A측 대리인이 연장 요청에 동의하지 않거나 B측이 지정된 기간 내에 연장 요청을 하지 않는 경우 완료일은 연장되지 않습니다.
갑은 을의 동의를 얻어 착공을 연기하고, 이를 서면으로 을에게 통보하고, 이에 따른 경제적 비용을 을이 부담하고 이에 따라 공사기간을 연기할 수 있다.
제11조 공사중지
꼭 필요한 경우 A측 대표는 B측에 서면으로 공사중지를 요청할 수 있으며 요청 후 48시간 이내에 서면 의견을 제시할 수 있다. 을은 갑의 요청에 따라 공사를 중단하고, 완료된 사업을 적절히 보호하며, 갑 대표의 처리 의견을 이행한 후 공사 재개 요청서를 갑 대표에게 제출하고, 갑 대표는 승인 후 공사를 계속한다. 갑의 대리인이 정해진 시간 내에 처리 의견을 제시하지 않거나, 을의 업무 재개 요청을 받은 후 48시간 이내에 응답하지 않는 경우, 을은 스스로 업무를 재개할 수 있습니다. 공사 중단에 대한 책임은 A측에 있으며, A측은 경제적 비용을 부담하고, 그에 따라 공사 기간이 연기되며, 공사 중단에 대한 책임은 B측에 있으며, 발생 비용은 B측이 부담한다. . A측 대리인이 기한 내에 응답하지 않아 공사를 진행할 수 없기 때문에 B측은 A측이 계약의 일부 또는 전부를 해지한 것으로 간주할 수 있으며, 계약 위반에 대한 책임은 A측이 부담합니다.
제12조 공사 기간 지연
12.1 다음과 같은 지연으로 인해 완료 날짜가 연기되는 경우 A측 대표의 확인을 거쳐 그에 따라 공사 기간이 연기됩니다.
1. 프로젝트 수량 변경 및 설계 변경
2. 기타 사유로 인한 단수, 정전(지역 전력 배급 제외), 가스 중단 B측의 총 가동 중단 시간이 8시간 이상인 경우
3. 불가항력
4. A측 대표가 그에 따라 공사 기간을 연기하기로 합의한 기타 상황.
B측은 위 상황 발생 후 5일 이내에 지연 내용과 그에 따른 경제적 지출에 대한 보고서를 A측 대표에게 제출해야 합니다. A측 대리인은 신고 접수 후 5일 이내에 회신을 확인해야 하며, 기한 내에 회신이 없는 경우 B측은 연장 요청이 확정된 것으로 간주합니다.
12.2 위에 언급된 사유 이외의 사유로 계약 기간에 따라 프로젝트를 완료할 수 없는 경우, B 당사자는 지연된 날짜별 기본 금액과 계산 방법을 지불합니다: ____________________.
12.3 을의 사유로 공사기간이 지연되어 계약기간에 따라 공사를 완료할 수 없는 경우 갑은 을이 계약의 일부 또는 전부를 해지한 것으로 간주할 수 있으며 을은 계약 위반에 대한 책임을 지며 본 계약 제39조에 따라 공사가 중단되거나 연기 규정이 시행됩니다.
제13조 건설 기간 연장
건설 기간을 앞당겨야 하는 경우 당사자는 다음과 같이 합의합니다.
13.1 착공 및 건설 기간에 따라 계산됩니다. 본 협약 제1.4조에서 합의한 준공일자 계약 건설기간의 총 일수는 ________일로, 이는 본 협약 제1.3조에서 정한 공사기간보다 ______일 ________% 빠른 것이다.
13.2 B당이 취한 긴급 조치와 그에 따른 경제적 지출 증가: ____________________.
13.3 당사자 A가 제공해야 하는 조건: ____________________________________.
13.4 파티 B가 일정보다 일찍 프로젝트를 완료하는 날마다 파티 A는 파티 B에게 보상 금액과 계산 방법을 지불해야 합니다: ____________.
제14조 품질 검사 및 재작업
검사 및 재작업. B측은 계약에 따라 A측 대표가 발표한 표준, 사양 및 설계 요구 사항과 지시에 따라 성실하게 공사를 수행해야 하며, 언제든지 A측 대표 및 지정된 직원의 검사 및 점검을 받아야 합니다. 검사 및 점검을 위한 편리한 조건을 갖추고 A측 대표 및 지정된 인력에 따라 공사를 수행합니다. 재작업 및 수정이 필요한 경우 귀하의 사유로 인한 재작업 및 수정 비용은 귀하가 부담합니다.
A 측의 잘못된 수정이나 B 측의 원인이 아닌 기타 사유로 인해 발생하는 경제적 비용은 A 측에서 책임집니다.
위 검사를 통과한 후 B측에서 발생한 품질 문제가 발견되면 B측은 발생한 책임과 비용을 부담하고 A측 관련 손실을 보상하며 이에 따라 건설 기간이 연기됩니다.
위 점검이 공사의 정상적인 진행에 영향을 주어서는 안 되며, 점검에 실패할 경우 정상적인 공사에 영향을 미치는 비용은 B측이 부담하게 됩니다. 또한, 정상적인 공사에 영향을 미치는 경제적 비용은 A측이 부담하게 되며, 이에 따라 공사기간도 연기됩니다.
제15조 프로젝트 품질
15.1 합의된 프로젝트 품질 수준(우수, 적격)____. 품질과 상호 보상 및 처벌을 기반으로 가격을 구현하고 그에 따른 수수료 증가 또는 감소에 따라 지급됩니다: _____________.
15.2 계약 위반에 대한 책임:
일단 A측 대표가 발견하면 B측은 합의된 조건을 충족하지 못하는 부분을 B측에 재작업하도록 요구할 수 있습니다. 합의된 조건을 충족할 때까지 당사자 A의 대표가 요구하는 시간에 따라.
을의 사유로 합의된 조건이 충족되지 않을 경우 을이 재작업 비용을 부담하며 공사기간은 연장되지 않는다. 재작업 후에도 합의된 조건이 충족되지 않으면 당사자 B는 계약 위반에 대한 책임을 져야 합니다.
A 측이 사유로 합의된 조건을 충족하지 못할 경우 A 측이 재작업에 따른 경제적 비용을 부담하고 이에 따라 공사 기간이 연기된다.
15.3 양 당사자가 프로젝트 품질에 대해 분쟁이 있는 경우 제30조에 규정된 방법에 따라 해결해야 합니다.
제16조 은폐된 프로젝트 및 중간 수락
16.1 프로젝트가 계약 조건에 규정된 적용 범위 및 적용 조건을 충족하거나 중간 수락 부분을 충족하는 경우 당사자 B는 은폐된 프로젝트를 수행합니다. 자체점검 통과 후 중간접수 48시간 전에 A측 대표자에게 참가 통보 통지서에는 을의 자체검사기록, 은폐·중간수락 내용, 인수 일시 및 장소 등이 포함된다. B측은 수락 기록을 준비합니다. 승인이 통과되고 당사자 A의 대리인이 승인 기록에 서명한 후에만 은폐 및 구축이 계속될 수 있습니다. 수락이 실패할 경우 B측은 제한된 시간 내에 이를 수정한 후 다시 수락합니다.
프로젝트 품질이 사양 요구 사항을 충족합니다. 승인 후 24시간 이내에 A측 대표가 승인 기록에 서명하지 않으면 A측 대표가 승인한 것으로 간주되며 B측은 은폐를 진행할 수 있습니다. 아니면 공사를 계속하세요.
16.2 양 당사자가 합의한 중간 수락 사이트는 다음과 같습니다. ____________________________
제 17조 테스트 실행(계약 범위에 따라 결정되어야 함)
17.1 장비 설치 프로젝트는 부하 테스트 조건 없이 단일 기계의 성능을 가져야 하며, B측은 테스트를 조직하고 테스트 48시간 전에 A측 대표에게 통지해야 하며 테스트 내용, 시간 및 장소를 포함해야 합니다. B측에서는 테스트 실행 기록을 준비합니다. Party A는 테스트 실행에 필요한 조건을 제공합니다. 테스트 실행을 통과한 후 당사자 A의 대표가 테스트 실행 기록에 서명합니다.
17.2 장비 설치 프로젝트에 공동 무부하 테스트 실행 조건이 있는 경우(예: B 당사자와 계약한 경우) A 당사자는 테스트 실행을 구성하고 테스트 실행 48시간 전에 B 당사자에게 통보합니다. 공지사항에는 테스트 실행 내용, 시간, 장소 및 당사자 B의 요구 사항이 포함됩니다. 준비 작업 요구 사항. B측은 필요에 따라 준비 작업 및 테스트 실행 기록을 작성해야 합니다. 테스트 실행이 통과된 후 양 당사자는 테스트 실행 기록에 서명합니다.
17.3 양 당사자의 책임:
설계상의 이유(장비 선택 포함)로 인해 테스트 실행이 승인 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 당사자 A는 설계를 수정할 책임이 있습니다. 수정된 설계에 따라 Party B가 다시 설치됩니다. A측은 설계수정, 해체, 재구매, 설치에 드는 경제적 비용을 부담하며 이에 따라 공사기간이 연기된다.
장비 제조상의 이유로 테스트 실행이 승인 요구 사항을 충족하지 못했습니다. 당사자 A가 장비를 구매하는 경우 본 계약의 23조를 따라야 합니다. B측이 장비를 구매하는 경우 본 계약 제24조에 따라 이행됩니다.
B측의 시공상 이유로 테스트 실행이 승인 요건을 충족하지 못했으며, A측 대표는 테스트 실행 후 24시간 이내에 수정을 제안했습니다. B측이 개조 후 차량을 재시험할 경우 개조 및 재시험 비용을 부담하며, 공사 기간은 연장되지 않습니다.
계약 가격에 포함되거나 계약 조건에 달리 규정되지 않는 한 시운전 비용은 당사자 A가 부담합니다.
A측 대리인이 지정된 시간 내에 수리 제안을 제출하지 않거나 테스트 실행을 통과한 후 테스트 실행 기록에 서명하지 않으면 테스트 실행 후 24시간이 지나면 기록이 자동으로 적용됩니다. 완료되고 당사자 B는 건설을 계속하거나 완료 절차를 처리할 수 있습니다.
제18조 수락 및 재검사
A측의 대리인이 승인 또는 테스트 실행에 기한 내에 참여할 수 없는 경우 24시간 전에 B측에 연장 요청을 제출해야 합니다. 승인 또는 테스트 실행이 시작됩니다. A측 대표가 위 기간 내에 연장을 요청하지 않고 인수검사 또는 시험운행에 참여하지 않는 경우, B측은 자체적으로 인수 또는 시험운행을 주관할 수 있으며, A측은 인수 또는 시험운행을 인정한다. 기록.
A측 대표의 인수검사 참여 여부에 관계없이 B측이 은폐된 프로젝트의 이전 공정에 대한 재검사를 요청하는 경우 B측은 필요에 따라 이를 벗겨내고 다시 복구해야 한다. 또는 점검 후 수리해 주십시오. 검사가 적합할 경우 A측은 그에 따른 경제적 비용을 부담하고 B측의 손실을 보상하며 그에 따라 공사 기간을 연장합니다. 검사에 실패할 경우 B측이 비용을 부담하고 공사기간은 연기된다.
제19조 계약가격 조정. 다음 상황 중 하나가 발생하는 경우 프로젝트 계약 비용이 조정될 수 있습니다. ______________
제20조 프로젝트 지불 선불
프로젝트 지불의 선지급 시간 및 비율 및 시간 프로젝트 지불 및 비율 공제를 시작하려면 국가 및 이 시의 관련 관할 당국의 현행 규정에 따라 시행되어야 합니다.
20.1 계약 체결 후 A측이 공사 대금을 선지급하는 시기와 비율, 공사(설치) 작업량에 따라 A측이 공사 대금 공제를 시작하는 시기와 비율 프로젝트는 양 당사자가 다음과 같이 합의했습니다: ____________________.
20.2 A측이 프로젝트 지불을 제때에 선불하지 못한 경우, B측은 합의된 선불 시간으로부터 10일 후에 A측에 선지급을 요청하는 통지를 보냅니다. A측이 이후에도 요구되는 선불금을 지불하지 못하는 경우. 통지를 받은 당사자 A는 지급일부터 시작하여 B에게 지급금에 대한 이자를 지급하고 계약 위반에 대한 책임을 집니다.
제 21조 작업 수량 확인 및 확인
21.1 B측이 프로젝트 진행 상황에 따라 완료된 작업 수량 보고서를 제출해야 하는 시간 및 요건: ____
21.2 A 당사자가 완료된 작업 수량 보고서를 확인하는 시간 및 요구 사항: ____________________________
제 22조 프로젝트 자금(진행금) 지불
22.1 지불 시간 및 시간 사업비(진행금) 방법: _________
22.2 본 계약 제19조에 따라 계약금액 조정이 발생하여 계약금액이 증감되는 경우, 사업금(진행금)은 다음과 같습니다. 같은 기간 조정 후 지급됩니다.
22.3 계약 위반에 대한 A측의 책임:
A측이 프로젝트 대금(진행금)을 기한 내에 지불하지 못한 경우 B측은 A측에 지급을 요청하는 통지서를 보냅니다. 10 A측이 B측으로부터 통지를 받은 후에도 여전히 필요한 비용을 지불할 수 없는 경우, A측은 B측의 동의 및 계약 서명을 통해 프로젝트 대금(진행금) 지급을 연기할 수 있습니다. 계약서에는 A측이 측정 및 서명한 날로부터 11일째 되는 날부터 지급되는 사업대금(진행금)에 대한 지급일과 이자 계산을 명확히 규정해야 합니다.
A가 B로부터 통지를 받은 후 비용을 지불할 수 없어 공사를 진행할 수 없는 경우 B는 A가 계약의 일부 또는 전부를 해지한 것으로 간주할 수 있으며 A는 계약 위반에 대한 책임을 지며, 본 계약 제39조의 프로젝트 중단 또는 연기 규정을 준수해야 합니다.
제23조 A측이 공급하는 자재 및 장비
23.1 양 당사자가 합의한 대로 A측(첨부)에서 공급하는 자재 및 장비 목록(입찰 및 계약 프로젝트는 다음과 같습니다) 입찰서류에 따라 결정됩니다.)
A측은 공급된 자재 및 장비 목록에 따라 B측에 자재, 장비 및 제품 인증 인증서를 제공해야 합니다. A측의 대표자는 공급된 자재 및 장비를 인수하기 24시간 전에 B측에 통지를 보내고, B측은 A측과 함께 자재 및 장비를 검사할 인력을 파견합니다.
23.2 계약 위반에 대한 책임:
A측은 자재 및 장비를 공급하고, B측은 인수 검사에 참석할 인력을 파견하고 이를 적절하게 보관하며, A측은 해당 보관 비용을 지불합니다. . 손해나 손실이 발생한 경우 당사자 B는 보상 책임을 집니다.
A측이 요구한 대로 B측에 수락을 통지하지 않는 경우 B측은 재료 및 장비의 보관에 대한 책임을 지지 않으며, 모든 손해나 손실에 대해 A측이 책임을 집니다.
A측이 공급하는 자재 및 장비가 일정과 일치하지 않는 경우, 두 당사자는 다음과 같이 합의합니다.
1. 자재 및 장비의 단가가 일정과 일치하지 않습니다. : ____________________
2. 자재 및 장비의 종류, 사양, 품질 수준이 목록과 일치하지 않습니다: ______________
3. 제공된 자재가 아래의 사양 및 모델과 일치하지 않습니다. 목록: ______________
4. 도착 장소가 목록과 일치하지 않습니다: ______
5. 공급 수량이 일정과 일치하지 않습니다: ______________
6 . 공급 시간이 일정에 합의된 날짜보다 빠르다: ______________
위의 이유로 인해 일정 시간에 합의된 날짜보다 공급이 늦어질 수 있으며 이에 상응하는 경제적 비용은 A측이 부담합니다. . 공사가 지연될 경우 이에 따라 공사기간이 연기되며, A측은 B측에 발생한 손실을 보상합니다.
B측이 검사를 통과한 후 목록의 사양 및 품질 수준과 일치하지 않는 것으로 판명된 경우(장비 테스트 후) A측은 재구매에 따른 경제적 비용을 부담해야 합니다. , 해체 및 재건축 및 공사 기간이 그에 따라 연기됩니다.
제24조 B국은 자재 및 장비를 구매합니다.
24.1 B국은 설계 및 사양 요구 사항에 따라 프로젝트에 필요한 자재 및 장비를 구매하고 제품 자격 인증서를 제공합니다. 자재와 장비가 도착하기 24시간 전에 당사자 A의 대리인에게 수락을 통보합니다.
24.2 계약 위반에 대한 책임:
재료 및 장비가 설계 및 사양 요구 사항과 일치하지 않는 재료 및 장비로 B 당사자가 구매한 제품에 대해 A 당사자의 대리인은 이를 수락을 거부하고 당사자 B측은 A측 대표가 요구하는 시기에 시공을 위해 현장 출고하고, 요구사항에 맞는 제품을 재구매하여 소요비용을 부담하며, 공사기간은 연장되지 않습니다.
당사자 A가 승인을 위해 현장에 정시에 도착하지 못하고 승인 후 자재 및 장비(장비 테스트 후)가 사양 및 설계 요구 사항을 충족하지 않는 것으로 판명된 경우, B측은 여전히 이를 수리 또는 해체하여 재구매할 것이며, 발생한 비용을 부담하고 A측의 손실을 보상할 것입니다. 지연으로 인한 공사기간도 이에 따라 연기됩니다.
24.3 B측이 대체 재료를 사용해야 하는 경우, 이를 사용하려면 먼저 A측 대표의 승인을 받아야 합니다. 비용의 증가 또는 감소는 양 당사자가 합의합니다.
제25조 설계 변경
A측은 승인 후 원래 설계를 변경해야 하며, A측은 변경 15일 전에 원래 설계에 대한 변경 사항을 보고해야 합니다(20). 주요 디자인 변경 전), 당사자 B는 서면 변경 통지를 발행하고, 당사자 B는 통지에 따라 변경을 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 당사자 B는 변경을 거부할 권리가 있습니다. 변경으로 인해 발생하는 B측의 경제적 비용 및 손실은 A측에서 부담하며, 이에 따라 지연된 공사 기간은 연기됩니다.
건설 중에 B측이 원래 설계에 대해 요청한 변경 사항은 A측 및 관련 부서의 승인 후에만 시행될 수 있습니다. B측은 승인 없이 설계를 변경할 수 없습니다. 그렇지 않으면 B측이 변경으로 인한 경제적 손실을 부담하게 되며 공사 기간도 연장되지 않습니다.
제26조 변경가격의 결정
사업도급방식 및 본 협약 제25조에 따라 발생하는 설계변경은 제22조에서 결정한 사업가격(진행)을 기준으로 한다. 프로젝트 변경 대금 지불 방법:
26.1 B측은 변경 통지를 받은 후 5일 이내에(주요 변경의 경우 10일 이내) 변경 가격 보고서의 완전한 정보를 제출해야 합니다.
26.2 당사자 A는 가격 변경 보고서를 받은 날로부터 5일 이내에(중요한 변경의 경우 10일 이내) 서명하고 승인해야 합니다. 정당한 사유 없이 서명하지 않으면 자동으로 효력이 발생합니다. 가격 변동 신고서가 전달된 날로부터 10일 동안 지연된 공사 기간이 연기됩니다.
26.3 양 당사자가 가격 변경에 대해 합의에 도달하지 못하는 경우 문제는 제30조에 규정된 방법에 따라 해결되어야 합니다.
제27조 준공 승인
프로젝트는 준공 승인 조건을 충족해야 하며, 당사자 B는 관련 규정에 따라 당사자 A의 대표자에게 완전한 완료 정보 및 완료 승인 보고서를 제공해야 합니다. 프로젝트 완료에 대한 국가 및 이 도시의. 본 계약 제4조에 따라 당사자 A에게 준공 도면을 제출합니다. 완료승인보고서를 받은 갑측 대표는 관련부서를 구성하여 협정조건에 명시된 기한 내에 승인을 실시하고(단체사업은 단위사업에 따름) 5일 이내에 승인 또는 수정제안을 한다. 수락. 당사자 B는 필요에 따라 수정해야 하며 자체 사유로 인해 발생하는 수정 비용을 부담해야 합니다.
A측 대리인이 정당한 사유 없이 B측으로부터 완료승인 보고를 받은 후 10일 이내에 승낙을 정리하지 아니하거나, 승낙 후 5일 이내에 이를 승인하지 아니하고 변경 제안을 할 수 없는 경우에는 완료 승인 보고서가 승인된 것으로 간주됩니다.
완료일은 B측이 완료 요구 사항을 충족하기 위해 수정이 필요한 경우 B측이 승인을 위해 수정 사항을 A측에 제출한 날짜입니다. .
A측이 합의된 날짜에 수락을 주선할 수 없는 경우 A측은 합의된 기간의 마지막 날 다음 날부터 지불해야 하는 프로젝트 보관 및 수수료에 대한 책임을 집니다.
특별한 사유로 인해 일부 단위 프로젝트 및 부분을 나중에 완료해야 하는 경우, 양측은 추후 완료 계약을 체결하여 각 당사자의 책임을 명확히 해야 합니다.
A측과 B측이 프로젝트 완료 승인 절차를 완료한 후, A측은 관련 규정에 따라 5일 이내에 완료된 프로젝트의 품질 검증을 품질 감독 기관에 신청하고 "건설 프로젝트"를 획득해야 합니다. 품질 인증서 ". 프로젝트의 품질이 부적격하다고 판단되면 수리를 위해 반환하고 재평가해야 하며 이에 따라 완료 날짜가 연기됩니다.
제28조 준공 합의
A측과 B측은 프로젝트의 준공 승인 절차를 처리한 후 건설 계약서에 체결된 계약 방식과 합의된 사항에 따라 진행해야 합니다. 사업금액 변경방법 사업완료 정산(단체사업은 단위사업에 따름)
28.1 B측은 완료된 프로젝트 승인 후 15일 이내에 완료 정산 보고서와 완전한 정산 정보를 A측에 제출해야 합니다.
28.2 갑측은 준공결산보고서 접수일로부터 15일 이내에 검토의견을 제시하고 승인에 서명해야 하며, "건설사업품질인증서"를 취득한 후 사업의 최종 대금을 배분해야 한다. ".
28.3 B측은 프로젝트에 대한 최종 결제를 받은 후 15일 이내에 완성된 프로젝트를 A측에 전달합니다.
28.4 A 측은 프로젝트의 최종 지불금을 지불할 수 없기 때문에 B는 적절한 보호를 위해 프로젝트의 일부 또는 전부를 보유할 수 있으며 A는 보호 비용을 부담해야 합니다. 본 프로젝트는 프로젝트 보증기간에 진입한 것으로 간주됩니다.
갑이 정당한 사유 없이 정산완료보고서를 받은 날로부터 30일 이내에 정산을 처리하지 아니하는 경우, 연체금액에 대하여 은행이 제공하는 예정에 없던 대출의 이자율에 따라 이자를 지급한다. 31일부터 건설업체가 계약 위반에 대한 책임을 집니다.
28.5 B측이 A측에 완료 정산 보고서 및 완전한 정산 정보를 기한 내에 제출하지 않아 프로젝트 대금을 적시에 결제할 수 없는 경우, B측은 다음 사항 위반에 대한 책임을 져야 합니다. "건설 프로젝트 품질 인증"을 받은 후 15일 이내에 계약을 체결합니다. 완성된 프로젝트는 당사자 A에게 인도되어 사용되며 프로젝트 보증 책임을 집니다.
제29조 보증
B측은 국가 및 이 도시의 관련 규정에 따라 보증을 이행해야 합니다. 보증업무를 수행하기 위해 을은 사업완료에 대한 최종 대금을 수령한 후 갑에게 사업을 인도하면서 갑과 사업보증계약을 체결하고(단체사업은 단위사업으로 한다), 대금을 지급한다. 보증 보증금 (또는 프로젝트 최종 결제 시 공제됩니다.)
제30조 분쟁
갑과 을 사이에 분쟁이 발생한 경우, 관련 부서와 협의하여 건설계약관리청에 협의하거나 조정을 신청할 수 있다. 협상이나 중재를 통해 합의에 도달하고 싶지 않은 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 분쟁을 해결할 수 있습니다.
분쟁 해결의 첫 번째 방법: ________ 중재 위원회에 중재를 신청하세요.
두 번째 방법 분쟁 해결 방법: _________ 인민법원에 소송을 제기합니다.
당사자들은 ____ 분쟁 해결 방법에 따라 분쟁을 해결하기로 합의했습니다.
계약 위반 31조
당사자 A의 대리인이 적시에 필요한 지시, 확인 및 승인을 제공하지 못하고, 다양한 의무를 이행하지 않고, 규정된 대로 지불 및 기타 사고가 발생했습니다. 행위로 인해 계약을 이행할 수 없게 된 경우, 당사자 을은 계약 위반에 대한 책임(계약 위반으로 인해 증가한 을의 경제적 비용 지급 및 다음에서 계산된 지불 금액에 대한 이자를 포함)을 부담합니다. 지급일 등)에 따라 공사기간이 연기되고, 이에 따라 위약금은 협약조건에 따라 지급된다. 작업 손실 및 기타 손실.
을이 계약기간 내에 공사를 완료하지 못하거나, 시공품질이 설계 및 시방서 요구사항을 충족하지 못하는 경우, 기타 계약이행을 불가능하게 하는 행위가 발생한 경우 을의 대표자는 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. B측에 통지하고 약정에 따라 A측의 계약 위반으로 인해 발생한 손실을 보상합니다.
쌍방이 계약을 해지하기로 합의하거나 일방의 계약 위반으로 계약을 이행할 수 없는 경우를 제외하고, 불이행 당사자는 위 계약 위반에 대한 책임을 지고 계속해서 계약을 이행해야 합니다. .
일방이 계약을 위반하여 계약을 이행할 수 없고, 상대방이 계약 전체를 정지 또는 해지하고자 하는 경우에는 계약을 정지 또는 해지하기 10일 전에 불이행자에게 이를 통지해야 합니다. 계약 위반에 대한 책임은 불이행 당사자가 부담합니다.
제32조 청구
A측이 계약서에 명시된 다양한 의무를 이행하지 않고, 각종 비용을 지불하고, 건설 기간을 연장하고, 손실을 보상하지 않는 경우 B측은 다음과 같은 소송을 제기할 수 있습니다. 다음 조항에 따른 서면 청구에는 당사자 A의 보상이 필요합니다.
1. 청구 당시 청구에 대한 정당한 이유와 관련 증거가 있습니다.
2. 배상 청구가 발생한 후 20일 이내에 당사자 A에게 청구 요청 통지를 발행해야 합니다.
3. 당사자 A가 청구 통지를 받은 후 10일 이내에 청구를 승인하거나 요구하는 경우 당사자 B가 청구에 대한 이유와 증거를 추가로 보완하기 위해 당사자 A가 10일 이내에 응답하지 않으면 청구가 승인된 것으로 간주됩니다.
제33조 안전한 건설
B측은 관련 규정에 따라 엄격한 안전 보호 조치를 취해야 하며 자체의 부적절한 안전 조치로 인해 발생하는 사고와 그에 따른 비용에 대해 책임을 져야 합니다. B 측에 의한 것이 아닌 피해에 대해서는 책임 당사자가 책임과 관련 비용을 부담해야 합니다.
심각한 인명사고가 발생한 경우 을은 즉시 관련 부서에 보고하고 관련 규정에 따라 을의 대표자에게 통보해야 합니다. 동시에, 관련 정부 부서의 요구 사항에 따라 처리되어야 합니다. A측은 구조에 필요한 조건을 제공합니다. 발생한 비용은 사고에 책임이 있는 당사자가 부담합니다.
전력 장비, 고압선, 지하 파이프라인, 밀봉 및 지진 방지 작업장, 인화성 및 폭발성 구역, 거리를 향한 교통 동맥 근처에서 건설 작업을 수행하기 전에 B당은 다음과 같은 안전 보호 조치를 제안해야 합니다. A측 대표의 승인을 받아 실시합니다. A측은 보호 조치 비용을 부담해야 합니다.
유독하고 유해한 환경에서 건설하는 경우 당사자 A는 관련 규정에 따라 상응하는 보호 조치를 제공하고 관련 경제적 비용을 부담해야 합니다.
제34조 특허 기술, 특수 공정, 합리화 제안: ____________________
제35조 지하 장애물 및 문화 유물
건설 중 발견된 B당 A당의 대표는 다음과 같아야 합니다. 문화 유물, 고대 무덤, 고대 건축물의 기초 및 구조물, 화석, 동전, 기타 고고학적, 지질학적 연구 가치가 있는 품목이나 건설에 영향을 미치는 기타 지하 장애물이 있는 경우 4시간 이내에 통보됩니다. 양측은 관련 관리 부서에 보고하고 효과적인 보호 조치를 취합니다. 그리고 관련 관리 부서의 특정 규정에 따라 처리하십시오. A측은 발생한 비용을 부담하고 지연된 건설 기간은 그에 따라 연기됩니다.
제36조 프로젝트 하도급
B측은 입찰에서 합의된 대로 프로젝트의 일부를 하도급할 수 있습니다.
B측이 하청업체와 하도급 계약을 체결한 후 A측 대표자에게 사본이 발송됩니다. 하도급 계약이 본 계약과 충돌하는 경우 본 계약이 우선 적용됩니다.
하도급 계약은 B 당사자의 의무와 책임을 면제할 수 없습니다. B측은 계약 이행을 보장하기 위해 하도급 현장에 해당 감독 및 관리 인력을 배치해야 합니다. 하도급 단위에 의한 계약 위반 또는 과실은 당사자 B의 계약 위반 또는 과실로 간주됩니다.
양 당사자가 달리 합의하지 않는 한, 프로젝트 하도급 가격은 B 당사자와 하도급 단위 사이에서 정산됩니다.
제37조 불가항력
불가항력은 국가 및 이 시의 관련 관할 당국의 공식 발표에 따릅니다.
불가항력이 발생한 후 당사자 B는 손실을 줄이기 위해 최선을 다할 수 있도록 즉각적인 조치를 취하고 24시간 이내에 피해 상황을 당사자 A의 대표자에게 보고해야 합니다. 재난이 끝날 때까지 10일마다 재난상황을 A당사자에게 보고한다.
A측은 재난관리에 필요한 조건을 제공해야 한다.
재해로 인해 발생하는 비용은 쌍방이 각각 부담합니다.
적극 권장합니다